Тендер - Поставка сотового поликарбоната №273288752

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ООЗ.docx

Реквизиты_счета_для_обеспечения

Платежные реквизиты для обеспечения заявки и исполнения контракта, гарантийных обязательств

Р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Расчет_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 24.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000024

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Тульская обл, Тула г, ул. Луначарского, 35

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 76890.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии , соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Расчет НМЦК

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 ООЗ

2 Приложение №1 к ООЗ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию и составу заявки, инструкция по заполнению МКП Тулагорсвет

Дополнительная информация и документы

1 Реквизиты счета для обеспечения

Требования_к_содержанию_и_составу_заявки,_инструкция_по_заполнению_МКП_Тулагорсвет

УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКП «Тулагорсвет»

______________ П.В. Исаков

требования к содержанию, составу заявки на участие в ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящие требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке (далее – требования) подготовлены в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке, а также подтверждение соответствия установленным в извещении об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки, в т.ч. в части запрета на участие в закупке юридических или физических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо организаций, находящихся под контролем таких лиц.

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в соответствии со статьей 44 Федерального закона 44-ФЗ в следующих размерах:

1) если размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает двадцать миллионов рублей, - от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта;

2) если размер начальной (максимальной) цены контракта превышает двадцать миллионов рублей, - от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Заказчик вправе не устанавливать такое требование в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает один миллион рублей.

При проведении электронных процедур:

1) обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов:

а) путем блокирования денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет), для их перевода в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального закона 44-ФЗ, на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации;

б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ;

2) участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе;

3) в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии оператор электронной площадки посредством взаимодействия с реестром независимых гарантий, размещенным в единой информационной системе, не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке проверяет наличие номера реестровой записи в таком реестре, сумму независимой гарантии, а также соответствие идентификационного кода закупки, указанного в независимой гарантии, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику закупки в соответствии с подпунктом "ж" пункта 5 части 6 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с Приказом Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Приказ 126н) установлены следующие условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, допускаемых на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

Участникам закупки, предлагающим к поставке товары, происходящие исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза предоставляются преимущества в отношении цены контракта в размере 15 % в порядке, предусмотренном в Приказе 126н.

При проведении запроса котировок в электронной форме рассмотрение и оценка заявок, содержащих предложения о поставке товаров происходящих исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза, осуществляются комиссиями заказчиков по осуществлению закупок и операторами электронных площадок с применением к предложенной в указанных заявках цене контракта понижающего 15-процентного коэффициента в отношении предлагаемых участниками закупки товаров.

Контракт заключается по цене, предложенной в заявке победителем запроса котировок в электронной форме.

Условия допуска не применяются если:

- закупка признается несостоявшейся по основаниям, предусмотренным ФЗ №44-ФЗ (подана единственная заявка или только одна заявка соответствует требованиям документации);

- во всех заявках предлагаются только товары из стран – ЕвразЭС;

- во всех заявках хотя бы один из заявленных товаров - иностранного происхождения;

- если в отношении товаров Правительством РФ установлен запрет на допуск к закупкам по ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ (пп. "г" п.2).

При исполнении контракта замена товаров, указанных в заявке участника, на товары, происходящие из иностранного государства (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не допускается.

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

Информация и документы, предусмотренные Разделом I «Информация и документы участника закупки, предоставляемые заказчику участником закупки в составе заявки на участие в закупке» направляются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

Информация и документы, предусмотренные Разделом II «Информация и документы участника закупки, предоставляемые заказчику, оператором электронной площадки» настоящих Требований, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.

1. В соответствии с пунктом 31 Дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 N 656) при формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, с использованием электронной площадки, формируются наименование страны происхождения товара, товарный знак (при наличии у товара товарного знака), а также характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении об осуществлении закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе.

В случае, если данная информация и сведения не будут сформированы с использованием электронной площадки, заявка участника будет отклонена на основании пункта 1 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе.

Участник закупки вправе дополнительно предоставить сведения о наименовании страны происхождения товара, товарном знаке (при наличии у товара товарного знака), а также характеристиках предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении, в виде отдельного файла в составе заявки. В случае наличия противоречий между файлом из заявки и информацией, сформированной с использованием электронной площадки, приоритетной является информация, сформированная с использованием электронной площадки.

Сведения о наименовании и характеристиках предлагаемого к поставке товара, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «не должен быть» и т.п.

2. При формировании предложения в отношении характеристик товара должны быть учтены следующие условия:

2.1. Применяются следующие положения инструкции:

- Посмотреть таблицу с данными

2.2 При установлении требований к значению характеристик применяются следующие слова и символы:

- Посмотреть таблицу с данными

Предоставление конкретных характеристик с использованием символов, указанных в настоящем пункте инструкции, не допускается.

При указании диапазонных значений характеристики могут быть использованы символы, предусмотренные настоящим разделом, а также иные слова или символы, если это допускается функционалом торговой площадки.

2.3 Особые условия заполнения заявки с примерами:

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку сотового поликарбоната

Наименование поставляемого товара, количество поставки:

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам: товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без механических и иных повреждений.

Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, (ТУ) техническим условиям завода-изготовителя, или ГОСТам соответствующего вида товара, действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы установленного образца, заверенные надлежащим образом – сертификаты качества или декларации на поставляемый товар, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч.:

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также иными документами Российской Федерации (при наличии требований законодательства);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, который оформляется в соответствии с положениями отраслевых стандартов и ГОСТов, а также единой системы технологической документации (ЕСТД) и другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии требований законодательства).

Срок действия сертификатов соответствия или декларации о соответствии не должен истекать ранее срока поставки товара Заказчику. Товар не должен быть обременен правами третьих лиц, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

3. Место и условия доставки товара: доставка «Товара» осуществляется силами Поставщика до местонахождения Заказчика: г. Тула, ул. Луначарского, д.35.

4. Срок (периоды) поставки товара: поставка Товара осуществляться в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

5. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара:

Технические, функциональные и эксплуатационные требования товара разработаны в соответствии с производственной потребностью Заказчика.

При составлении описания объекта закупки (показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и качественных характеристик объекта закупки) были использованы следующие нормативные акты:

- ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Панели многослойные из поликарбоната. Технические условия».

Поставляемый товар должен соответствовать указанным ниже требованиям.

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к безопасности товара: поставщик гарантирует безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

7. Требования по комплектности товара: комплектация товара должна соответствовать требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, указанным в пункте 1 настоящего Технического требования. Поставляемый Товар разрешен к использованию на территории РФ. Упаковка, в которой поставляется Товар, должна обеспечивать защиту от воздействия неблагоприятных условий окружающей среды, предохранять от механических воздействий, гарантировать сохранение качества Товара в течение установленного срока годности, а также обеспечивать сохранность Товара и неизменность его качества в течение всего времени транспортировки.

Товар хранился, транспортировался, разгружался согласно требованиям фирмы-производителя.

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

Отгрузка Товара осуществляется с товаросопроводительными документами, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура [1] или универсальный передаточный документ, счет).

С товаром поставляется документация, подтверждающая его качество (сертификат, технический паспорт, декларация соответствия товара и т.п.). Гарантийные талоны на поставляемый Товар (при их наличии), оформленные надлежащим образом, передаются Заказчику одновременно с сопроводительными документами.

В день поставки Товара Сторонами подписывается товарная накладная или УПД, которая подтверждает факт передачи Товара Заказчику для осуществления дальнейшей приемки Товара. Датой поставки Товара Заказчику является дата подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

Товарная накладная или УПД не является документом, свидетельствующим о приемке Товара Заказчиком.

9. Требование по сроку и объему гарантий качества:

Гарантийный срок на Товар устанавливается изготовителем Товара и указывается в сопроводительных документах. В случае отсутствия в сопроводительных документах Гарантийного срока Заказчик вправе предъявлять требования в связи с недостатками товара, если они обнаружены в разумный срок, в пределах двух лет со дня его передачи поставщиком (п. 5 ст. 454, п. 2 ст. 477 ГК РФ).

Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену, а также бесплатное выполнение или возмещение стоимости демонтажно-монтажных работ при выявлении несоответствия качества товара.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения поставщика о недостатках товара.

На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

10. Назначение товара и цели его использования.

Поставка товара для нужд МКП «Тулагорсвет».

Директор МКП «Тулагорсвет» Исаков П.В.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Прикладывается отдельным файлом

Для Поставщика на общем режиме налогообложения. ↑

Проект_контракта

Приложение к извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ КОНТРАКТА № _____

на поставку сотового поликарбоната

(Идентификационный код закупки № ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

__ ______________ 2024 г. г. Тула

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА «ТУЛАГОРСВЕТ» (МКП «ТУЛАГОРСВЕТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Исакова Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и (субъект малого предпринимательства и (или) социально ориентированная некоммерческая организация – указать нужное)_____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола_____ № _____________________ от ______________, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить сотовый поликарбонат (далее - Товар) в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, цена, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

II. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет____________ (_____) рублей __ копеек, в том числе

(цифрами и прописью)

НДС _____ (_____) рублей _____ копеек, (НДС не облагается [1] ).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, таможенные расходы, НДС [2] , другие налоги и обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, затраты на выполнение погрузочных работ, транспортные расходы на доставку Товара до места его поставки, стоимость тары/упаковки и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и настоящим Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке оплачивает услуги по факту оказанных услуг в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в части XIII настоящего Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями сформированного с использованием ЕИС Документа о приемке в электронной форме.

2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.8. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в части XIII настоящего Контракта.

2.9. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.10. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.11. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.

2.12. Источник финансирования Контракта – средства предприятия.

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставка товара осуществляется силами Поставщика до места нахождения Заказчика, по адресу: г. Тула, ул. Луначарского, д.35.

3.2. Поставка Товара осуществляться одной партией в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

3.3. Заказчик обязан обеспечить приемку Товара (с оформлением документа о приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта) и оплату поставленного Товара.

3.4. Отгрузка Товара осуществляется с товаросопроводительными документами, оформленными в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура [3] или универсальный передаточный документ, счет).

3.5. С товаром поставляется документация, подтверждающая его качество (сертификат, технический паспорт, декларация соответствия товара и т.п.). Гарантийные талоны на поставляемый Товар (при их наличии), оформленные надлежащим образом, передаются Заказчику одновременно с сопроводительными документами.

3.6. В день поставки Товара Сторонами подписывается товарная накладная или УПД, которая подтверждает факт передачи Товара Заказчику для осуществления дальнейшей приемки Товара. Датой поставки Товара Заказчику является дата подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

Товарная накладная или УПД не является документом, свидетельствующим о приемке Товара Заказчиком.

3.7. Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п.п. 3.4 и 3.5 Контракта,
в момент поставки Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию Товар считается не доставленным Поставщиком, и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.8. В срок, указанный в п. 3.6. настоящего Контракта Поставщик в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке (акт оказанных услуг), и иные отчетные документы (счет на оплату, счет-фактуру, в случаях, установленных статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации, и иные документы в случае их наличия), в части, не противоречащей условиям Контракта.

3.9. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, определенном Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6, от 25.04.1966 г. № П-7 (с последующими изменениями и дополнениями).

3.10. Приемка Товара по количеству и качеству производится не позднее 10 дней после поступления товара на склад Заказчика при одногородней поставке, не позднее 20 дней после поступления товара на склад Заказчика при иногородней поставке.

3.11. Поставщик несет полную ответственность за качество поставленного Товара. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, пригодный для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Если в Контракте указана конкретная цель использования Товара, или Заказчик поставил в известность об этом Поставщика в процессе его заключения, то у Поставщика возникает обязанность по поставке Товара, пригодного для использования именно в соответствии с этими целями.

3.12. Для Приемки Товара в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом (далее - Экспертиза). Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения Экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта (к отдельным этапам исполнения Контракта).

3.13. Если Заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров, работ, услуг, то документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников Заказчика, является оформленный и подписанный Заказчиком документ о приемке Товара. Документом, подтверждающим проведение экспертизы силами Заказчика, может быть любой документ (акт сдачи-приемки, товарная накладная, УПД, счет-фактуры и т.д.), подписанный Заказчиком. Отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

3.14. После проведения экспертизы, при наличии надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.п. 3.4., 3.5., 3.8. настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, и других характеристик поставленного товара, Заказчик, в сроки установленные настоящим контрактом, осуществляет приемку поставленного товара, по результатам которой подписывает (в случае создания приемочной комиссии члены приемочной комиссии подписывают и заказчик утверждает) структурированный документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС.

3.15. При выявлении недостатков поставленного товара Заказчик после проведения экспертизы направляет Поставщику сформированный с использованием ЕИС, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещенный в ЕИС мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке (Приложение № 3 к Контракту), содержащий перечень несоответствий поставленного товара условиям Контракта с указанием срока их устранения, а также даты повторной приемки товара.

3.16. В случае выявления недостатков поставленного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, и направить Заказчику подписанный в ЕИС структурированный документ о приемке для принятия Заказчиком поставленного товара в порядке, предусмотренном ч. 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и п. 3.8. настоящего Контракта.

3.17. В случае если Заказчиком принято решение о фактическом устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке, Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения структурированного документа о приемке, принимает поставленный товар, подписывает структурированный документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС.

3.18. В случае если Заказчиком принято решение о неустранении выявленных недостатков поставленного товара Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

3.19. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты подписания Заказчиком в ЕИС структурированного документа о приемке без замечаний.

3.20. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с даты подписания заказчиком структурированного документа о приемке.

3.21. Риск случайной гибели товара несет Поставщик до даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в ЕИС.

IV. Ответственность Сторон

4.1. Поставщик по настоящему Контракту вправе:

4.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком структурированного документа о приемке товара в ЕИС.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком товара.

4.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

4.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами, установленными настоящим Контрактом.

4.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

4.2.3. В целях организации экспертизы товара и его приемки, уведомить Заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.

4.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные настоящем Контрактом.

4.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.

4.2.6. Компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 3.12. раздела 3 настоящего Контракта, расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.

4.2.7. Подписать соглашение о расторжении контракта, в случаях, установленных законодательством РФ и п. 10.2 настоящего Контракта.

4.2.8. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.3. Заказчик по настоящему контракту вправе:

4.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.

4.3.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего Контракта, Спецификации и Описанию объекта закупки.

4.3.5. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.3.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.3.8. Удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, осуществить оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней), которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта.

4.3.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик по настоящему контракту обязан:

4.4.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки товара организовать и произвести его прием.

4.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.6. раздела 2 настоящего Контракта.

4.4.3. Провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

4.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено что:

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.4.6. Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

4.5. Стороны обязуются:

4.5.1. Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за кварталом, в котором осуществлялась поставка товара по настоящему Контракту, путем составления акта сверки взаимных расчетов.

4.5.2. Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой стороне по электронной почте, реквизиты которой указаны в части XIII настоящего Контракта, с одновременным направлением оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение адресатом.

V. Качество Товара

5.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

5.2. Все поставляемые по настоящему Контракту товары должны иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.

5.3. Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а также иными документами Российской Федерации (при наличии требований законодательства);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, который оформляется в соответствии с положениями отраслевых стандартов и ГОСТов, а также единой системы технологической документации (ЕСТД) и другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии требований законодательства).

5.4. Документы, подтверждающие качество товара, указанные в п. 5.3. Контракта, предоставляются на каждую партию поставляемого товара.

5.5. Поставщик гарантирует, что:

5.5.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), внешний вид чистый, не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

5.5.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

5.6. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар производителем, при условии соблюдения заказчиком условий хранения.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.5.2.2 - 6.5.2.3 настоящего Контракта).

6.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5.2.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.4 Контракта.

6.7. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.8. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

VII. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения контракта в форме независимой гарантии либо внесения денежных средств на сумму ___ руб. (______ рублей ______ копеек), эквивалентную ___ % от цены контракта согласно ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.2.При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств:

7.2.1.Внесение денежных средств осуществляется Подрядчиком на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Получатель: Получатель: Муниципальное казенное предприятие муниципального образования город Тула «Тулагорсвет» (МКП «Тулагорсвет»)

Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

расчетный счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

кор. счет банка получателя:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

ИНН/КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9148 ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на поставку сотового поликарбоната.

Номер закупки ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7.2.2. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных им на счет заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ, осуществляется при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту. При этом срок возврата заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам Подрядчика, указанным в настоящем контракте.

7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) и/или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту.

7.3. При выборе способа обеспечения в виде независимой гарантии:

7.3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает независимую гарантию, выданную лицом, соответствующим требованиям, установленным статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3.2. Независимая гарантия, предоставляемая Подрядчиком, используемая для целей Федерального закона № 44-ФЗ, должна быть включена в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.

7.3.3. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе (в случае оформления на нескольких листах – обязательно наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», лица, имеющего право действовать от имени гаранта, и должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, за исключением обеспечения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ гарантийных обязательств), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ (Приложение № 4 к контракту).

7.3.4. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику (бенефициару) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) предусмотренных контрактом обязательств, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику (бенефициару) неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об осуществлении платы денежной суммы по независимой гарантии;

8) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

9) права заказчика (бенефициара) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных Подрядчиком (принципалом) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком (бенефициаром), но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

10) права заказчика (бенефициара) по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика (бенефициара) в случаях, предусмотренных законодательством, с предварительным извещением об этом гаранта;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

12) условие о рассмотрении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии;

13) условие о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в Арбитражном суде.

7.3.5. Уменьшение в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 44-ФЗ.

7.3.6. Запрещается включение в условия независимой гарантии:

1) требования о представлении заказчиком (бенефициаром) гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Подрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) о платеже по независимой гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством);

3) требований о предоставлении заказчиком (бенефициаром) гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении заказчиком (бенефициаром) гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не предусмотренных подпунктом 7 пункта 7.3.4 Контракта.

7.3.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 7.5 настоящего контракта, частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Контракта, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности (взыскание пеней, штрафов, возмещение убытков) Подрядчика перед Заказчиком (бенефициаром) вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по Контракту.

Письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, оформляется согласно Приложению № 4 к Контракту.

Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

7.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частью 7.2 и частью 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы и их последствий: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных заносов, других признанных официально стихийных бедствий, а также военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничения перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

8.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.6. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

8.7. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Контракта.

IX. Рассмотрение и разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса или иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Тульской области.

X. Срок действия и порядок расторжения Контракта

10.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта по 31.07.2024 года (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком по контракту, оплаты за поставленные товары за все партии). Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств, не исполненных сторонами по Контракту.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- отказа Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров;

- если в ходе исполнения Контракта установлено, что

а) Поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

XI. Прочие условия

11.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

11.3. Любые юридически значимые сообщения (уведомления, письма, претензии и др.) направляются Сторонами посредством электронной почты, на адрес, указанный в части XIII настоящего Контракта с последующим представлением оригинала. Юридически значимые сообщения вступают в силу с момента поступления адресату электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в части XIII настоящего Контракта, если иное не установлено законом или Контрактом.

11.4. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются его неотъемлемой частью.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте, без изменения цены. В этом случае в Контракт, заключённый по итогам закупки, вносятся изменения с указанием изменённых условий Контракта.

11.8. При исполнении контракта на поставку товаров, не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, будет являться государство - член Евразийского экономического союза.

11.9. Заказчик оставляет за собой право по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

XII. Перечень приложений

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является Приложения:

12.1.1. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью:

12.1.2. Приложение № 1 – Спецификация;

12.1.3. Приложение № 2 – Описание объекта закупки;

12.1.4. Приложение № 3 - форма «Мотивированный отказ от подписания документа о приемке»;

12.1.5. Приложение № 4 – Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

XIII. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту поставки

№ __________________ от «___» ___________ 2024г.

Спецификация

Наименование и количество поставляемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к контракту

поставки № _________ от « »________ 2024 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку источников питания

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к контракту

№ _______ от «___» ______ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

На бланке Заказчика

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ

от подписания документа о приемке от __________№_______

Между __________________ (указать наименование заказчика) (далее – заказчик) и ____________________ (указать наименование поставщика) (далее – поставщик), заключен контракт № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать предмет контракта) (далее – контракт).

В соответствии с п. №____ контракта в срок не позднее «____» _______ 20__г. должен быть поставлен товар, соответствующий условиям контракта.

При проведении (внутренней/внешней1) экспертизы заказчиком было проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения ____________ (указать наименование) контракта в части их соответствия условиям контракта.

В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы поставленного товара заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/не выявленные несоответствия/соответствия поставленного товара условиям контракта).

Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара, послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания документа о приемке и требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям контракта.

Приложение:

Копия заключения эксперта _____.

Директор МКП «Тулагорсвет» __________________

1 При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу в виде приложения.

2 Указывается при наличии.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к контракту

поставки № _________ от « »________ 2024 г.

Форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии [4]

ТРЕБОВАНИЕ

об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии

от «___» __________ 20__ года № _____

В связи с тем, что по независимой гарантии от «____» __________ 20__ года № _________ (полное наименование кредитной организации - гаранта) является гарантом (далее-гарант) перед (полное наименование организации - бенефициара) (далее - бенефициар), настоящим требованием извещаем Вас о неисполнении (ненадлежащем исполнении) (полное наименование организации-принципала), ИНН ____________________своих обязательств перед (полное наименование организации-бенефициара) по контракту от «___» __________ 20__ года № _________ а именно (указать конкретные нарушения принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана независимая гарантия).

В соответствии с условиями независимой гарантии от «___» __________ 20__года № _________ Вам надлежит не позднее _______ (указывается количество дней цифрами и прописью в соответствии с условиями гарантии) рабочих дней со дня получения настоящего требования перечислить сумму в размере ______________ (сумма цифрами и прописью) на счет__________________________ (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления денежных средств).

В случае неисполнения настоящего требования в указанный срок гарант обязан уплатить неустойку бенефициару в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего за днем истечения установленного независимой гарантией срока оплаты настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на счет бенефициара в оплату настоящего требования по независимой гарантии.

Приложение: (указывается перечень документов, обосновывающих требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, и количество листов).

М.П.

Уполномоченное лицо бенефициара___________ (____________________)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Отметка о вручении ___________ (____________________)

(передаче иным способом) (подпись) (инициалы, фамилия)

Дата вручения: «___» _____________ 20__ года

Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии и направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

- Указывается в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации плательщиками НДС.

- Условие в части НДС не включается в Контракт в случае указания предложения о цене за право заключения Контракта. ↑

Для Поставщика на общем режиме налогообложения. ↑

Для Поставщика на общем режиме налогообложения. ↑

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ↑

Приложение_№1_к_ООЗ

Лм л

И

Ur.

Л

Ur,

4>v>v

\/

/Г

О

1U

2300,00 мм