Тендер - Поставка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья степени «Люкс» по ГОСТ 5962-2013 №285664403

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Прил.№1_к_запросу_ТЗ

Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

Наименование МТР, работ, услуг: Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья степени «Люкс» ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется на разных этапах производства изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем (в т.ч. на участке натекания оснований, на участке точечной сварки, на участке фотолитографии, на участке водоподготовки гальванических линий, и т.д.).

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): по физико-химическим свойствам спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» для степени «Люкс», и нормам, указанным в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Количество МТР / объем работ / объем услуг: 2000 литров.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.

-при поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика в пределах 900 км от места нахождения Заказчика в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

- Товар поставляется в таре Заказчика.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26.

9. Иное, при необходимости:

-тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов».

10.Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

Формы_для_заполнения

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2024 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку спирта этилового ректификованного из пищевого сырья степени «Люкс» по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья степени «Люкс», полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу:

Технические характеристики представлены в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

НДС*- если применим

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком (указать значение, производителя).

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС ___________

(указать сумму цифрами и прописью) (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты [1] : Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Срок поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика в пределах 900 км от места

нахождения Заказчика в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Товар поставляется в таре Заказчика.

Место передачи Товара:

Отгрузка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья степени «Люкс» по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть будет производиться со склада, расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________

(указать фактический адрес места передачи (склада) Товара)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 31 января 2025 г..)

__________________ _________________ / _____________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ _________________ / _____________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительные условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика. ↑

Прил.№2_к_запросу_ПД

Приложение №2 к запросу_Проект Договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ № _______________

г. Йошкар-Ола «___» ___________ 2024 г.

_________________________ (______), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в ________________, действующего на основании _____, с одной стороны, и

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Нарбутта Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

В настоящем Договоре применены следующие термины с соответствующими определениями:

«Стороны» - Заказчик и Поставщик.

«Договор» - настоящий документ, включая приложения, подписанные Заказчиком и Поставщиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период поставки.

«Товар» - спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья степени «Люкс» по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, поставляемый в соответствии со спецификацией (Приложение № 1), техническим заданием или комбинацией из них, являющимися Приложениями к настоящему Договору.

2. Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику, а Заказчик принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.

2.2. Количество, стоимость Товара определены в Спецификации, представленной в Приложении № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

3. Качество Товара

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям, регламентам, действующим на территории РФ.

3.2. Поставщик вместе с Товаром предоставляет Заказчику сопроводительные документы, паспорт безопасности химической продукции и декларации о соответствии на русском языке и, для Товаров иностранного производства, на языке страны-производителя с надлежаще заверенным переводом и иные необходимые документы.

4. Цена Договора и порядок оплаты

4.1. Цена Договора составляет ____ (___) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% - если применим ___ (___) рублей __ копеек, и включает в себя стоимость Товара, акциз, доставку к месту передачи (складу Поставщика) Товара (в случае нахождения склада Поставщика свыше 900 км от места нахождения Заказчика), страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи, действующие на территории РФ. Неучтенные затраты, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком и относятся к затратам Поставщика.

Цена Договора определяется в рублях и не подлежит изменению в течение срока действия Договора в одностороннем порядке.

4.2. Заказчик оплачивает Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Сроки и условия поставки Товара

5.1. Отгрузка Товара осуществляется Поставщиком в пределах 900 км от места нахождения Заказчика в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Поставщик обязан определить склад передачи Товара и согласовать его с Заказчиком, обеспечить возможность произвести приемку Товара по количеству и качеству. Передача Товара осуществляется в таре Заказчика.

5.2 Передача Товара и его приемка по количеству и качеству производится на складе Поставщика, расположенного по адресу: _____________. КПП для оформления уведомления в ФНС ____________.

5.3 Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик выполнившим свои обязательства полностью с момента его передачи Заказчику либо Перевозчику, указанному Заказчиком.

5.4. Отгрузка Товара производится, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» на транспортные средства Заказчика либо Перевозчика при наличии действующей лицензии на перевозку этилового спирта.

5.5. Отгрузка Товара без лицензии на перевозку этилового спирта производится исключительно на транспортные средства, находящиеся в собственности Заказчика при соблюдении следующих условий:

- объем закупаемого по настоящему Договору этилового спирта не превышает предельно допустимого объема 200 декалитров в год;

- закупаемый этиловый спирт будет использован в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

5.6. Сведения о необходимости приостановления работ по поставке в связи с невозможностью приемки, прекращения отгрузки, а также по другим непредвиденным обстоятельствам должны передаваться другой Стороне незамедлительно.

6. Приемка-передача Товара

6.1. Заказчик в день передачи Товара подписывает универсально-передаточный акт (УПД), товарно-транспортную накладную (форма А и форма Б), акт об отгрузке и приёмке этилового спирта (в том числе денатурата) форма П-24.

6.2. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами универсально-передаточного акта (УПД), товарно-транспортной накладной (форма А и форма Б), акта об отгрузке и приёмке этилового спирта (в том числе денатурата) форма П-24. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поставки Товара оформляет Акт о приемке Товара по качеству.

6.3. В случае выявления несоответствия качества Товара соответствующей Спецификации данного Договора Заказчик обязан письменно (по факсу или телеграммой) уведомить Поставщика о выявленных недостатках в течение 10 (Десяти) рабочих дней после их обнаружения, с приложением подробного перечня указанных недостатков, а Товар принять на ответственное хранение. Стоимость ответственного хранения Товара на складе Заказчика составляет 500 (Пятьсот) рублей в сутки.

Вызов представителя Поставщика обязателен.

6.4. Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления о выявленных недостатках обязан направить своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет соответствующий Акт, служащий доказательством (документальным обоснованием) при урегулировании Сторонами возникших разногласий. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

6.5. Поставщик обязуется за свой счет поставить Товар надлежащего качества на склад Заказчика в срок, дополнительно согласованный Сторонами.

6.6. Поставщик отвечает за все недостатки Товара, возникшие до передачи Товара Заказчику. За недостатки, возникшие после передачи Товара Заказчику, Поставщик несет ответственность лишь при наличии вины.

6.7. Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения универсально-передаточного акта (УПД), товарно-транспортной накладной (форма А и форма Б), акта об отгрузке и приёмке этилового спирта (в том числе денатурата) форма П-24 от Поставщика вернуть в адрес Поставщика оригинал накладной, оформленный надлежащим образом (подписанный уполномоченным представителем и заверенный печатью организации) по почте.

7. Переход права собственности на Товар

7.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента сдачи Товара перевозчику, а в случае перевозки Товара Заказчиком – с момента передачи Заказчику.

7.2. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания универсально-передаточного акта (УПД), товарно-транспортной накладной (форма А и форма Б), акта об отгрузке и приёмке этилового спирта (в том числе денатурата) форма П-24 в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора независимо от перехода права собственности.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Заказчик вправе при расчете по договору удержать сумму неустойки (штрафа, пеней) из подлежащей к оплате суммы за поставленный по Договору Товар, если Поставщик не уплатил их в указанный в требовании срок.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

8.4. За просрочку срока оплаты Товара, предусмотренного п.4.2. настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного Товара. Начисление неустойки производится на сумму долга с налогами и сборами, установленными законодательством РФ.

8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, за которые начисляется пеня. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в размере 10 (Десять) процентов от цены Договора.

8.6. Уплата пени и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

8.7. В случае перевозки Товара в нарушение условий настоящего Договора Заказчик обязуется возместить Поставщику все возможные документально подтвержденные убытки, связанные с незаконным оборотом Товара, в том числе действительный ущерб и упущенную выгоду, вследствие аннулирования лицензии Поставщика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно пожар, стихийное бедствие, авария, военные или боевые действия, эпидемии, массовые беспорядки, забастовки.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены Торгово-промышленной Палатой либо иным компетентным государственным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут любой Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

10.2. До передачи спора на разрешение суда Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его урегулирования.

10.3. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом и выслана по факсу или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

10.4. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15-ти (Пятнадцати) календарных дней с момента получения и направить другой Стороне мотивированный ответ.

10.5. Ответ на претензию направляется по факсу либо заказным письмом.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 июня 2025 г., а в части исполнения обязательств – до полного исполнения обязательств, принятых Сторонами.

12. Конфиденциальность

12.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на текст Договора и его основные условия, а также на любую иную информацию, которую любая из Сторон идентифицирует как конфиденциальную до или сразу при ее предоставлении другой Стороне.

12.2. За нарушение режима конфиденциальности по настоящему Договору, Сторона, совершившая подобное нарушение, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в связи с этим нарушением понесенные прямые убытки.

12.3. Положения настоящей статьи не распространяются на случаи, когда любая из Сторон по Договору обязана разгласить конфиденциальную информацию компетентным органам в соответствии с требованиями законодательства РФ. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

14. Порядок изменения и расторжения Договора

14.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.2. В случаях расторжения Договора по соглашению сторон Договор прекращает свое действие с момента подписания такого соглашения Сторонами.

14.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента письменного уведомления или в установленные сроки.

14.4. Заказчик обязан отказаться от заключения Договора, а при заключении Договора расторгнуть его в безусловном порядке, в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

- в случае установления факта проведения приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

14.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней в одностороннем порядке без применения штрафных санкций в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

15. Заключительные положения

15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

15.2. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают, как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления с обязательной досылкой оригиналов в разумные сроки.

15.3. Копии документов, полученные по факсу, электронной почте действуют до момента получения Сторонами оригиналов соответствующих документов.

15.4. В случае изменения банковских и юридических реквизитов Поставщика и Заказчика Стороны обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5 (Пяти) дней со дня изменения реквизитов.

15.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны по Договору.

15.6. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.7. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16. Приложения к настоящему Договору.

Следующие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Спецификация (Приложение № 1).

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к проекту Договора поставки №________________ от «___» ___________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1. Требования к качеству Товара:

По физико-химическим свойствам спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» для степени «Люкс», и нормам, указанным в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставке Товара

При поставке к Товару должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

Требования к упаковке Товара

3.1. Товар поставляется в таре Заказчика - фляга объемом 40 л, либо бочки из нержавеющей стали объемом 200 л.

3.2. Тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро-и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранения.

3.3. Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

3.4. На упаковку Товара должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов».

Требования к гарантийному сроку Товара

4.1. Гарантийный срок хранения Товара – не ограничено.

5. Требования к безопасности Товара

4.1 Поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

- Посмотреть таблицу с данными