Описание тендера: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" объявляет тендер: Поставка спирта этилового для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (с результатом) |
Сумма контракта: | 1 282 400,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Начало показа: | 27.02.2024 |
Окончание: | 06.03.2024 10:00:00 |
Тендер №: | 267264556 |
Тип: | Запрос котировок Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
Возможные отрасли: | |
ОКПД2: |
|
Регион: | Центральный ФО / г. Москва |
Регион поставки: | Северо-западный ФО / г. Санкт-Петербург |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка спирта этилового для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Цена контракта: 1 282 400,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.14.2 Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов : Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | - | - | 100 | Декалитр |
Протокол рассмотрения и оценки.doc | 317 КБ | 07.03.24 13:37 | Действующая |
Протокол.pdf | 220 КБ | 07.03.24 13:37 | Действующая |
Решение по п.8 ч.2 ст.17.pdf | 120 КБ | 07.03.24 13:37 | Действующая |
ЗК _Спирт_СПб.docx | 246 КБ | 27.02.24 15:41 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413327640 (данные из ВСРЗ).html | 9 КБ | 27.02.24 15:41 | Действующая (версия 1) |
НМЦД.xlsx | 14 КБ | 27.02.24 15:41 | Действующая |
Раздел 1.1. извещения ЗК.docx | 34 КБ | 27.02.24 15:41 | Действующая |
Раздел 1.1. ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
- обеспечение возврата авансового платежа (в случае неисполнения обязательств, покрываемых авансовым платежом);
- обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств;
- обеспечение уплаты неустойки (штрафов, пени), начисленной заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по договору.
В этом случае комиссия по осуществлению закупок составляет протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора.
Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставление банковской гарантии также осуществляется государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (гарантом) без предъявления к ней требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
или
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в качестве обеспечения исполнения договора в случае, удержания заказчиком обеспечения исполнения договора, предоставленного поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с которым заключен договор, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее также - принципал) обеспечиваемых обязательств
или
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом бенефициару в качестве обеспечения гарантийных обязательств в случае, удержания заказчиком обеспечения гарантийных обязательств, предоставленного поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с которым заключен договор, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обеспечиваемых обязательств;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить бенефициару неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие о праве бенефициара представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке в случаях:
5) условие о праве бенефициара в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, в размере обеспечения исполнения договора, установленном в договоре;
6) условие о праве бенефициара в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в размере обеспечения гарантийных обязательств, установленном в договоре;
7) условие о праве бенефициара передать права требования по банковской гарантии при перемене бенефициара в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
8) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
9) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный бенефициаром;
10) срок действия банковской гарантии
11) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
12) перечень документов, предоставляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный пунктами 4.7 и 4.8 настоящего раздела;
13) условие о праве бенефициара на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
14) нумерацию на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования бенефициара о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту бенефициаром уведомления о нарушении принципалом условий договора или расторжении договора;
2) требований о представлении бенефициаром гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;
3) требований о предоставлении бенефициаром гаранту отчета об исполнении договора;
4) требований о предоставлении бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых бенефициаром банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, установленный пунктами 4.7 и 4.8 настоящего раздела извещения.
5) положений о праве на односторонний отказ гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии;
6) положений о праве гаранта осуществить зачет встречных требований гаранта к бенефициару;
В случае отказа в принятии банковской гарантии бенефициар информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик осуществляет разъяснение положений извещения об осуществлении закупки и размещает их в единой информационной системе, на официальном сайте, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос.
При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.
Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
а) запрос котировок признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником процедуры;
б) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
в) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
г) в заявке на участие в запросе котировок, предоставленной участником запросе котировок, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником запроса котировок товаров, работ, услуг.
В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки.
Протокол разногласий может быть направлен заказчику в отношении соответствующего договора не более чем один раз.
Участник закупки, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении закупки и (или) документации о закупке и своей заявке на участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов.
В случае, если цена договора, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора в соответствии с параграфом 5 настоящего раздела извещения.
После направления участником закупки, с которым заключается договор, проекта договора, подписанного подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника закупки и предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения договора, если требование обеспечения исполнения договора было предусмотрено извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, заказчик в срок, установленный пунктом 8.2 настоящего параграфа, обязан подписать договор подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
Такое решение размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, вместе с протоколом о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора.
Такой договор заключается в порядке и в сроки, определённые пунктом 8.3. настоящего параграфа.
Такое решение размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, вместе с протоколом о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора.
Такой договор заключается в порядке и в сроки, определённые пунктом 8.3. настоящего параграфа.
При увеличении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги по соглашению сторон допускается увеличение цены договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из цены единицы товара, работы или услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником закупки, и начальной (максимальной) ценой договора.
При уменьшении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги стороны обязаны уменьшить цену договора, предложенную участником закупки, с которым заключается договор, пропорционально уменьшенному количеству товара, уменьшенному объему работы или услуги исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
При этом такое изменение количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги допускается в случае изменения потребности заказчика если такая потребность не была известна до размещения в единой информационной системе, на официальном сайте, извещения об осуществлении закупки.
Изменение количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги осуществляются в рамках проведения преддоговорных переговоров между заказчиком и участником закупки, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный для заключения договора по результатам конкуренткой закупки.
Такое решение размещается в единой информационной системе, на официальном сайте, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия этого решения.
В этом случае комиссия по осуществлению закупок составляет протокол об отказе от заключения договора, содержащий, в том числе, информацию о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор и о факте, являющемся основанием для такого отказа.
Протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.
Заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, при этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
Такое решение размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, вместе с протоколом об отказе от заключения договора. При осуществлении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Решение заказчика, размещается в единой информационной системе, на официальном сайте, вместе с протоколом признания конкурентной закупки несостоявшейся, составленным по результатам конкурентной закупки.
9.1. Для участия в закупке несколько юридических лиц могут выступать на стороне одного коллективного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц могут выступать на стороне одного коллективного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей могут выступать на стороне одного коллективного участника закупки.
9.2. Юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выступающее на стороне одного коллективного участника закупки, не вправе самостоятельно принимать участие в закупке в качестве отдельного участника закупки, равно как и входить в состав лиц, выступающих на стороне другого коллективного участника закупки.
Несоблюдение данных требований является основанием для отклонения заявок как всех коллективных участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
9.3. Между лицами, входящими в состав коллективного участника закупки, должен быть заключен договор (соглашение) простого товарищества (консорциума, совместной деятельности) о коллективном участии в закупке, определяющим права и обязанности сторон и устанавливающий ответственное лицо (лидера), уполномоченное на представление заявки от лица коллективного участника закупки (далее – соглашение).
Соглашение должно быть подписано всеми лицами, входящими в состав коллективного участника закупки.
9.4. Соглашение должно определять и наделять ответственное лицо (лидера), уполномоченное на представление заявки от лица коллективного участника закупки, следующими полномочиями:
- подписывать, подавать, отзывать заявку от имени всех лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, а также совершать иные действия от имени коллективного участника закупки;
- подписывать договор по результатам закупки, в которой победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор, признан коллективный участник закупки;
- вести все финансовые операции, включая платежи, документооборот и иные взаиморасчеты с заказчиком;
- осуществлять ведение бухгалтерского учета, оформление первичных документов, исполнение обязанностей налогоплательщика;
- осуществлять документооборот в порядке, определенном договором, включая, но не ограничиваясь выставлением актов, счетов, счетов-фактур;
- предоставлять обеспечение заявки на участие в закупке, если заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в закупке;
- предоставлять обеспечение исполнения договора, если заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения договора, в случае признания коллективного участника закупки победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор;
- предоставлять обеспечение гарантийных обязательств, если заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств, в случае признания коллективного участника закупки победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор;
- предоставлять, получать, подписывать документы, а также совершать иные действия от имени коллективного участника закупки, связанные с исполнением договора.
Срок действия соглашения должен превышать срок исполнения всех обязательств сторон по договору, в том числе гарантийных, в случае однозначного указания в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке на такой срок.
9.5. Заявка коллективного участника закупки (в том числе ценовое предложение) подается и подписывается ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки.
9.6. Все лица, входящие в состав коллективного участника закупки, должны соответствовать требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.
9.7. Заявка коллективного участника закупки должна содержать документы, указанные в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке в отношении всех лиц, входящих в состав коллективного участника закупки, копию соглашения, а также иные документы, определенные настоящим пунктом (при необходимости).
9.9. Обеспечение заявки на участие в закупке, если заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в закупке, может быть предоставлено только ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки.
Предоставление обеспечения заявки на участие в закупке иными лицами (несколькими лицами), входящими в состав коллективного участника закупки, не допускается.
9.10. В случае, если коллективный участник закупки принимает решение отозвать заявку на участие в закупке, такой отзыв заявки на участие в закупке осуществляется ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки.
9.11. При оценке и сопоставлении заявки коллективного участника закупки по критериям, установленным в документации о закупке, учитывается совокупность (сумма) предложений, представленных лицами, входящими в состав коллективного участника закупки.
9.12. Условия допуска коллективного участника закупки к участию в процедуре закупки применяются в равной степени ко всем лицам, входящим в состав коллективного участника закупки. В случае, если хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника закупки, подлежит отстранению от участия в закупке, заявка коллективного участника закупки и все лица, входящие в состав коллективного участника закупки отстраняются от участия в закупке (не допускаются к участию в закупке).
9.13. Договор по результатам закупки, в которой победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор, признан коллективный участник закупки, заключается с ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки и уполномоченным на подписание договора от лица коллективного участника закупки.
9.14. Обеспечение исполнения договора, если заказчиком установлено требование об обеспечении исполнения договора, в случае признания коллективного участника закупки победителем закупки, единственным участником закупки, с которым заключается договор, может быть предоставлено только ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки и уполномоченным на подписание договора от лица коллективного участника закупки.
Предоставление обеспечения исполнения договора иными лицами (несколькими лицами), входящими в состав коллективного участника закупки, не допускается.
9.15. Обеспечение гарантийных обязательств, если заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств, может быть предоставлено только ответственным лицом (лидером), уполномоченным на представление заявки от лица коллективного участника закупки и уполномоченным на подписание договора от лица коллективного участника закупки.
Предоставление обеспечения гарантийных обязательств иными лицами (несколькими лицами), входящими в состав коллективного участника закупки, не допускается.
9.16. В случае если до заключения договора с коллективным участником закупки хотя бы одно лицо, входящее в состав коллективного участника закупки, выйдет из состава коллективного участника закупки, такой участник закупки признается уклонившимися от заключения договора.
ЗК__Спирт_СПб- Посмотреть таблицу с данными
Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)
Филиал «Аэронавигация Северо-Запада»
О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Поставка спирта этилового для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Раздел 1.
- Посмотреть таблицу с даннымиТаблица № 1
Информация о закупаемых товарах, работах, услуг
- Посмотреть таблицу с даннымиНачальник службы ЭРТОС Ю.А. Ведерников
Раздел 2. Образцы основных форм документов, включаемых в состав заявки участника запроса котировок в электронной форме
Форма 1
Предложение участника запроса котировок в отношении предмета закупки, наименования страны происхождения товара
Изучив Извещение о _____________ в электронной форме по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку ________________________ Филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», реестровый номер закупки: ____________________ (указывается реестровый номер закупки в единой информационной системе) предлагаем поставить товар в соответствии с данным предложением:
- Посмотреть таблицу с даннымиИнструкция по заполнению предложения.
В столбце 4 табличной формы заявки Участник закупки указывает параметры товаров, подлежащих поставке в следующем порядке:
1. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слов «не менее X» (где «X» - нижнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был конкретным* и по числовому значению больше или равен требуемому «X». Например, значение показателя «длина» при установлении требования «не менее 600 мм» следует устанавливать равным «600 мм», «601 мм», «602 мм» и т.д.
2. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слов «не более Y» (где «Y» - верхнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был конкретным* и по числовому значению был меньше или равен требуемому «Y». Например, значение показателя «длина» при установлении требования «не более 600 мм» следует устанавливать равным «600 мм», «599 мм», «598 мм» и т.д.
3. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слова «менее Y» (где «Y» - верхнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был конкретным* и по числовому значению был меньше, но не равен требуемому «Y». Например, значение показателя «длина» при установлении требования «менее 600 мм» следует устанавливать равным «599 мм», «598 мм», «597 мм» и т.д.
4. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слова «более X» (где «X» - нижнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был конкретным* и по числовому значению был больше, но не равен требуемому «X». Например, значение показателя «длина» при установлении требования «более 600 мм» следует устанавливать равным «601 мм», «602 мм», «603 мм» и т.д.
5. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слов «не менее X, но не более Y» (где «X» - нижнее числовое значение, «Y» - верхнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель по числовому значению был конкретным*, в указанном диапазоне числовых значений, при этом он может быть равен численному значению верхней границы диапазона «Y» или нижней границы диапазона «X». Например, значение показателя «цветовая температура» при установлении требования «не менее 2700 К, но не более 3500 К» следует устанавливать равным «2700 К», «2701 К», «2702 К» и т.д., «3500 К».
6. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слов «не ниже X» (где «X» - нижнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был конкретным* и по числовому значению был больше или равен требуемому «X». Например, значение показателя «степень защиты IP» при установлении требования «не ниже 54» следует устанавливать равным «54», «55», «64», «65» и т.д.
7. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слов «не выше Y» (где «Y» - верхнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был конкретным* и по числовому значению был меньше или равен требуемому «Y». Например, значение показателя «класс пожарной опасности» при установлении требования «не выше КМ 3» следует устанавливать равным «КМ0», «КМ1», «КМ2» или «КМ3».
8. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слов «от не менее X до не более Y» (где «X» - нижнее числовое значение, «Y» - верхнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был диапазонным, при этом «X» и «Y» указываются в виде конкретных числовых значений. Например, значение показателя «мощность излучения» при установлении требования «от не менее 0,01мВт до не более 10мВт» следует устанавливать равным «от 0,01мВт до 10мВт», «от 0,02мВт до 9,99мВт», «от 0,03мВт до 9,98мВт», «от 0,1мВт до 8мВт» и т.д.
9. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слов «от не более X до не менее Y» (где «X» - нижнее числовое значение, «Y» - верхнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был диапазонным, при этом «X» и «Y» указываются в виде конкретных числовых значений. Например, значение показателя «чувствительность датчика» при установлении требования «от не более 0,1усл.ед. до не менее 10усл.ед.» следует устанавливать равным «от 0,1усл.ед. до 10усл.ед.», «от 0,09усл.ед. до 10,1усл.ед.», «от 0,08усл.ед. до 10,2усл.ед.» и т.д.
10. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слов «от не выше X до не ниже Y» (где «X» - нижнее числовое значение, «Y» - верхнее числовое значение), следует указывать таким образом, чтобы указанный показатель был диапазонным, при этом «X» и «Y» указываются в виде конкретных числовых значений. Например, значение показателя «возможность использования при температуре» при установлении требования «от не выше -10 °C до не ниже +40 °C» следует устанавливать равным «от -10 °C до +40 °C», «от -11 °C до 41 °C», «от -12 °C до +42 °C», «от -20 °C до +50 °C» и т.д.
11. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям с использованием слова «или», следует указывать один из предложенных вариантов. Например: - значение показателя «Класс энергопотребления» при установлении требования «А или А+ или А++» следует устанавливать равным «А» или «А+» или «А++»; - значение показателя «Фасовка» при установлении требования «бутыли вместимостью 19 или 18.9 литров» следует устанавливать равным «19 литров» или «18,9 литров».
12. В случае, если Заказчиком установлены требования к показателям, которые не сопровождаются словами (знаками) «не менее», «не более», «менее», «более», «не менее, но не более», «не ниже», «не выше», «от не более до не менее», «до не менее», «или», то указанные параметры не могут изменяться. Например, значение показателя «длина» при установлении требования «600 мм» следует устанавливать равным «600 мм», а значение показателя «напряжение питания» при установлении требования «9 – 27 Вт» следует устанавливать равным «9 – 27 Вт».
* За исключением случаев, когда производитель товара по данному показателю не использует конкретный показатель.
** Наименование страны происхождения товаров указывается Участником в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Форма 2
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
- Посмотреть таблицу с данными________________ _______________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество, должность)
*Подписывая данную форму участник (физ. лицо, индивидуальный предприниматель) выражает свое согласие на обработку своих персональных данных
Форма 3
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(рекомендуемая)
______________________________________________ настоящим подтверждает, что на момент
(полное наименование Участника закупки)
подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме соответствует требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и извещением о запросе котировок в электронной форме
№ __________________________________, а именно:
(указывается номер извещения о закупке)
Участник закупки/уполномоченный представитель ___________________(ФИО)
(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подписание заявки на участие)
Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _______
Поставка спирта этилового для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
г. Санкт-Петербург __________ 20__ г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора филиала «Аэронавигация Северо‑Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Федорова Владимира Вячеславовича [4] , действующего на основании доверенности № Д-171/23 от 21.11.2023, и ______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________________________________, действующего на основании ________________, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить спирт этиловый для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
(далее – Товар), согласно Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору),
а Заказчик обязуется принять его и оплатить.
1.2. Номенклатура, количество и цена Товара определяются Спецификацией (Приложение 2 к настоящему Договору). Качество и иные (в том числе технические) требования к Товару содержатся в Описании предмета закупки (Приложение № 1
к настоящему Договору).
1.3. Место поставки товара – поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная,
д. 10 (далее – Объект).
1.4. Поставщик гарантирует, что Товар на момент заключения Договора находится
в собственности Поставщика, не состоит в судебном споре, не обременен никакими обязательствами третьих лиц, не отчужден никаким лицам, не заложен, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц
на Товар.
1.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет __________ (__________) рублей _______ копеек, в том числе НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п.3 ст.164 НК РФ/ (НДС не облагается в связи с применением Поставщиком УСН).
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или условиями Договора, доставку товара до места отгрузки, стоимость упаковки, транспортные расходы и все иные не возложенные на Заказчика условиями договора расходы.
2.3. Оплата Товара производится Заказчиком в следующем порядке:
2.3.1. Оплата Товара производится Заказчиком по факту его поставки в течение 7
(семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа) на основании полученного счёта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Счет на оплату предоставляется одновременно с товарной накладной (или универсальным передаточным документом).
2.4. Обязательства по оплате Заказчиком считаются выполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, согласно выставленного счета для оплаты.
3 СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара по Договору осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора Сторонами.
3.2. Поставщик осуществляет доставку Товара до Объекта и производит его отгрузку Заказчику. Контактный телефон представителя Заказчика, находящегося на Объекте:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
3.3. Поставщик обязан поставлять Товар в надлежащей упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке всеми видами транспорта
и длительном хранении Товара в пределах срока годности, при осуществлении погрузочно-разгрузочных работах. Поставщик несет полную ответственность за повреждение Товара
и убытки, произошедшие вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки, ненадлежащего размещения и крепления груза (Товара) в транспортном средстве (вагоне, контейнере).
3.4. Досрочная поставка разрешается с согласия Заказчика.
3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа) после осуществления приемки Товара согласно разделу 4 настоящего Договора. С момента подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа) право собственности на Товар переходит
от Поставщика к Заказчику.
3.6. Обязанности Поставщика по поставке Товара считаются исполненными
с момента передачи Товара Поставщиком и подписания Заказчиком товарной накладной
(или универсального передаточного документа).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Поставщик доставляет и передает Заказчику Товар, соответствующий Описанию предмета закупки и Спецификации, надлежащего качества, на условиях и в срок, предусмотренные настоящим Договором и Описанием предмета закупки. Одновременно
с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную
(или универсальный передаточный документ) в 2-х экземплярах, счет-фактуру (при наличии) и счет, а также документы, предусмотренные пунктом 5.2.3 договора.
4.2. Отсутствие документов, указанных в пункте 4.1 Договора, является основанием для отказа от приемки Товара Заказчиком до представления полного комплекта документов.
4.3. После доставки и выгрузки Товара в месте поставки Заказчик осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4. Предварительная приемка Товара осуществляется Заказчиком в день его доставки Поставщиком (транспортной организацией) на Объект путем визуального осмотра доставленного товара по ассортименту, комплектности, количеству упакованных мест, целостности пломб и сохранности упаковки, в соответствии с условиями настоящего Договора. Получение Товара фиксируется в соответствующих товаросопроводительных документах (накладных, товарно-транспортных накладных, железнодорожных накладных).
В случае доставки Товара в поврежденной таре или с нарушенной упаковкой, Заказчик вправе указать соответствующую отметку в товаросопроводительном документе.
4.5. Окончательная приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, комплектации, ассортименту, наличии видимых недостатков, а также проверка относящейся к товару документации, установленной настоящим Договором, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня доставки (отгрузки) Товара.
4.6. Поставщик обязан направить своего представителя для участия в окончательной приемке Товара. В случае, если поставка Товара осуществляется Поставщиком посредством транспортной компании, Поставщик самостоятельно отслеживает срок доставки Товара и направляет своего представителя для участия в приемке Товара, предварительно согласовав с Заказчиком дату прибытия в сроки, установленные для окончательной приёмки товара (пункт 4.5 Договора).
4.7. Окончательная приемка включает в себя:
4.8. Приемка Товара осуществляется представителями Сторон Договора. В случае неприбытия представителя Поставщика для передачи Товара в сроки, установленные пунктом 4.5. настоящего Договора, приемка Товара осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке без Поставщика/представителей Поставщика. Отсутствие Поставщика/представителей Поставщика при приемке Товара означает согласие Поставщика на приемку Заказчиком Товара в одностороннем порядке, а также согласие на составление и подписание Заказчиком в одностороннем порядке актов о выявленных недостатках поставляемого Товара и иных нарушений условий поставки, в случае их выявления при приемке Товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.9. Поставка Товара оформляется подписанием Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа. При отсутствии претензий к доставленному Товару, относящейся к Товару документации, Заказчик подписывает товарораспорядительные документы (товарные накладные или универсальные передаточные документы) в день фактической приемки товара в пределах периода времени, установленного для окончательной приемки товара согласно п. 4.5 настоящего Договора.
4.10. При выявлении несоответствия Товара требованиям Описания предмета закупки и условиям настоящего Договора при его приемке, и (или) относящуюся к Товару документацию, составляется Акт о выявленных недостатках товара при его приемке в пределах периода времени, установленного для окончательной приемки товара согласно п. 4.5 настоящего Договора.
4.11. При обнаружении недостатков Товара при приемке Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. В данном случае Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого товара в течение срока, установленного п. 4.15 Договора.
4.12. В течение 3-х рабочих дней после составления Акта о выявленных недостатках товара при его приемке Заказчик, в письменной форме направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарораспорядительных документов с указанием перечня выявленных недостатков и копию Акта о выявленных недостатках товара при его приемке.
4.13. В случае несоответствия информации, указанной в документах на Товар (п. 4.1 Договора), Договору или заявке Заказчик в письменной форме направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания товарораспорядительных документов с указанием перечня выявленных недостатков.
4.14. Мотивированный отказ от подписания документов направляется Поставщику одним или несколькими из указанных способов: путем вручения представителю Поставщика под подпись, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, телеграммой, посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления согласно пункту
13.8. настоящего Договора.
4.15. Поставщик обязан своими силами и за свой счет заменить или допоставить Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Мотивированного отказа от подписания документов при приемке товара, а в случае получения Мотивированного отказа от подписания документов представителями Поставщика при приемке товара, в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты получения на руки Мотивированного отказа от подписания документов представителями Поставщика. В Мотивированном отказе от подписания документов Заказчик вправе установить иной более длинный период для устранения замечаний.
4.16. В случае, если Заказчиком предъявлено требование о восполнении недопоставленного (недостающего) количества Товара, замены Товара ненадлежащего качества и не соответствующего требованиям Описания предмета закупки, условиям настоящего Договора, Поставщик обязан удовлетворить требования Заказчика без дополнительной оплаты в пределах установленной Договором цены в сроки, определенные пунктом 4.15 Договора. После устранения Поставщиком несоответствий товара требованиям, установленным Договором и Описанием предмета закупки, Заказчик повторно осуществляет приемку товара в порядке, установленном настоящим разделом Договора.
4.17. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену поставленного Товара на цену Товара с недостатками или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.18. Приемка Товара Заказчиком не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь, ответственностью за качество Товара, и, в случае обнаружения недостатков принятого Заказчиком Товара, Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Заказчиком.
4.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае, если выявленное несоответствие поставленного Товара требованиям Описания предмета закупки и условиям настоящего Договора не препятствует приёмке Товара и устранено Поставщиком.
4.20. Заказчик не производит возврат упаковки и тары, в которой транспортировался товар.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять Товар в соответствии с условиями раздела 4 настоящего Договора и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектации, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарную накладную (или универсальный передаточный документ) и передать один экземпляр Поставщику.
5.1.2. Оплатить поставляемый Товар в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Поставить Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора своими силами и за свой счет и осуществить его разгрузку.
5.2.2. Передать Заказчику оригиналы счета, счета-фактуры (при наличии), Товарной накладной / универсального передаточного документа, подписанные со стороны Поставщика.
5.2.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы, подтверждающие качество товара (руководство по эксплуатации, сертификаты, обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации) в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При поставке обеспечить комплектность и качество Товара полностью отвечающих условиям настоящего Договора и обеспечивающих нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы.
5.2.5. При доставке Товара обеспечить или организовать транспортировку товара в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.
5.2.6. Устранять за свой счет недостатки Товара и некомплектность в сроки, установленные настоящим Договором.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Отказать в приёмке Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, Описания предмета закупки.
5.3.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков в ходе исполнения настоящего Договора.
5.3.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения Договора.
5.3.5. Осуществить приемку частично поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, в том числе Описания предмета закупки.
5.4. Поставщик вправе:
5.4.1. Требовать от Заказчика своевременной приёмки и оплаты поставленного товара в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА [5]
6.1. Обеспечение исполнения договора не установлено.
ИЛИ
6.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в размере ________ (_____________) рублей __ копеек (5% от начальной (максимальной) цены договора), НДС не облагается. [6]
6.2. Требование обеспечения исполнения договора относится к следующим обязательствам по договору:
- обеспечение исполнения обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств;
- обеспечение уплаты неустойки (штрафов, пени), начисленной Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору.
6.3. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.
6.4. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Договора принимает банковские гарантии, предоставленные банками, включенными в перечень банков, соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Перечень ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставление банковской гарантии также осуществляется государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (гарантом) без предъявления к ней требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее- гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 20.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
6.6. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны и скреплены печатью гаранта.
Получатель: Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург;
р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,
к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
В платежном поручении обязательно указать назначение платежа «Обеспечение исполнения Договора (далее указать краткое наименование предмета Договора и номер закупки в единой информационной системе)».
7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОСТАВЩИКОВ (СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
7.1 Поставщик обязан поставить товар по настоящему договору лично (без привлечения субпоставщиков (соисполнителей).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения сроков выполнения обязательств по Договору, Заказчик может взыскать с Поставщика пени в размере 0,1% от стоимости Договора, за каждый день просрочки. Период устранения недостатков, выявленных при приемке товара, за пределами сроков поставки, установленных договором, включается в период просрочки срока поставки и с Поставщика может быть взыскана неустойка в размере, установленным настоящим пунктом, за весь период просрочки до даты подписания товарораспорядительного документа (товарной накладной или универсального передаточного документа).
8.2. За устранение в гарантийный период дефектов в срок более 5-ти календарных дней со дня получения уведомления Заказчик имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,01% от суммы договора за каждый календарный день просрочки до ликвидации Поставщиком претензий к качеству поставленного товара.
8.3. За нарушение Поставщиком иных условий настоящего Договора Поставщик уплачивает неустойку в соответствии с действующим законодательством.
8.4. В случае, если Поставщиком в срок, установленный в претензии, не исполнено требование Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществить удержание неустойки (пени, штрафа) из обеспечения исполнения Договора и (или) в бесспорном внесудебном порядке осуществить удержание неустойки (штрафа, пени) при расчете с Поставщиком по настоящему Договору путем уменьшения расчета на сумму неустойки (штрафа, пени).
8.5. В случае нарушения сроков оплаты поставленного товара Поставщик может взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% цены Договора.
8.6. В случае нарушения сроков направления оригиналов документов, предусмотренных пунктом 13.5. Договора, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости настоящего Договора за каждый факт не предоставления/несвоевременное предоставление оригиналов документов.
8.7. Обязательство по уплате пени возникает только после выдвижения соответствующего требования противоположной Стороной.
8.8. В остальных случаях за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.9. Никакая уплата Поставщиком санкций не лишает Заказчика права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации, под которыми понимаются обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.
9.2. Сторона, для которой является невозможным выполнение условий Договора, должна известить не позднее 3-х дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону о наступлении обстоятельств такого рода по телефону, телеграфу или телефаксу с подтверждением заказным письмом с приложением соответствующих подтверждающих документов.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
по «30» апреля 2024 года.
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда. Документ, подтверждающий расторжение договора, должен содержать условия об окончательном количестве товаров и (или) цене товаров, и (или) сроке исполнения договора.
10.4. Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в соответствии с п. 3 ст. 523 ГК РФ, письменно уведомив об этом Заказчика в срок не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление направляется в порядке, установленном пунктом 13.8. настоящего Договора.
10.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично, в случае нарушений Поставщиком условий договора, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, путем письменного уведомления Поставщика за 10 дней до расторжения, без оплаты (компенсации) Поставщику фактически понесенных им расходов.
10.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, в следующих случаях (но не ограничиваясь):
– поставки Товара ненадлежащего качества и (или) с иными недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный настоящим Договором;
- нарушения срока поставки Товара, нарушение срока замены Товара ненадлежащего качества.
- если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении поставщика;
- аннулирования у Поставщика лицензий, аккредитаций и иных документов, дающих ему право осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим договором;
- Поставщиком нарушены иные существенные условия Договора.
10.7. Изменение существенных условий Договора не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.7.1. При снижении цены Договора без изменения, предусмотренного Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.
10.7.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается увеличение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора.
10.7.3. Если по предложению заказчика уменьшается предусмотренное Договором количество товара.
При этом при уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны обязаны уменьшить цену договора пропорционально уменьшенному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара.
10.8. При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены актами Правительства Российской Федерации, принятыми в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
10.9. Предложения о заключении дополнительного соглашения по изменению условий Договора или его расторжению рассматриваются Сторонами в десятидневный срок.
10.10. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания Договора теряют силу.
11. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО
11.1. Поставщик гарантирует качествjТовара, поставляемого по настоящему Договору. Гарантии качества распространяются на весь поставляемый Товар Поставщиком.
11.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар не ограничен. Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Спирт этиловый, ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» и соответствовать сорту «Экстра».
В случае выявления Заказчиком в гарантийный период на поставленный Товар несоответствий по качеству, согласно требованиям стандарта ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть сорт «Экстра», Поставщик производит обмен бракованной партии на новую или возврат денежных средств Заказчику в объеме бракованной партии.
11.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Заказчика устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества после поставки Товара надлежащего качества возвращается Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Заказчика, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Заказчика, в связи с этим расходы.
11.4 Заказчик направляет Поставщику уведомление о необходимости замены Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика
11.5. Поставщик обязан провести замену Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчиком.
Транспортные расходы Поставщика, связанные с заменой Товара, Заказчиком не возмещаются.
11.6. Если недостатки Товара не могут быть устранены обеими Сторонами, или не устранены Поставщиком в установленные сроки, то Заказчик вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.
11.7. Взаимодействие с сервисными центрами-производителя по вопросам замены Товара в гарантийный период осуществляет Поставщик. Отправка Товара заводу-изготовителю и обратно должна осуществляется за счет Поставщика.
Поставщик обязан заменить Товар в течении 5 (пяти) календарных дней на равноценный либо возвратить уплаченную Заказчиком цену в течение
15 (пятнадцати) рабочих дней после предъявления такого требования Заказчиком. Гарантийный срок на замененный Товар начинает исчисляться со дня его замены. Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
12.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
12.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора и направлена в письменном виде, по адресу, указанному в реквизитах Договора.
12.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и исполнить требования, либо дать мотивированный отказ от исполнения требований в срок не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.
12.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Все изменения и дополнения в Договор, не противоречащие условиям Договора, требованиям Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" и действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, за исключением случаев, указанных в п. 13.3 настоящего Договора.
13.3. Обо всех изменениях в банковских и почтовых реквизитах Стороны обязаны письменно в трехдневный срок уведомить друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомления об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств по Договору.
13.4. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.
13.5. Стороны допускают, что между Сторонами возможен обмен копиями документов, предусмотренными настоящим Договором, с помощью адресов электронной почты, указанных в разделе 14 Договора. При этом, предоставление оригиналов таких документов является обязательным. Оригиналы документов должны быть направлены в срок не позднее 2 рабочих дней с момента предоставления копий документов в электронном виде.
13.6. Стороны пришли к соглашению, что при наличии технической возможности, обмен документами, являющимися основанием для оплаты и/или приемки результатов исполнения по договору, возможен в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - УКЭП) посредством электронного документооборота (далее - ЭДО) в системе электронного документооборота. Стороны признают, что документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.
При обмене документами в системе ЭДО необходимо использовать КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
13.7. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.8. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи или электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Уведомление считается надлежаще отравленным и полученным сторонами, если оно направлено по адресам, указанным в разделе «адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего договора.
13.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Описание предмета закупки.
2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Спецификация.
3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Антикоррупционная оговорка.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1
к Договору № ___________
от «____» _______ 20___ г.
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ ТРУ)
на поставку спирта этилового для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Соответствует Разделу 4 документации – ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2
к Договору № ______________
от «____» _______ 20___ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку спирта этилового для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
- Посмотреть таблицу с данными* Цена единицы товара (графа 6) формируется путем снижения цены единицы товара, указанной в обосновании начальной (максимальной) цены договора (с учетом НДС и иных обязательных платежей) пропорционально снижению цены договора, предложенной победителем, с которым заключается настоящий Договор.
** Значение графы 7 «Цена» определяется как произведение значений соответствующих строк графы 5 «Количество» и графы 6 «Цена единицы».
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3
к Договору № _______
от «____» _____ 20___ г.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» установить:
1) При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
2) При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3) В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
4) При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих нормативных правовых актов.
- Посмотреть таблицу с даннымиРаздел 4. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ ТРУ)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Санкт-Петербургского центра ОВД
__________________ /Н.П. Примаченко/
«___» _____________ 2024 г.
Поставка спирта этилового для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
1.1. Общие сведения о Предмете закупки: поставка спирта этилового для нужд Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
1.2. Сведения, определяющие идентичность и однородность товаров: не установлены.
1.3. Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.
1.4. Метод определения начальной (максимальной) цены договора: будет определён по итогам сбора ценовой информации.
6.1. Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Допускается досрочная поставка Товара.
6.2. Порядок оплаты: Оплата Товара производится Заказчиком по факту его поставки в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа) на основании полученного счёта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Счет на оплату предоставляется одновременно с товарной накладной (или универсальным передаточным документом).
6.3. Размер обеспечения договора (если требуется): не требуется.
6.4. Требования к гарантийному сроку товара: Качество каждой партии Товара должно соответствовать Удостоверению качества завода-изготовителя, ГОСТу и иной нормативной документации.
Срок хранения этилового спирта не ограничен.
6.5. Требования к порядку поставки товаров: в рабочие дни с 10:00 – 15:30 мин.
Поставка спирта этилового, ректификованного из пищевого сырья, должна быть осуществлена лицензированной автоцистерной силами и средствами Поставщика.
Товар должен сопровождаться двумя экземплярами товарной накладной (или универсального передаточного документа) и актом об отгрузке спирта (форма П-24), а также документами, удостоверяющими качество продукции.
6.6. Требования к качеству поставляемого товара, а также иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Спирт этиловый, ректификованный из пищевого сырья. Технические условия» и соответствовать сорту «Экстра».
В случае выявления Заказчиком в гарантийный период на поставленную продукцию несоответствий по качеству, согласно требованиям стандарта ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть сорт «Экстра», Поставщик производит обмен бракованной партии на новую или возврат денежных средств Заказчику в объеме бракованной партии.
В цену договора входит стоимость транспортной тары (канистр), объемом не более 30 литров, которая поставляется заказчику с товаром и не возвращается.
6.7. Дополнительная информация: Поставщик товара, в соответствии с федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», должен иметь лицензию на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта.
Начальник отдела обеспечения деятельности В.А. Сухочев
Раздел 5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Представлено отдельным файлом в составе закупочной документации.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. ↑
Ценовое предложение указывается на электронной площадке в соответствии с Регламентом электронной площадки. ↑
Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) ↑
Несовпадение фактического подписанта, указанного в сертификате ЭП, с лицом, указанным в преамбуле этого договора, не влечет недействительность или незаключенность договора. В случае разногласия между информацией о представителе Заказчика в преамбуле Договора и в сертификате ЭП, в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ, договор считается подписанным поверенным владельцем электронной подписи. По запросу стороны, с которой заключается договор, предоставляются документы, подтверждающие наличие у поверенного необходимых полномочий ↑
Положения об обеспечении исполнения договора не применяются в случае заключения договора с участником закупки, который является казенным учреждением. ↑
Положения об обеспечении исполнения договора применяются в случае, если участником закупки, с которым заключается договор, дано предложение с признаками демпинга. ↑
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос предложений
#265421492 |
16 дней
05.02.2024 10.06.2024 |
||
Запрос предложений
#272129313 |
5 дней
06.05.2024 30.05.2024 |
||
Конкурс
#272734872 |
14 524 332
|
4 дня
16.05.2024 29.05.2024 |
|
Конкурс
#272735199 |
515 794
|
4 дня
16.05.2024 29.05.2024 |
|
Запрос цен
#272757668 |
4 дня
17.05.2024 29.05.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос котировок
#267264536 |
1 157 959
|
срок истек
27.02.2024 06.03.2024 |
|
Анализ цен
#267264302 |
срок истек
27.02.2024 29.02.2024 |
||
Запрос предложений
#267263974 |
173 214
|
срок истек
27.02.2024 06.03.2024 |
|
Запрос предложений
#267263879 |
срок истек
27.02.2024 04.03.2024 |
||
Конкурс
#267263877 |
срок истек
27.02.2024 05.03.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Запрос цен
#267264524 |
553 190
|
срок истек
27.02.2024 01.03.2024 |
|
Единственный поставщик
#267264520 |
1 113 738
|
срок истек
27.02.2024 - |
|
Запрос цен
#267264518 |
552 410
|
срок истек
27.02.2024 01.03.2024 |
|
Единственный поставщик
#267264516 |
505 170
|
срок истек
27.02.2024 27.02.2024 |
|
Запрос предложений
#267264511 |
срок истек
27.02.2024 06.03.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |