Тендер - Поставка спирта этилового технического (Турбодеталь) №295693121

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Договор.doc
• Техническое_задание.doc
• Приложение___1_к_ТЗ_Ведомость_планирования_поставок.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку спирта этилового технического для нужд филиала АО "Газэнергосервис" - завод "Турбодеталь" им И.И. Соколовского

Предмет закупки: спирт этиловый технический

Цель закупки: приобретение вспомогательного материала в основном производстве для изготовления растворов/ реактивов, для протирки поверхности металлов/сплавов перед спектральным анализом, для обработки образцов резины, для обслуживания оборудования, аппаратуры и измерительных приборов.

1.1. Описание предмета закупки и количество Продукции, а также возможность поставки аналогичной продукции указаны в Приложении №1 к Техническому заданию - Ведомость планируемых поставок.

Допускается предложение эквивалентной Продукции при условии, что функциональные и технические характеристики, а также условия применения эквивалента не ниже требований, указанных в ТЗ и соответствующей Продукции, указанной в приложении к ТЗ. При этом ответственность за подбор эквивалента ложится на участника закупки (далее – Участник). В случае, если Участник (Поставщик) предлагает к поставке эквивалентную продукцию, он должен в составе заявки указать полные технические данные (характеристики) предлагаемой к поставке продукции и предоставить развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающее соответствие эквивалента критериям технического задания и требованиям к продукции. Рассмотрение и согласование предложенных эквивалентов продукции происходит только после вскрытия, в порядке оценки и сопоставления заявок.

1.2. Качество и комплектация поставляемого Поставщиком Товара должны подтверждаться сертификатом Качества или документом установленной формы завода-изготовителя, подтверждающим качество Товара.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2025 года.

1.4. Поставляемая продукция должна соответствовать техническим требованиям, спецификациям (указанным в ведомости планируемых поставок).

1.5. С продукцией поставляется в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации, ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.

1.6. Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к ней паспортах.

1.7. Гарантийный срок на Продукцию, включая все её составляющие, должен быть не менее гарантийного срока, указанного в паспорте завода изготовителя и составлять не менее 3 месяцев с даты поставки/ввода в эксплуатацию. В случае если гарантийный срок, указанный с технической документации изготовителя более обозначенного срока, то Поставщик/участник обязан подтвердить срок гарантии, указанный в технической документации изготовителя.

1.8. Поставщик Товара должен гарантировать безвозмездное устранение дефектов, а также его замену, пришедшего в негодность за время гарантийного срока, если не докажет, что дефекты Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром или его хранения, либо действием третьих лиц, либо непреодолимой силы. Гарантийный срок должен быть указан в этикетке или паспорте на Товар.

1.9. Поставщик Товара должен иметь лицензию на производство, хранение и поставку этилового спирта (ректификованного технического), в том числе денатурированного.

2. Требования, предъявляемые к поставке Товара.

2.1. Место поставки:

Филиал АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д.67.

2.2. Базис поставки: стоимость Товара включает в себя стоимость упаковки/тары, маркировки, налоги, сборы, доставку до Заказчика., погрузку и разгрузку Товара, и иные затраты Поставщика.

2.3. Срок поставки – с момента заключения договора, в течение 15 рабочих дней, в период действия договора до 31.12.2025г. , досрочная поставка допускается.

2.4. Доставка продукции осуществляется автотранспортом или транспортной компанией за счет Покупателя.

2.5. В случае поставки продукции автотранспортом, доставка должна производиться в рабочие дни в период с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени, при этом, не менее чем за 24 часа до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика Ф.И.О. водителя, гос. № автомобиля. В противном случае всю ответственность за простой автотранспорта несет Поставщик.

2.6. Отгрузка Товара может осуществляться третьими лицами, являющимися грузоотправителями, при этом ответственность за действия таких третьих лиц несет Поставщик.

2.7. Отгрузка Товара должна производиться из пунктов отгрузки, расположенных на территории Российской Федерации.

2.8 Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в момент получения товара от перевозчика. При поставке товара на условиях выборки первичная приёмка по количеству осуществляется в момент выборки товара. Первичная приёмка товара по качеству осуществляется в момент прибытия товара на склад Покупателя (Грузополучателя). Срок предъявления претензий по качеству и /или количеству товара составляет 30 дней, а по скрытым недостаткам (которые не могли быть обнаружены при обычной проверке) – в течение гарантийного срока на данный товар, но не менее 120 дней с даты прибытия товара на склад Покупателя.

2.9. В случае если транспортировка Товара осуществляется силами Поставщика, Поставщик обязан за свой счёт застраховать Товар на время его перевозки от рисков утраты, гибели или повреждения.

3. Требования к сертификации Товара

3.1 Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

3.2. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

3.3. В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.

4. Требования к документации

4.1. Заказчику представляется отчетная документация:

Счет-фактура, товарная накладная или УПД, перечень, товарно-транспортная накладная (экспедиторская расписка).

4.2. Комплектность технической документации на Товар должна соответствовать ГОСТам, определяющим комплектность технической документации на данный вид Товара.

4.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Паспорт на продукцию завода – изготовителя/сертификат качества завода - изготовителя;
• упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара;
• Для импортного товара предоставление перевода документов, относящихся к товару, на русский язык и заверенного подписью и печатью уполномоченного лица Поставщика;
• Документ с указанием требований условиях хранения поставляемого оборудования (сроки хранения и тип в заводской упаковке, температурный режим, влажность, возможность хранения на открытой площадке и другие требования, необходимые для длительного хранения);
• иные документы, относящиеся к Товару и необходимые для его эксплуатации (сертификат качества и т.п.);
• лицензию на производство, хранение и поставку этилового спирта (ректификованного технического), в том числе денатурированного (подтверждается путем представления данных размещенных в официальном реестре на сайте Росалкогольрегулирования http://fsrar.gov.ru/licens/reestr, в случае получения лицензии до 01.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькопия действующей лицензии);
• В зависимости от технологической и технической сложности поставляемого изделия, один из видов сопроводительных эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, этикетку или иную конструкторскую документацию, если наличие такой документации на поставляемый Товар предусмотрено требованиями указанных государственных стандартов.

4.4. Документация, предоставляемая с Продукцией, должна быть оформлена на русском языке. Если Продукция является импортной, то необходимо предоставить заверенные печатью и подписью уполномоченного лица перевод на русский язык документов, относящихся к Продукции.

5. Требования к упаковке

5.1. Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя, гарантирующей сохранность и целостность продукции и имеющей четкую маркировку, нанесенную несмываемой краской.

5.2. Поставляемая Продукция должна быть упакована (затарена), замаркирована, а также погружена в транспортное средство в соответствии с действующими нормами, техническими условиями, правилами погрузки грузов. При необходимости по согласованию Сторон Продукция должна быть упакована в дополнительную тару за счет Поставщика. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы – изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки и погрузо-разгрузочных работ.

5.3. Упаковка и крепление внутри транспортной тары должны соответствовать установленным требованиям и полностью обеспечивать сохранность Товара и предохранять его от повреждений за время транспортировки различными видами транспорта.

6. Требования к критериям рассмотрения предложения Участника

6.1. Критерии (технические/технологические) отборочного этапа:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Начальник ЛЦ Е.В. Пархоменко

Договор поставки №

- Посмотреть таблицу с данными

( ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора , действующего на основании , с одной стороны, и Акционерное Общество «Газэнергосервис», (сокращенное наименование: АО «Газэнергосервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Филиала АО «Газэнергосервис» - завода «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского Ечина Бориса Викторовича, действующего на основании Положения и доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 26.12.2024г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить спирт этиловый технический (далее по тексту – «Товар») для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завода «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского в соответствии с прилагаемыми к настоящему Договору Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество и технические требования к Товару, порядок и сроки поставки, цена Товара, а также иные условия поставки указываются Сторонами в Спецификации являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Поставщик гарантирует качество поставленного товара. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента передачи товара Покупателю, его представителю или перевозчику, действующему по поручению Покупателя. Каждому товару присвоен порядковый номер, который находится на нем в виде специальной наклейки. При снятии или повреждении данного номера или наклейки, гарантия автоматически снимается с товара.

1.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по настоящему договору, свободен от прав на него третьих лиц, не заложен, не находится под арестом, и что Поставщик вправе владеть и распоряжаться товаром, в том числе поставить (продать) его Покупателю в соответствии с условиями настоящего договора.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Товар должен быть новым и не находившимся в эксплуатации, если иное не предусмотрено Договором.

2.2. Поставляемый Товар должен быть сертифицирован и иметь гарантию предприятия - изготовителя.

Поставщик Товара должен гарантировать безвозмездное устранение дефектов, а также его замену, пришедшего в негодность за время гарантийного срока, если не докажет, что дефекты Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования Товаром или его хранения, либо действием третьих лиц, либо непреодолимой силы.

2.3. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы обеспечить сохранность Товара от порчи, повреждения или уничтожения.

Способ упаковки, количество и масса изделий в единице упаковки должны быть указаны в чертежах на упаковку и в Товаросопроводительной документации предприятия – изготовителя и соответствовать категории упаковки.

Сопроводительная эксплуатационная и другая конструкторская документация должна быть уложена внутрь транспортной тары, копия данной документации должна находиться вместе с упаковочным листом в металлическом кармане, прикрепленном снаружи к транспортной таре, или закреплена на самом изделии (при отсутствии тары) в отдельном от упаковочного листа полиэтиленовом пакете.

Сопроводительные (эксплуатационные) документы на Товар импортного производства должны быть оформлены на русском языке или иметь дополнительно нотариально заверенный перевод выше указанных документов на русском языке.

2.4. Сопроводительные (эксплуатационные) документы на Товар, оформленные не изготовителем, а также с неполным объемом информации (указанной п. 4.3. настоящего Договора) признаются недействительными.

Требования о передаче Товара согласно п. 4.3 Договора считаются невыполненными.

2.5. Покупатель имеет право запрашивать у Поставщика предоставление оригиналов письменных подтверждений заводов-изготовителей факта изготовления Товара, а также факта оформления документов, указанных в п. 4.3. настоящего Договора.

2.6. Поставщик обязан на основании запроса Покупателя предоставлять оригиналы письменных подтверждений заводов-изготовителей факта изготовления поставленного Товара.

2.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки или заменить Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения сообщения Покупателя о выявленных недостатках, если иной срок не установлен соглашением между Поставщиком и Покупателем. При поставке некомплектного Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать его в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего сообщения Покупателя, если иной срок не установлен соглашением между Поставщиком и Покупателем. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара Поставщик уплачивает Покупателю по его требованию штраф в размере 5 % от стоимости Товара ненадлежащего качества (некомплектный Товар), что не освобождает Поставщика от выполнения требований Покупателя (грузополучателя), связанных с последствиями поставки Товара ненадлежащего качества (некомплектный Товар).

2.8. В случае неоднократной поставки Товара ненадлежащего качества, или неоднократного нарушения сроков ее поставки, Покупатель имеет право проводить проверки системы планирования производства и системы, обеспечивающей соблюдение технологии производства Товара Поставщика (Изготовителя Товара), а также аудит системы менеджмента качества, в случае наличия сертифицированной системы менеджмента качества (СМК) у Поставщика (Изготовителя Продукции). Также, Покупатель имеет право провести аудит СМК, в случае отсутствия претензий к качеству поставок в течение 2-х лет, в целях изучения и анализа лучших практик ведения деятельности Поставщика.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цены на поставляемую Продукцию устанавливаются в рублях РФ.

3.1.1. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств в российских рублях. Цена Договора составляет ( ) рубля копейки, включая НДС ( ) рублей копейки.

3.1.2. Цена Договора включает в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы.

3.1.3. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции включает в себя и все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

3.1.4. Обязательство Поставщика по поставке Товара возникает только при наличии подписанной между Сторонами Спецификацией. Товар, отгруженный Поставщиком с нарушением данного условия, приниматься и оплачиваться Покупателем не будет.

3.2. Покупатель обязан оплатить поставленную партию Товара:

- в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения продукции и подписания Покупателем товарной накладной или УПД;

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения продукции и подписания Покупателем товарной накладной или УПД

В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественного или некомплектного Товара, Покупатель имеет право приостановить оплату Товара до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований.

3.3. В течение 5 (пяти) календарных дней от даты отгрузки (передачи) Поставщик представляет Покупателю надлежащим образом оформленные следующие документы:

счет-фактуру на отгруженный Товар; оригинал накладной по форме ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах (или УПД);

копию транспортной накладной (товарно-транспортной накладной, ж/д накладной, ж/д квитанции и т.п.).

3.4. Все копии документов, предоставляемые Поставщиком, должны быть заверены им надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности.

3.5. Оплата Товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика либо иными средствами платежа. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.6. Стороны обязаны составлять и подписывать акт сверки расчетов каждый квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3.7. В случае необходимости, стоимость и количество Товара по Договору могут быть скорректированы только в сторону уменьшения по согласованию Сторон с оформлением соответствующего Дополнительного соглашения к Договору.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией к нему в адрес грузополучателя, согласованного с Покупателем. Поставка осуществляется согласно срокам, согласованным в Спецификации. Отгрузка производится только после указания Покупателя об отгрузке.

Поставка Товара с нарушением срока, установленного в Спецификации, может производиться только после получения Поставщиком соответствующего согласия Покупателя на такую поставку.

При не поставке Товара в сроки, указанные в Спецификации, Покупатель вправе отказаться от Товара и аннулировать Спецификацию в одностороннем порядке.

4.2. Товар доставляется автомобильным, либо иным видом транспорта по согласованию Сторон.

Товар должен транспортироваться отдельными грузовыми местами в виде блоков связок и ящиков, масса которых позволяет транспортировать их автомобильным транспортом в крытых (открытых) транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Грузовые места при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке не должны подвергаться ударному воздействию.

Способы погрузки и разгрузки Товара должны гарантировать их сохранность от механических повреждений.

По поручению Поставщика отгрузка Товара может осуществляться третьими лицами, являющимися грузоотправителями, при этом ответственность за действия таких третьих лиц несет Поставщик.

Поставщик (грузоотправитель) обязан уведомлять Покупателя (грузополучателя) о сроках оборота ж/д подвижного состава, арендованного или являющегося собственностью Поставщика (грузоотправителя).

Возврат порожней тары осуществляется за счет Поставщика.

4.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему принадлежности, а также оформленные надлежащим образом документы:

- оригиналы документов изготовителя о качестве на поставляемый Товар в соответствии с ГОСТ или заверенные печатью Поставщика копии документов о качестве на русском языке;

- разрешительные документы, наличие которых на указанный Товар обусловливается требованиями действующего законодательства Российской Федерации (Разрешение на применение Ростехнадзора, Сертификат соответствия Росстандарта, Санитарно-эпидемиологическое заключение, Свидетельства радиационной и пожарной безопасности и т.п.);

- в зависимости от технологической и технической сложности поставляемого изделия, один из видов сопроводительных эксплуатационных документов: руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, этикетку или иную конструкторскую документацию, если наличие такой документации на поставляемый Товар предусмотрено требованиями указанных государственных стандартов;

- копию ОСТ или ТУ на поставленный Товар, копию заверенного нотариального перевода на русский язык иностранного стандарта на изготовление и методы испытания Товара, если поставляемый Товар изготовлен по отраслевым стандартам, техническим условиям предприятия-изготовителя или по требованиям иностранного стандарта и поставляется в адрес Покупателя впервые;

- упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара (для Товара, упакованного в тару);

- транспортную накладную и товарно-транспортную накладную по форме 1-Т (ТТН);

- товарную накладную по форме ТОРГ-12; счет фактуру (или УПД);

Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя Покупателя (грузополучателя).

В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения данного уведомления представить недостающие документы Покупателю (грузополучателю).

При заполнении транспортной накладной в п. 17 «Отметки грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков» следует указывать фактического грузоотправителя.

4.4. Грузополучатель принимает Товар от перевозчика и осуществляет за свой счет его разгрузку.

4.5. Контрафактная продукция:

4.5.1. В случае выявления поставки Продукции, имеющей признаки некачественного товара, подделки сопроводительных документов и т.д., Заказчик (Покупатель) и Исполнитель (Поставщик) обязаны незамедлительно уведомить отдел экономической безопасности АО «Газэнергосервис» по тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 142 или 197) и по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.5.2. При поставке некомплектной Продукции Исполнитель (Поставщик) обязан за свой счет доукомплектовать его в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего сообщения Заказчика, если иной срок не установлен соглашением между Исполнителем (Поставщиком) и Заказчиком (Покупателем).

4.5.3. Сопроводительные (эксплуатационные) документы на Продукцию, оформленные не изготовителем, а также с неполным объемом информации признаются недействительными.

4.5.4. В случае поставки некачественной Продукции Исполнитель (Поставщик) уплачивает Заказчику (Покупателю) по его требованию штраф в размере 5 % от стоимости Продукции ненадлежащего качества, что не освобождает Исполнителя (Поставщика) от выполнения требований Заказчика (Покупателя), связанных с последствиями поставки Продукции ненадлежащего качества.

4.5.5. В случае поставки контрафактной Продукции, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате неустойки в размере 30 % от стоимости данной Продукции. При этом Исполнитель обязан заменить поставленную контрафактную Продукцию за собственный счет.

4.5.6. Исполнитель гарантирует, что поставляемая Продукция не является контрафактной.

Контрафактная Продукция – материальные носители (товары, продукция и т.п.):

• в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации правообладателя и изготовление, распространение, использование, а также импорт, перевозка или хранение, которых приводит к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство;
• на которых и (или) их этикетках, упаковках незаконно размещены товарный знак (знак обслуживания), либо незаконно использованы наименования мест происхождения товаров, продукции или сходное с ними до степени смешения обозначение.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Приемка товара по количеству мест и наличия поврежденной упаковки производится при получении товара, внутритарная приемка по количеству и приемка по качеству производятся после прибытия товара на склад Покупателя (или пункт назначения, указанный в Спецификации), но в любом случае не позднее 10 календарных дней от даты, когда Поставщик считается исполнившим обязанности по поставке товара (п.4.1. договора).

5.2. Приемка товаров по количеству производится на основании товарных накладных и/или универсальных передаточных документов (УПД), транспортных накладных, по качеству - на основании внешнего осмотра товара и упаковки.

Внутритарная приемка товара по количеству и ассортименту производится Покупателем в течение одного рабочего дня со дня получения товара от транспортной компании и в течение 3 рабочих дней при получении товара на условиях выборки товара.

Приёмка товара по качеству должна быть произведена не позднее 20 календарных дней от даты получения товара грузополучателем. При этом приемка товара по качеству в отношении явных недостатков производится Покупателем в течение трех рабочих дней со дня получения товара грузополучателем, а для товаров, в отношении которых требуется проведение испытаний, в течение семи рабочих дней со дня получения товара.

5.3. В случае несоответствия количества или ассортимента товаров согласованной Спецификации, товарной и/или транспортной накладной, в такой накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. Покупатель обязан обеспечить подписание представителем перевозчика (водителем) товаросопроводительных документов с отметками о несоответствии количества товара условиями договора, о наличии повреждений тары и/или упаковки и любые иные недостатки, которые возникли или могли возникнуть в процессе перевозки товара, либо задокументировать факт отказа от их подписания, а также составить необходимые акты об установленном расхождении поставленного товара по качеству/количеству.

5.4. При обнаружении Покупателем (грузополучателем) несоответствия количества (качества) товара товаросопроводительным документам, Покупатель (грузополучатель) обязан направить Поставщику в письменной форме вызов представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке не позднее 24 часов с момента выявления несоответствия товара по количеству (качеству). В вызове представитель Покупателя обязан указать наименование, ассортимент, качество, вес товара, несоответствующего по количеству (качеству), номер вагона (железнодорожной квитанции) если применимо, наименование грузополучателя, адрес места и время проведения приёмки. К вызову представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке товара по качеству Покупателем обязательно прилагаются фотографии товара, не соответствующего качеству.

5.5. Представителями сторон совместно производится составление соответствующего акта приемки по качеству. Поставщик вправе дать согласие Покупателю на одностороннее составление акта о несоответствии поставленного товара качеству и/или количеству.

5.6. При невозможности выезда представителя Поставщика для участия в приемке товара по качеству, доставка отобранных образцов Поставщику осуществляется силами Покупателя. Расходы Покупателя, связанные с отправкой образцов, возмещаются Поставщиком после признания претензии по качеству.

5.7. Претензии по количеству и качеству товара предъявляются в течение 20 (двадцати) календарных дней, а по скрытым недостаткам - в течение 4 месяцев с момента исполнения Поставщиком обязанности по поставке товара (п.4.1. Договора).

Претензии по качеству в части видимых дефектов и дефектов, которые возникли или могли возникнуть при перевозке товара, Покупатель заявляет перевозчику.

5.8. В случае возникновения разногласий между Поставщиком и Покупателем относительно качества поставленного товара, установление соответствия качества товара производится независимой организацией, определяемой по письменному соглашению Сторон, имеющей государственную лицензию на выполнение соответствующего вида работ (услуг). Оплата работ (услуг) независимой организации производится стороной, потребовавшей ее привлечения, с последующим возмещением расходов виновной стороной. В случае признания несоответствия товара по качеству и/или количеству стороны определяют порядок и условия устранения выявленных недостатков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. За нарушение сроков оплаты товара, сроков внесения согласованного Спецификацией платежа, услуг по доставке товара, если она не включена в стоимость товара Поставщик вправе требовать, а Покупатель обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности или суммы платежа за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков поставки товара Покупатель вправе требовать, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара за каждый день просрочки.

6.4. Общий размер неустоек, процентов, штрафов, убытков, упущенной выгоды не может превышать стоимость поставляемого по Спецификации товара.

7. БЕНЕФИЦИАРНАЯ ОГОВОРКА

7.1. Поставщик предоставляет Филиалу АО «Газэнергосервис» - заводу «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского информацию по форме Приложения № 3 (форма) «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» к настоящему Договору о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

7.2. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительные органы, Поставщик предоставляет Филиалу АО «Газэнергосервис» - заводу «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского в письменном виде информацию об изменениях, оформленную согласно Приложению № 3 (форма) к Договору (в том числе по адресу электронной почты Филиал АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

7.3. Филиал АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае Поставщик обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения Поставщиком письменного уведомления Филиала АО «Газэнергосервис» - завода «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности. В случае, если Стороны не будут обмениваться информацией, составляющей коммерческую тайну, либо иными сведениями конфиденциального характера, указанное соглашение (договор) о конфиденциальности Сторонами не заключается.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали.

9.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней уведомить об этом другую сторону с приложением подтверждающих документов наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 месяцев, то каждая сторона вправе направить другой стороне уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке с соблюдением финансовых обязательств сторон.

9.4. Должник обязан принять все разумные меры для уменьшения ущерба, причиненному кредитору обстоятельством непреодолимой силы, в том числе уведомить кредитора о возникновении такого обстоятельства, а в случае неисполнения этой обязанности – возместить кредитору причиненные этим убытки.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.

Вариант 1.

10.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

- Филиал АО «Газэнергосервис»- завод «Турбодеталь» им. И.И. Соколовского – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

-

10.3. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

10.4. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

10.5. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

Арбитражное решение является окончательным.

11.6. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

Вариант 2.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде __________.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» июля 2025 года, а в части финансовых обязательств – до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств и не исключает ответственность за неисполнение или ненадлежащее их исполнение.

11.2. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон и оформляется дополнительными соглашениями.

11.3. Настоящий договор, может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка теряет силу. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и для Покупателя, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.3. В случае изменения почтового адреса и (или) банковских реквизитов любой из сторон сторона, почтовый адрес и (или) банковские реквизиты которой были изменены, обязана не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня такого изменения направить другой стороне соответствующее уведомление с указанием нового почтового адреса и (или) банковских реквизитов. Указанная обязанность действует также при внесении изменений в данные о юридическом лице в ЕГРЮЛ, которое связаны или могут повлиять на исполнение настоящего договора (изменение исполнительного органа и т.п.).

12.4. Стороны признают действительной договорную документацию, полученную посредством электронной и факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору с обязательным последующим предоставлением подлинных документов.

12.5. Стороны договорились о том, что подписание настоящего договора, изменений и дополнений к нему, передача счетов, деловая переписка сторон, может осуществляться с помощью факсимильного воспроизведения (передачи) текста документа с возможностью дублирования посредством электронной почты (сканированные копии).

12.6. Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) 1 подтверждает, что ознакомился с размещенным на официальном сайте: https://www.gesturbo.ru/tenders/ Кодексом поведения поставщика (подрядчика, исполнителя) АО «Газэнергосервис» (далее — Кодекс). При исполнении своих обязательств по настоящему договору Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) руководствуется положениями и принципами Кодекса.

12.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора при его подписании:

Приложение №1 – Спецификация;

Приложение №2 – Техническое задание;

Приложение №3 – Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

Приложение №4 - Условия налоговой оговорки.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ от «__» ______ 2025 г.

Спецификация

к Договору поставки № от «__» ________2025 г.

г. «___»________ 2025 г.

( ), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и Акционерное Общество «Газэнергосервис», (сокращенное наименование: АО «Газэнергосервис»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Филиала АО «Газэнергосервис» - завода «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского Ечина Бориса Викторовича, действующего на основании Положения и доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 26.12.2024г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящую спецификацию о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: ( ) рубля копейки, включая НДС ( ) рублей копейки.

Сроки поставки: Срок поставки – с момента заключения договора, в течение 15 рабочих дней, в период действия договора до 31.12.2025г. Досрочная поставка допускается.

Условия доставки: за счет Поставщика по адресу: МО, г. Наро-Фоминск, ул. Погодина, д. 67.

- Посмотреть таблицу с данными

, Приложение № 2 к Договору

№ от «__» ______ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка спирта этилового технического для нужд филиала АО «Газэнергосервис» - завод «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского»

(приложен отдельным файлом)

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 3 к Договору

№ от «__» ______ 2025 г.

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 1

(наименование организации, предоставляющей информацию)

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

подпись

Печать

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору

№ от «__» ______ 2025 г.

Условия налоговой оговорки

Подрядчик (Исполнитель/Поставщик) обязуется возместить Заказчику (Покупателю) имущественные потери в соответствии со статьей 406.1 ГК РФ, связанные с наступлением любого из следующих обстоятельств:

• Отказом налогового органа в возмещении (вычете), заявленных Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора, сумм НДС полностью или частично с указанием на наличие у контрагента или далее по цепочке контрагентов несформированного источника возмещения (вычета).

Обстоятельство считается наступившим при составлении обязательного для исполнения мотивированного мнения налогового органа, либо вступившего в силу решения налогового органа, об отказе (отсутствии оснований) в (для) возмещении (вычета) заявленных Заказчиком (Покупателем) сумм НДС, когда такие акты налогового органа содержат в том или ином виде указание по тексту на необеспечение со стороны Подрядчика (Исполнителя/Поставщика) и/или его контрагентов наличия источника для вычета по НДС в сделках по цепочке движения товаров, работ, услуг.

• Отказом во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком (Покупателем) принятых товаров (работ, услуг) полностью или частично по налогу на прибыль).

Обстоятельство считается наступившим при составлении обязательного для исполнения мотивированного

мнения, либо вступившего в силу решения налогового органа, об отказе во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком (Покупателем) принятых товаров (работ, услуг), когда такие акты налогового органа содержат в том или ином виде указание по тексту на необеспечение со стороны Подрядчика (Исполнителя/Поставщика) и/или его контрагентов наличия документов, отвечающих требованиям действующего законодательства и налоговых органов, необходимых для включения затрат в расходы по налогу на прибыль.

Данными актами (решение или мотивированное мнение) включая, но не ограничиваясь могут быть доначислены суммы НДС и/или налога на прибыль организаций, либо отказано в возмещении (полностью или частично) заявленных к возмещению Заказчиком (Покупателем) сумм НДС, либо уменьшены убытки, исчисленные Заказчиком (Покупателем) при включении в состав расходов затрат по приобретенным Заказчиком (Покупателем) у Подрядчика (Исполнителя, Поставщика) товарам (работам, услугам, имущественным правам), в том числе при привлечении Подрядчиком (Исполнителем, Поставщиком) контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) для исполнения своих обязательств, то есть с учетом всей цепочки движения товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Соответствующий акт налогового органа о доначислении или отказе является достаточным доказательством возникновения потерь у Заказчика (Покупателя), при условии наличия в соответствующем акте налогового органа описания каких-либо из следующих обстоятельств в отношении Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), его контрагентов (субподрядчиков, соисполнителей) или иных лиц, участвующих на какой-либо

из стадий движения товаров (работ, услуг, имущественных прав): описание каких-либо нарушений в части документооборота, в том числе выставление документов, содержащих недостоверные сведения, несвоевременное составление документов, создание фиктивного документооборота, отсутствие надлежащим образом оформленных договорных отношений с лицом, исполнившим обязательство по сделке; некорректное и (или) неполное отражение хозяйственных операций в учете; анализ движения денежных средств по банковским счетам; отсутствие технических и/или материальных ресурсов для исполнения обязательств; неуплата налогов либо уплата налогов в минимальном объеме; отсутствие нахождения организации по месту регистрации; номинальные и/или массовые руководители/учредители организации; иные аналогичные обстоятельства.

Размер имущественных потерь, подлежащих возмещению Заказчику (Покупателю), определяется сторонами из расчета:

– 125 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете) по операциям с Подрядчиком (Исполнителем/Поставщиком);

– 125 % от суммы налога на прибыль, доначисленных налоговым органом Заказчику (Покупателю) по операциям с Подрядчиком (Исполнителем/Поставщиком);

– 125 % от суммы пени и штрафа, доначисленных налоговым органом Заказчику (Покупателю), по операциям с Подрядчиком (Исполнителем/Поставщиком).

Подрядчик (Исполнитель/Поставщик) обязуется возместить имущественные потери в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком(Покупателем) счета, к которому прикладывается выписка из мотивированного мнения, решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС/ выписка из мотивированного мнения, решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль.

Заказчик (Покупатель) вправе удержать потери из причитающихся Подрядчику (Исполнителю/Поставщику) платежей по Договору, а также из выплат, причитающихся Подрядчику (Исполнителю/Поставщику) по другим основаниям, в том числе, в порядке сальдирования взаимных обязательств.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279155934 ООО «Городской супермаркет» объявляет отбор поставщиков: Non-food | Химия, Косметика, Гигиена	Отбор #279155934	См. док.	364 дня 30.08.2024 15.05.2026
Тендер №284911422 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА" объявляет отбор поставщиков: Реестр поставщиков химической продукции	Отбор #284911422	См. док.	364 дня 25.11.2024 15.05.2026
Тендер №296975151 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ДРАГМЕТ" объявляет тендер: Катализатор гидрирования непредельных углеводородов и гидрогенолиза сернистых соединений	Запрос предложений #296975151	См. док.	5 дней 21.04.2025 21.05.2025
Тендер №297112207 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ДРАГМЕТ" объявляет тендер: Катализатор процесса Клауса	Запрос предложений #297112207	См. док.	6 дней 22.04.2025 22.05.2025
Тендер №297157152 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Приобретение ГСО ПГС с заправкой в баллоны Заказчика	Запрос предложений #297157152	См. док.	11 дней 23.04.2025 27.05.2025

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №295692840 Бутакрил (жидкость+порошок) (АСТ-Т)	Запрос предложений #295692840	800	595 дней 07.04.2025 31.12.2026
Тендер №295692683 Поставка лакокрасочной продукции (с результатом)	Малая закупка #295692683	18 940	срок истек 07.04.2025 09.04.2025
Тендер №295692659 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: Флокулянт	Отбор #295692659	См. док.	срок истек 07.04.2025 25.04.2025
Тендер №295692275 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: Третбутилпероксибензоат	Отбор #295692275	См. док.	срок истек 07.04.2025 25.04.2025
Тендер №295692236 ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ объявляет тендер: Антиоксидант 168	Отбор #295692236	См. док.	срок истек 07.04.2025 25.04.2025

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №295693059 ООО Северторг объявляет тендер: Продаю никелевую проволку в городе Москва - Объявление № 674352	Частное объявление #295693059	См. док.	срок истек 07.04.2025 17.04.2025
Тендер №295693058 ВерасМет объявляет тендер: Трубы новые 219,273,325,377,426,530 гр.Д в городе Москва - Объявление № 674354	Частное объявление #295693058	См. док.	срок истек 07.04.2025 17.04.2025
Тендер №295693055 Выбор подрядной организации для выполнения полного комплекса работ по строительству автомобильной дороги 1-го этапа на объекте реновации г. Москва, р-н Зюзино, кв.40,41,42, «Проектируемый проезд №4»	Запрос предложений #295693055	См. док.	срок истек 07.04.2025 14.04.2025
Тендер №295693046 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. ФЕДОРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявля...	Запрос цен #295693046	885 708	срок истек 07.04.2025 15.04.2025
Тендер №295693034 Аукцион на право субаренды	Электронный аукцион #295693034	1 545 000	срок истек 07.04.2025 28.04.2025