Тендер - Поставка Спиртовых салфеток для инъекций №292325496

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Требования_к_заявке_товар ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

В соответствии с ч. 9 п. 6.8. Регламента работы электронного магазина, утвержденного приказом управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области от 23 мая 2017 года №1034 "Об утверждении Регламента осуществления закупок малого объема с использованием электронного ресурса", Заказчиком установлены требования о представлении Поставщиком в предложении о продаже сведений о товаре:

- товарного знака,

- наименования производителя,

- страны происхождения,

- цены за единицу товара с учетом НДС (если предусмотрен).

В соответствии с ч. 2 п. 6.15. Регламента непредоставление вышеперечисленных сведений может являться причиной отклонения предложения Поставщика о продаже.

Приложение_Описение_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_ИМН_ОМС_2025xx

КОНТРАКТ на поставку ТОВАРА № ________________

г. Белгород «___» ________ 2023 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника города Белгорода» (ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгород»), в лице главного врача Поляковой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола рассмотрения заявок запроса цен № ______ от _____ , размещенного на электронном ресурсе Электронный маркет (магазин) Белгородской области для «малых закупок», заключили настоящий контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий - _____________(код ОКПД – 32.50.___.______) (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке товара (далее - Услуги), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный товар и надлежащим образом оказанные Услуги.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставщик также обязуется обеспечить оказание следующих сопутствующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара: доставка.

1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек /НДС не облагается (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается). Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Источник финансирования – средства территориального фонда обязательного медицинского страхования.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, стоимость оказания сопутствующих услуг (выполнения сопутствующих работ), а также уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим Контрактом.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом качества, количества Товара, указанных в Спецификации (Приложение №1 к Контракту), и иных условий исполнения Контракта.

2.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика. В случае изменения указанного расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты поставленного Товара. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

Оплата производится в рублях Российской Федерации в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи товара.

2.8. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Порядок и сроки поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место поставки, указанное в п.3.3 настоящего Контракта, течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта. Погрузоразгрузочные работы осуществляются Поставщиком лично либо с привлечением соисполнителей за счет Поставщика, за действия соисполнителей поставщик несет ответственность как за свои собственные.

3.2. Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой дате и времени отгрузки Товара в Место поставки.

3.3. Место поставки Товара: Белгородская обл., г.Белгород, ул. Костюкова, д. 16.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Заказчику товаросопроводительные документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность товара (декларация о соответствии или сертификаты качества, соответствия и безопасности), гарантийные талоны или аналогичные документы, подтверждающие надлежащее качество товара, техническая и (или) эксплуатационная документация на товар, регистрационные удостоверения (если товар подлежит обязательной регистрации) товарные накладные и т.п.), а также Акт приема-передачи товара в двух экземплярах, подписанных Поставщиком.

3.5. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным. Также товар считается непоставленным при непредоставлении требуемых сопроводительных документов и при невыполнении требуемых сопутствующих работ (услуг).

3.6. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком соответствующего Акта приема-передачи товара.

4. Порядок и сроки ПРИЕМКИ товара. Порядок и сроки оформления РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ товара

4.1. Приемка поставленного Товара и оформление результатов приемки Товара осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного Товара по качеству, количеству, комплектности, ассортименту и иным характеристикам поставляемого Товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к контракту);

б) проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта товаросопроводительных документов, указанных в п. 3.5 настоящего Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара, проверку целостности поставленного Товара;

г) проверку выполненных сопутствующих работ (оказанных услуг) (при необходимости).

4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.3. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

Ответственный за приёмку товара: Авдеева Ирина Валерьевна - заведующая аптекой тел.: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.4. Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

4.5. По факту приемки Товара Заказчик в течение 3 (трех) дней направляет Поставщику один экземпляр подписанного сторонами Акта приема-передачи товара или в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания такого документа в письменной форме, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи товара, Заказчик подписывает Акт приема-передачи товара и направляет его Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.1, 4.2 и 4.5 настоящего Контракта.

4.7. Со дня подписания Акта приема-передачи товара Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.8. В случае обнаружения скрытых недостатков Заказчиком составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования Товара.

4.9. В случае установления недостатков Товара на основании акта о скрытых недостатках, Заказчик вправе потребовать замены Товара на Товар соответствующего качества или отказаться от Товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать Товар и вернуть уплаченную за Товар денежную сумму. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.10. Заказчик не принимает фальсифицированный, контрафактный Товар, а также Заказчик вправе отказаться от приема Товара, поставленного с просрочкой, так как нарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушением условий Контракта.

4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. досрочно принять и оплатить Товар (часть товара).

5.1.2. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.1.3. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.4. отказаться от приема Товара, не соответствующего условиям Контракта;

5.1.5. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.1.6. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и сроков поставки Товара требованиям Контракта;

5.1.7. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

5.1.8. предложить снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий контракта в соответствии с п. 1.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ

5.1.9. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренное этим контрактом не более чем на десять процентов цены Контракта в соответствии с п.1.2 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ;

5.1.10. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. обеспечить прием поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном Контрактом;

5.2.3. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями;

5.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. по согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара);

5.3.2. требовать приема Товара, в соответствии с условиями Контракта;

5.3.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. поставить Товар в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. Осуществить доставку и разгрузку Товара способом, обеспечивающим его сохранность (другие сопутствующие работы, услуги при необходимости);

5.4.2. передать Заказчику Товар по наименованию, количеству, комплектности и ассортименту, качественным и иным характеристикам поставляемого Товара, согласно Спецификации (Приложение №1 к контракту);

5.4.3. представить вместе с Товаром документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Контракта.

5.4.4. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, поставить недостающее количество Товара, произвести замену Товара, комплектность, ассортимент и качество которого не соответствует условиям Контракта;

5.4.5. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.4.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

5.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.4.8. подписывая данный контракт, Поставщик подтверждает, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным частью 1 статьей 31 Федерального закона №44-ФЗ, а именно:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения настоящего Контракта не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, качество, количество, комплектность, ассортимент и иные характеристики которого должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к контракту).

6.2. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте.

6.3. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, а также иным обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товаров, в том числе действующим техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативам, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Товар должен быть упакован в упаковку, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку.

6.5. Срок предоставления гарантии качества на Товар составляет не мене 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания акта приема-передачи Товара. Срок предоставления гарантии качества на Товар должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

6.6. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Срок предоставления гарантии качества на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением п. 9.4, п. 9.5 настоящего раздела договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Неустойка (пеня, штраф) удерживается из суммы, подлежащей оплате Заказчиком по настоящему Договору.

7.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30.08.2017 года №1042).

7.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.15. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до полного исполнения обязательств сторонами.

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона №44-ФЗ, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Контракту.

Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств [1] .

10.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.7. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

10.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляется Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте. Выполнение заказчиком требований настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Поставщика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку);

2) дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику заказного письма либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.11. В случае отмены Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени Поставщика, лично под расписку или направляет Поставщику с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне по адресу Поставщика, указанному в Контракте, уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств [2] .

10.13. В случае принятия Поставщиком предусмотренного пунктом 10.12 настоящего Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку или направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей настоящего пункта Контракта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени Заказчика, лично под расписку);

2) дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику заказного письма либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта заказным письмом).

10.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.15. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения Контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) дня с даты такого изменения.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Поставщик вправе привлекать соисполнителей, за действия которых Поставщик несет ответственность как за свои собственные.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Спецификация.

Приложение №2 Форма Акта приема-передачи товара.

12. Адреса места нахождения,

банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Контракту

№ ___ от «_____» _________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку _________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Контракту

№ ___ от «_____» _________ 20___ г.

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ФОРМА)

г. Белгород «___» _______ 20__г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника города Белгорода» (ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгород»), в лице главного врача Поляковой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом на поставку ____________________ №___ от «____»_____________ 20___ года Поставщик

1.1. осуществил поставку, а Заказчик осуществил приемку следующего товара:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. обеспечил оказание следующих сопутствующих услуг (выполнение работ), связанных с поставкой Товара: _________________________________ (указываются необходимые услуги, работы) (подпункт включается в акт, если такие услуги (работы) были предусмотрены контрактом).

2. Для проверки поставленного Поставщиком Товара на соответствие условиям Контракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами и/или с привлечением экспертов, экспертных организаций (с оформлением экспертного заключения) (указать необходимое).

3. Приемка осуществлялась уполномоченным представителем Заказчика и/или приемочной комиссией (указать необходимое).

4. Качество Товара соответствует/не соответствует (указать необходимое) требованиям Контракта на поставку _________№ ___от «____» _______ 20___ года.

5. Недостатки Товара не выявлены/выявлены (указать необходимое).

6. Обязательства по поставке Товара в соответствии с требованиями Контракта должны быть выполнены в срок _______, фактически выполнены _______________.

7. Поставщик выполнил/не выполнил (указать необходимое) обязательства по поставке Товара в соответствии с требованиями Контракта на поставку _________№ ___от «____» _______ 20___ года.

8. Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Например, в ГК РФ закреплены следующие основания для отказа от исполнения контракта заказчиком:

- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- товар поставлен без документов (например — без технического паспорта), и поставщик в установленный заказчиком срок не исправил этот недостаток (статья 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ)

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ);

- нарушения условия об ассортименте товаров (пункт 1 статьи 468 ГК РФ)

- в случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке (пункт 2 статьи 482 ГК РФ)

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

В силу части 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" пункта 1 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). ↑

Например, в ГК РФ закреплены следующие основания для отказа от исполнения контракта поставщиком:

- Неоднократные нарушения сроков оплаты товаров (пункт 3 статьи 523 ГК РФ).

- Заказчик не принимает товар или отказывается его принять (пункт 3 статья 484 ГК РФ), отказывается оплатить товар (пункт 4 статьи 486 ГК РФ);

- Покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар (пункт 2 статьи 489 ГК РФ);

- Покупатель, обязанный застраховать товар в соответствии с условиями договора, не выполнил этой обязанности (статья 490 ГК РФ);

- Непредставление покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок (пункт 3 статьи 509 ГК РФ);

- Невыборка покупателем (получателем) товаров в установленный договором поставки срок, а при его отсутствии в разумный срок после получения уведомления поставщика о готовности товаров (пункт 2 статьи 515 ГК РФ)

- В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар (пункт 2 статьи 487 ГК РФ);

- В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок (неисполнение встречных обязательств) (статья 328 ГК РФ)

- Неоднократный отказ от приемки товаров (неоднократная невыборка товаров) (пункт 3 статьи 523 ГК РФ). ↑

x

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 28.02.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка Спиртовых салфеток для инъекций

Наименование предмета договора: Поставка Спиртовых салфеток для инъекций

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными