Тендер - Поставка спецодежды и средств защиты №304401453

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть53 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 12Б.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 21.07.2025 по 28.07.2025Место предоставления документации:В соответствии с п. 6-8 Извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с п. 6-8 Извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:21.07.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:623104, Свердловская область, город Первоуральск, ул. Герцена, дом 12Б.Дата подведения итогов:29.07.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с п. п. 7,20-22 Извещения о закупке Обоснование_НМЦ_для_закупки - Посмотреть таблицу с данными!!ЗК_Поставка_спецодежда_и_СИЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты

дата публикации извещения о закупке (размещения на сайтах):

«____»______________2025 года

Сайт ЭП: https://www.rts-tender.ru/

ЕИС: www.zakupki.gov.ru

Через http:// www.torgi.egov66.ru /

Первоуральск

2025

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» (сокращенное наименование ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска», далее - Заказчик) объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты.

1.1. Общие сведения о Запросе котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Требования к содержанию и форме Заявки

- Посмотреть таблицу с данными

1.3. Условия заключения Договора

- Посмотреть таблицу с данными

Во всем, что не урегулировано извещением о закупке, Заказчик, Участники, Победитель и другие лица руководствуются Положением о закупке.

РАЗДЕЛ II. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Рекомендуемая форма 1. *

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР ПО ИТОГАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты

Участник закупки: ________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

* Необходима для полноты сведений об участнике закупки при составлении договора и внесении сведений в ЕИС. Для коллективного участника: АНКЕТУ ЗАПОЛНЯЕТ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК, ВЫСТУПАЮЩИЙ НА СТОРОНЕ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА.

** Информация необходима для проведения мероприятий по профилактике возникновения конфликта интересов.

Форма 2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке заинтересованного лица с указанием даты и исходящего номера

Заказчику: ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»,

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Первоуральск,

ул. Герцена, д. 12Б.

Уважаемый Заказчик!

Просим Вас разъяснить следующие положения извещения о закупке _____________________________________________________________:

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель заинтересованного лица

(или уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

ЗАЯВКА

на участие в открытом запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты

Мы (Я)______________________________________________________________________________ (наименование, сведения об организационно-правовой форме/ фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные (для физического лица)
__________________________________________________________________________________место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) / сведения о месте жительства (для физического лица),
__________________________________________________________________________________ номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки (при их наличии), __________________________________________________________________________________,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
изучив извещение о проведении запроса котировок от «___» _________ 2025 г., №_______________________________, проект Договора, в лице ___________________________ (указывается наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица, руководителя лидера – для коллективного участника) действующего на основании _____________ (основания полномочий, например: устав, доверенность, соглашение коллективного участника и доверенности участников, выступающих на стороне коллективного участника, и другие), в случае принятия нашей цены сообщаем(ю) о согласии исполнить условия извещения о проведении запроса котировок. Эта заявка будет оставаться для участника ____________(наименование) обязательной до заключения договора с победителем или до официальной отмены данного запроса котировок.

Характеристики поставляемых услуг:
2.1. Качественные:______________________________________________________________________
(указываются параметры, их фактическое значение)
2.2. Технические характеристики и функциональные (потребительские свойства) товара, стоимость, страна происхождения ______________________________________________________________
(указываются параметры, их фактическое значение) - Посмотреть таблицу с данными
*Сведения, указанные в заявке, касающиеся характеристик товара (работы услуги), должны быть конкретными, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», не должны иметь противоречий, не должны допускать разночтений и двусмысленных толкований, не должны быть указаны в виде нескольких вариантов, не должны содержать слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», «или». Участник закупки в случае необходимости имеет право прописать диапазон значений по каждой из характеристик товара, в отношении которой в требовании Заказчика применены перечисленные слова и выражения.
Обязательным условием является представление сведений для настоящего пункта в текстовом формате, позволяющем Заказчику выполнить их свободное копирование.
**Участник закупки несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товаров (работ, услуг) представленных им в котировочной заявке.

Цена товара:

Предлагаемая цена ИТОГО: (_________________________________) рублей ______ копеек.

(указывается словесное значение)

В т.ч. НДС 20% ____________руб. ___ коп. (либо без НДС, если участник неплательщик НДС – необходимо выбрать один вариант в соответствии с системой налогообложения, которую использует Участник).

3.2. Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах:

_______________________________________________________________________________ (указать на основании извещения запроса котировок цен с учетом системы налогообложения поставщика)

4. Сроки и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: __________________________________________________________________________________

Каналами уведомления о нарушениях каких-либо положений антикоррупционного законодательства являются телефоны и адреса, указанные в Анкете, а также официальный сайт: ________________.

В соответствии с Законом № 152-ФЗ ________________________ (наименование Участника) подтверждает, что он уполномочен дать и дает Заказчику согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов, персональных данных субъектов, упомянутых в заявке для целей рассмотрения и хранения заявки, а также что им получены в целях участия в настоящей закупке требуемые в соответствии с Законом № 152-ФЗ согласия на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Заявке, а также направлены в адрес таких субъектов персональных данных уведомления об осуществлении Заказчиком обработки их персональных данных в рамках закупки.

5. Мы (Я) ________________________________ (наименование Участника) декларируем(ю):

а) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) соответствие участника закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указанным в извещении об осуществлении конкурентной закупки и(или) документации о закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

ж) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

з) обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

и) участник закупки не является иностранным агентом.

Мы подтверждаем: (подпункты 1-4 настоящего раздела вносятся в заявку по решению участника закупки)

1) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

2) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

3) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

6. Дополнительно для коллективного участника:

(заполняется в случае, если заявка подана коллективным участником)

1) Мы направляем соглашение (или иной документ – внести наименование ___________________), соответствующее(ий) требованиям действующего законодательства, в котором определены права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, (выбрать нужное), выступающих на стороне одного коллективного участника закупки, и установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (лидер коллективного участника закупки), в рамках участия в закупке, исполнения договора, и с которым заключается договор от имени всех остальных участников; установлено распределение между участниками прав и обязанностей, объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; а также предусмотрен механизм установления ответственности коллективного участника закупки за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, в том числе объем ответственности каждого лица, входящего в состав коллективного участника закупки, или порядок его определения.

2) Мы соответствуем требованиям, установленным к участникам закупки в извещении об осуществлении закупки.

К заявке прилагаются (указывается перечень прилагаемых к заявке документов в соответствии с п. 27 Извещения о закупке):

Сведения об участнике закупки, об учредителе, членах коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника, реквизиты для заключения договора.

Подпись уполномоченного лица __________________ /Ф.И.О./ Приложение № 1 к Извещению о закупке

Описание предмета закупки

Предмет договора: Поставка спецодежды и индивидуальных средств защиты.

Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора

Место поставки товара, место выполнения работ, услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 12Б.

Технические характеристики и функциональные (потребительские свойства) товара: - Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности:
1. Требования к функциональным характеристикам товара:
Материалы и компоненты специальной одежды и специальной обуви не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека. Одежда и обувь должны обеспечивать потребителю максимально возможную степень комфорта, согласующуюся с обеспечением соответствующей защиты. Части и детали специальной одежды и обуви, контактирующие с телом потребителя, не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать чрезмерное раздражение кожи или травму. Комплекты должны обеспечивать защиту от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.
2. Требования к техническим и качественным характеристикам товара, работ, услуг:
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи Техническому регламенту Таможенного Союза 019/2011, и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие качество, прошедшее подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
Обязательными являются:
- нормативно-техническая документация производителя: технические описания, руководство по эксплуатации, уходу, ремонту;
- сертификаты/декларации о соответствии;
-санитарно-эпидемиологические заключения или протоколы санитарно-эпидемиологических исследований;
- аттестаты аккредитации испытательных лабораторий и органа по сертификации.
3. Требования к эксплуатационным характеристикам товара:
Поставляемые комплекты спецодежды и обувь должны быть новыми и ранее не использованными, дата изготовления не ранее 2024 года. Защитные свойства материалов должны сохраняться на протяжении указанного срока эксплуатации.

Требование к отгрузке товара:
Поставщик обязан не позднее 3 (трех) дней до даты поставки товара информировать Заказчика о готовности товара к отгрузке. Отгрузка товара производится только после подтверждения Заказчиком готовности принять поставляемый товар.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. После прибытия товара на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку.

Условия поставки товара:
Переход права собственности на товар происходит по факту подписания обеими сторонами товарно-транспортных накладных.
Заказчик имеет право не принимать товар у Поставщика, в случае если товар поставлен в ином объеме, в ином ассортименте, с иными техническими характеристиками, чем предусмотрено условиями Договора.
Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной, подписанной сторонами в месте назначения.
Поставка товара в полном объеме осуществляется в сопровождении необходимых документов:
- счет,
- счет-фактура (при наличии) или УПД.
- товарная накладная,
- сертификат соответствия и (или) декларация о соответствии и (или) удостоверение качества на Товар.
Все указанные в настоящем пункте документы оформляются за счёт Поставщика.

Условия оплаты:

Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (Семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами без замечаний товарных накладных.

Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Приложение № 2 к Извещению о закупке

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. Первоуральск «___»____________ 2025г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» (ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Зыряновой Надежды Леонидовны, действующей на основании устава, с одной стороны и

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор, с соблюдением Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУСО СО «КЦСОН «Осень» города Первоуральска» (далее – Положение о закупках), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику спецодежду и средства индивидуальной защиты (далее – Товар) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.2. Договор заключен по результатам конкурентной закупки (Протокол подведения итогов запроса котировок № _____________ от _____________ (реестровый номер в ЕИС № ______________).
1.3. Наименование, цена, характеристики и количество Товара определяются в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Товар должен соответствовать требованиям качества и быть пригодным для использования в целях, для которых товары аналогичного типа обычно применяются.
1.5. Товар поставляется в упаковке (таре), соответствующей данному виду товара и обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузке/разгрузке и хранении. Упаковка (тара) возврату не подлежит. Маркировка упаковки (тары) и/или самого товара должна включать следующие сведения: наименование товара, наименование производителя, его юридический адрес, а также другую информацию, установленную законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, действующими на момент поставки и приемки товара.
Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения и транспортировки Товара, включая параметры температуры, влажности и освещения, в соответствии с требованиями, установленными производителем и информацией, указанной на маркировке, этикетке, листках-вкладышах.
1.6. Поставщик гарантирует, что Товар свободен от любых прав третьих лиц, не является объектом судебного разбирательства, не заложен, не арестован и не имеет иных обременений. Кроме того, Поставщик обязуется возместить Заказчику все убытки, возникшие вследствие предъявления претензий со стороны третьих лиц относительно нарушения патентных прав, прав на торговую марку или промышленные образцы, связанные с использованием товара либо его частей на территории Российской Федерации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость (цена) Договора составляет _____________________ (_____________) рублей ______ копеек, НДС/НДС не облагается.
2.2. При заключении и исполнении Договора изменение цены Договора (цены единицы Товара) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках, настоящим Договором.
2.3. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, транспортировкой, погрузочно-разгрузочными работами, а также оплату таможенных пошлин, налогов и сборов и иные обязательства, связанные с исполнением Договора.
2.4. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом: 100% стоимости фактически поставленного Товара оплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа). Оплата производится на основании выставленных Поставщиком счета, счета-фактуры, а также при условии предоставления документов, подтверждающих качество поставленного Товара.
2.5. Форма оплаты – безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах к настоящему Договору. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. С условиями настоящего Договора, в установленный Договором срок, доставить Товар в соответствии с требованиями санитарного законодательства, используя собственный транспорт или привлекая специализированную транспортную организацию, и нести все расходы, связанные с доставкой.
3.1.2. Представить Заказчику документы, подтверждающие поставку Товара Заказчику и его качество в соответствии с законодательством РФ.
3.1.3. Безвозмездно осуществить замену некачественного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.4. Не нарушать при исполнении обязательств по настоящему Договору имущественные и не имущественные права Заказчика и других лиц.
3.1.5. Предоставлять Заказчику своевременную и достоверную информацию о ходе выполнения своих обязательств по Договору, включая сложности, возникающие при его исполнении. Указанная информация предоставляется в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика.
3.1.6. Назначить ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по Договору в день его заключения и предоставить Заказчику соответствующую информацию, включающую должность, фамилию, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты указанного лица.
3.1.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями Договора Заказчиком документа о приемке Товара по Договору (товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа)).
3.2.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором на основании на счета, счета-фактуры, а также при наличии документов, подтверждающих качество поставляемого Товара.
3.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
3.2.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить поставленный по Договору Товар в соответствии с условиями Договора.
3.3.2. Осуществлять контроль за выполнением Поставщиком условий Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Своевременно предоставлять Поставщику разъяснения и уточнения по его запросам, касающимся поставки Товара, в соответствии с условиями Договора.
3.3.4. Уведомить Поставщика об изменениях в наименовании, фактическом местонахождении или банковских реквизитах в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений. Если такие сведения не представлены в указанный срок, то считается действительной информация, содержащаяся в Договоре.
3.3.5. Подписать и передать Поставщику документы о приемке Товара: товарных накладных по форме № ТОРГ-12 (или универсального передаточного документа) в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения приемки Товара.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующей качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.
3.4.2. Назначать лиц для осуществления контроля поставки Товара и участия в приемке от Поставщика Товара по количеству и качеству.
3.4.3. Требовать от Поставщика передачи документации, подтверждающей качество Товара.
3.4.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов по поставке Товара.
3.4.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, направить Поставщику требование об уплате неустойки, установленной Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

СРОКИ, УСЛОВИЯ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора

4.2. Поставка Товара осуществляется в дни и время, указанное в заявке Заказчика (в рабочие дни). Поставка производится Поставщиком одной партией.

4.3. Поставщик имеет право поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойство) которого являются не ухудшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в настоящем Договоре.

4.4. Поставка осуществляется средствами и за счет Поставщика путем доставки Товара на склад Заказчика по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 12Б. Поставщик передает Заказчику Товар и выполняет следующие мероприятия, связанные с его поставкой:

• обеспечивает доставку Товара до места поставки, указанного в Договоре;
• осуществляет все необходимые погрузочно-разгрузочные работы.

4.5. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект надлежаще оформленной товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, который включает:

• удостоверение качества и безопасности Товара:

декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший);

свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ);

гигиеническое или санитарно–эпидемиологическое заключение (протокол лабораторных исследований) (в случае, если товар подлежит обязательной гигиенической сертификации);

сертификат о происхождении товара;

гарантийный талон;

иные документы, подтверждающие надлежащее качество Товара;

• счет (счет-фактуру), универсальный передаточный документ или товарные накладные по форме ТОРГ-12.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Порядок приемки Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется материально ответственным лицом Заказчика в месте доставки и включает в себя:

• проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
• контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
• проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора;
• проверку по количеству, ассортименту и целостности поставленного Товара.

5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.5 Договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара и оформить результаты приемки путем подписания соответствующих документов о приемке, либо направить Поставщику в тот же срок мотивированный отказ от подписания таких документов.

5.4. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям Договора:

5.4.1. Заказчиком в присутствии представителя Поставщика осуществляется проверка сопроводительных документов на поставленный Товар, а также проводится проверка целостности упаковки на наличие внешних повреждений, после чего производится внешний осмотр Товара.

5.4.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Спецификации. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, качества, страны происхождения Товара, потребительских свойств, остаточного срока годности Товара, иных показателей Товара, указанных в Договоре, фактическим характеристикам поставленного Товара, включая наименование, ассортимент, качество, страну происхождения, потребительские свойства, остаточный срок годности, размер и упаковку Товара, а также соответствие содержащейся в сопроводительных документах информации.

5.4.3. Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара в случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора, за исключением случаев несущественных отклонений, которые могут быть устранены Поставщиком в разумный срок, определенный Заказчиком.

5.4.4. В случае обнаружения недостатков в количестве/качестве поставленного Товара, Заказчик немедленно извещает об этом представителя Поставщика. В отсутствие уполномоченного представителя Поставщика извещение о недостатках в количестве/качестве поставленного Товара направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 5.4.6 настоящего Договора.

5.4.5. Экспертиза качества Товара

В случае несогласия Поставщика с претензиями Заказчика относительно качества Товара, Поставщик обязан организовать экспертизу качества Товара через независимого эксперта или экспертную организацию, выбор которых должен быть согласован с Заказчиком. Заключение эксперта предоставляется Заказчику. Расходы на проведение экспертизы, включая транспортные расходы, связанные с доставкой Товара для проведения экспертизы, несет Поставщик.

5.4.6. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и/или упаковке Товара Заказчик обязан известить Поставщика. Извещение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по Договору оформляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков для устранения допущенных нарушений и вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика извещение о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по адресу электронной почты, указанному в Договоре.

5.4.7. Поставщик обязан в установленный в извещении срок восполнить недопоставку, произвести замену некачественного Товара либо безвозмездно устранить выявленные недостатки. Порядок и срок оформления приемки и сдачи Товара после устранения недостатков аналогичны порядку приемки и сдачи Товара, установленному настоящим разделом.

5.4.8. Если ненадлежащее качество поставленного Товара будет обнаружено после приемки на этапах хранения, использования или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте в порядке, предусмотренном пунктом 5.4.6 настоящего Договора. Поставщик обязан прибыть для составления акта о выявленных недостатках Товара не позднее двух рабочих дней с момента уведомления.

В течение пяти рабочих дней после подписания акта о выявленных недостатках Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества либо безвозмездно устранить недостатки такого Товара.

В случае неявки Поставщика (его представителя) в установленный срок для составления и подписания акта о выявленных недостатках Товара, Заказчик вправе составить такой акт в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика.

5.4.9. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества либо не устранит недостатки Товара, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения понесённых расходов на устранение недостатков, а также взыскания неустойки в соответствии с условиями Договора. Кроме того, Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если устранение нарушений повлечет значительные временные затраты, вследствие чего Заказчик утратит интерес к исполнению Договора.

5.5. Заказчик вправе при приемке товара осуществлять фотосъемку и видеофиксацию в присутствии представителя Поставщика для проверки соответствия условиям Договора.

5.6. Фотосъемку и видеосъемку осуществляет уполномоченное лицо Заказчика.

5.7. Съемка выполняется в светлое время суток или в хорошо освещенном помещении.

5.8. Информация о фотосъемке и видеосъемке включается в документ о приемке и хранится в течение гарантийного срока, но не менее 3 лет, в любых общедоступных форматах (jpeg, png, tif, Mpeg4, avi и др.).

5.9. Фото-, видеоматериалы являются подтверждением нарушений Поставщиком обязательств.

5.10. Фото-, видеоматериалы должны содержать отметку о дате и времени съемки. Перед началом видеозаписи ответственное лицо Заказчика объявляет ФИО и должность ответственного лица, а также дату и время.

При изготовлении фото-, видеоматериалов допускаются любые цифровые форматы. Информация о фотосъемке и видеозаписи включается в документ о приемке товара и хранится в течение трех лет.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, принятых для данного вида Товаров.

6.2. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать сроку предприятия-изготовителя и подтверждается гарантийным талоном, который передается при поставке Товара Заказчику (п. 4.5 Договора).

6.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства (п. 4.5 Договора).

6.4. В случае поставки Поставщиком товара без сопроводительных документов и удостоверения качества (сертификата соответствия) Заказчик вправе отказаться от принятия Товара.

6.5. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

6.6. Страна происхождения поставляемого товара, указанная в Спецификации к Договору, указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается Договор.

6.7. Заказчик вправе контролировать качество поставленных Товаров, в том числе путем проведения экспертизы качества в аккредитованных государственными органами для проведения соответствующего вида исследования лабораториях, по своему выбору.

6.7.1. Поставщик оплачивает или в последующем компенсирует расходы Заказчика на проведение экспертизы качества в полном объеме в случаях:

а) подтверждения факта ненадлежащего качества товара организацией, проводящей лабораторное исследование.

б) выявленного отклонения от установленных характеристик Товара, указанных в Приложении №1 к Договору.

6.7.2. В вышеуказанных случаях Поставщик обязуется оплатить стоимость экспертизы в течение 7 (семи) дней с даты выставления счета и предоставления Заказчиком необходимых подтверждающих документов (протокол лабораторных испытаний, договор с аккредитованной организацией для проведения лабораторного исследования).

6.7.3. Заказчик имеет право запросить у Поставщика товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данного Товара от изготовителя до Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней, после получения запроса, предоставить Заказчику товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость данного Товара.

6.7.4. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (не предоставление документов проверяющему органу, указанных в п.6.7.3), Заказчик имеет право предъявить к Поставщику регрессное требование, а Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные расходы за неисполнение требований п.6.7.3 Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
Размер штрафа определяется договором за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:
10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей и составляет _____________руб.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
7.9. В случае, если одна Сторона понесла убытки вследствие ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств по Договору, виновная Сторона обязана возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки. Возмещению подлежит реальный ущерб в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае исполнения Услуг, указанных в Договоре, третьим лицом в связи с односторонним отказом от исполнения Договора любой из Сторон, Поставщик выплачивает разницу между стоимостью услуг по Договору и стоимостью, установленной за Услуги третьим лицом.
7.10. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Договору, не освобождает нарушившую условия Договора Сторону от выполнения взятых на себя обязательств.
7.11. Во всех случаях, кроме одностороннего отказа Стороны от исполнения договора, сумма неустойки вычитается Заказчиком из оплаты услуг по договору путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) с предоставлением Исполнителю требования и расчета неустойки; либо взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.13. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:
удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);
удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;
предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;
взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.
7.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением договора.
8.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии.
8.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.
8.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 7.3. договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с действующим законодательством.
9. ФОРС-МАЖОР.
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
9.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
9.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного органа.
10. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
10.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если возможность таких изменений была предусмотрена договором. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции как в целом по договору, так и по отдельным его позициям, при условии не превышения 30% объема продукции по соответствующей позиции;

сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;
4) цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
5) цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
6) цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;
7) объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ), цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, сроки исполнения обязательств сторон по договору, срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) по договору.
10.2. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.
10.4. В случае если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.
10.5. Допускается изменение существенных условий договора, заключенного до 1 января 2026 года, путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий.
Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется:

в пределах сумм, установленных в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности с учетом планируемых объемов поступлений и планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом;

2) при наличии в письменной форме согласия исполнительного органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении заказчика;

10.6. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. В случае, неисполнения одной из Сторон условий Договора и своих обязательств Договор подлежит досрочному расторжению.

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено договором.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика, заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

11.2. Если предлагаемые Поставщиком изменения в Договоре по какой-либо причине не устраивают Заказчика и стороны не пришли к взаимовыгодному решению, Договор подлежит досрочному расторжению.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами при условии отсутствия задолженности друг перед другом:

11.3.1. по соглашению Сторон;

11.3.2. по инициативе Заказчика в связи с однократным нарушением Исполнителем условий настоящего Договора, с обязательным письменным уведомлением об этом другой Стороны за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения.

11.4. Стороны согласились, что однократным нарушением, являющимся основанием для расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, является один из указанных ниже случаев:

- при необоснованной отсрочке Поставщиком начала поставки по Договору, при этом Заказчику стало очевидно, что поставка не будет осуществляться в установленные договором сроки. В этом случае Заказчик имеет право на поручение исполнения Договора третьему лицу;

- качество Товара не соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, сертификатам завода-изготовителя и паспортам качества либо надлежащим образом заверенным копиям таких документов.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 Положения о закупке (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам неконкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в договоре.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует по 31 августа 2025 года, но в части исполнения обязательств, до полного их исполнения сторонами.
12.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по договору и направленные по почтовому адресу, указанному в банковских реквизитах Сторон по договору, считаются направленными надлежащим образом.
Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в банковских реквизитах Сторон по договору, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.
12.3. Признание недействительным какого-либо из пунктов договора не влечет признания недействительным договора в целом.
12.4. Все изменения и дополнения к Договору возможны по письменному соглашению сторон.
12.5. Договор составлен в двух экземплярах (по одному - для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
12.6. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:
12.6.1. Приложение № 1 – Спецификация;

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
13.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Договора.
Каналами уведомления о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела являются телефоны и адреса, указанные в настоящем Договоре, а также официальные сайты: Заказчика - zabota061.msp.midural.ru, Поставщика - _______________.
Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 (десять) рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.
13.3. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.
Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Договора.
13.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки № ________ от «__»__________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Полная и окончательная стоимость с учетом транспортных расходов, а также всех иных расходов, связанных с поставкой, составляет: ___________________________________________, НДС облагается/не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными