Тендер - Поставка соли технической №316397787

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Требования.docx

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную информацию, необходимую для определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ (далее – заявка), направляемое с использованием региональной информационной системы, используемой в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – система), или внешнего ресурса, интегрированного с Системой, должно соответствовать условиям и требованиям закупки малого объема и содержать следующую информацию:

1) наименование товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара;

2) функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки;

3) документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) (при наличии таких требований);

4) подтверждающие документы и (или) информацию в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами о запрете на допуск товаров, происходящих из иностранных государств работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (при установлении заказчиком таких требований в информации о закупке малого объема в соответствии с нормами статьи 14 Закона № 44-ФЗ (применение национального режима при осуществлении закупок));

5) расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать

в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участник закупки.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должны содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров. Значения показателей, предоставляемых участником закупки малого объема, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словами «или эквивалент».

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в отношении объекта закупки должно соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки.

Обоснование_цены_контракта - Посмотреть таблицу с даннымиописание_объекта_закупки

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МБУ «Благоустройство»

__________________/А.В. Ходорченко/

М.П.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка соли технической

- Посмотреть таблицу с данными

Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Доставка и выгрузка товара осуществляется силами поставщика на склад Заказчика по адресу:
353454, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, городской округ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, Парковая улица, 66А.

Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Поставщик осуществляет поставку в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Требование к качеству и безопасности товара (работ, услуг): соответствовать техническим регламентам,

стандартам, действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Противогололедные материалы. Технические требования»;

- ОДМ 218.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Отраслевой методический документ. Методические рекомендации по применению

чистых низкотемпературных противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог».

Требования к упаковке товара (работ, услуги): натрий хлористый (техническая соль) должен поставляться в упаковке «биг бэг» весом не менее 1000 кг.

Гарантийный срок на товар: 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Заместитель руководителя

________________ Гилева В.А.

+▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-18-76

Проект_контракта

ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ____

Поставка соли технической

город-курорт Анапа «__» _________ 2025 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» муниципального образования город-курорт Анапа (МБУ «Благоустройство»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Руководителя Ходорченко Александра Владимировича, действующего на основании распоряжения администрации муниципального образования город – курорт Анапа от 28.02.2023 № 9-МЛ «О возложении обязанностей на Ходорченко А.В.» и ______________, в лице _________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ п. 4 ч. 1 ст. 93 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется поставить товар в количестве (объеме) и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и размере, установленном настоящим контрактом, за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.

1.3. Идентификационный код закупки: —▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.4. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего контракта товар свободен от прав третьих лиц.

1.5. Поставщик поставляет Заказчику товар по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, городской округ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, Парковая улица, 66А.

1.6. Отпущенный товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), не иметь дефектов, связанных с функционированием при использовании в обычных условиях.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет ___________ (__________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _________ (___________) рублей 00 копеек.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объёма и качества товара, и иных условий контракта.

2.5. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

3.СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Поставщик осуществляет поставку в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, городской округ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, Парковая улица, 66А.

3.2. Поставщик не менее чем за 3 (три) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. Поставка Товаров должна осуществляться с понедельника по пятницу, с 10 до 17 часов (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников).

3.3. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего Контракта товар свободен от прав третьих лиц.

3.4. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, связанные с поставкой товара (далее – сопутствующие мероприятия):

осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в заявке;

выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;

3.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного настоящим Контрактом, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте

3.6. настоящего Контракта, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная) документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

3.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в 3 (трёх) дневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик. Днем оплаты поставленного товара считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.8. Оплата поставленного товара производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента, подписания Заказчиком документа о приемке товара, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

3.9. Выплата аванса не предусмотрена.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 раздела 3 настоящего контракта срока предоставить Заказчику результат исполнения контракта, согласно Спецификации (Приложение №1).

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в Спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Осуществить поставку, установку, монтаж и пуско-наладочные работы Товара своими силами и за свой счет.

4.1.4. Гарантировать качество поставленного товара, качество монтажа.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре его монтаже, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до поставки.

4.1.7. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в Спецификации в соответствии с условиями контракта, указными в пункте 1.1 настоящего контракта.

4.1.8. Устранить недостатки товара в течении 3-х (рабочих) дней с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате стоимости поставленного товара по настоящему контракту.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять товар в соответствии с разделом 6 настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, указанных в Спецификации, подписать товарную накладную и передать Поставщику.

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком, согласно условиям пункта 3.4 настоящего контракта.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом поставки, установки, пуско-наладочными работами товара Поставщиком, согласно условиям настоящего контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

4.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За качество поставленного товара Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере - 10 процентов от цены контракта, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Постановление № 1042).

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно Постановлению № 1042.

5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. При приемки товара, подлежит проверке количество и качество поставленного и установленного товара.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок Российской Федерации.

Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

По решению Заказчика для приемки поставляемого товара может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется актом приёмки и экспертизы, который подписывается всеми членами приемочной комиссии, либо Поставщику, в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4. Поставщик одновременно с поставкой товара предоставляет следующие документы: товарную накладную, счет на оплату.

6.5. Заказчик обязан осуществить приемку надлежаще поставленного товара в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.6.4.

6.6. В случае проведения экспертизы результата поставленного товара экспертами, экспертными организациями Заказчик составляет Акт приемки и экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.

6.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо результата исполнения контракта в случае выявления несоответствия товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

6.8. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.

6.9. По итогам приемки результата поставленного товара при отсутствии претензий относительно качества товара Заказчик подписывает акт приемки и экспертизы согласно п 6.3, товарную накладную.

6.10. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки товара Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и с указанием сроков их выполнения. Такой Акт должен быть составлен и подписан Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты мотивированного отказа Заказчика. В случае отказа Поставщика от подписания указанного акта Заказчик вправе направить в адрес Поставщика письмо с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения.

6.11. Замечания и претензии устраняются Поставщиком за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае товарная накладная, акт приемки и экспертизы подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

6.12. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, технических регламентов, стандартов. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных мероприятий к конечному месту поставки.

6.13. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику документы, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.14. В случае отказа Заказчика принять товар и невозможности его возврата в день поставки, Заказчик осуществляет мероприятия по ответственному хранению и действует согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего контракта, со дня подписания товарной накладной.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном талоне либо документе его заменяющем и составляет 1 год после подписания товарной накладной Заказчиком.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем.

7.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон, предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением. Производитель товара, ответственный за исполнение гарантийных обязательств и гарантийного обслуживания обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт действует с даты заключения до 31.12.2025 года, а в части оплаты, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от необходимости исполнения принятых, но не исполненных в установленный срок обязательств по контракту, за исключением случаев, когда вследствие просрочки одной Стороной исполнение утратило интерес для другой. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения, у какой-либо из Сторон места нахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону,

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и порядком, установленным статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и порядком, установленным статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Настоящий контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. К настоящему контракту прилагается:

- Приложение №1 – «Спецификация»;

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту от «___» ________ 2025 г. № ___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставка соли технической

- Посмотреть таблицу с данными

Место и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Доставка и выгрузка товара осуществляется силами поставщика на склад Заказчика по адресу:
353454, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, городской округ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, Парковая улица, 66А.

Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Поставщик осуществляет поставку в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

Требование к качеству и безопасности товара (работ, услуг): соответствовать техническим регламентам,

стандартам, действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Противогололедные материалы. Технические требования»;

- ОДМ 218.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Отраслевой методический документ. Методические рекомендации по применению

чистых низкотемпературных противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог».

Требования к упаковке товара (работ, услуги): натрий хлористый (техническая соль) должен поставляться в упаковке «биг бэг» весом не менее 1000 кг.

Гарантийный срок на товар: 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Заказчик: Поставщик:

Руководитель

МБУ «Благоустройство»

_______________А.В. Ходорченко _______________ _____