Тендер - Поставка соли технической №270576519

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.04.2024 по 23.04.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется II_ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ

II ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: поставка соли технической.

- Посмотреть таблицу с данными

Цель закупки (обоснование закупки): соль техническая используется на котельных для химической очистки воды теплосетей открытого и закрытого типа.

Проведение закупочной процедуры является случаем крайней необходимости, то есть приобретение товара (работ, услуг) необходимо для устранения опасности, непосредственно угрожающей интересам общества (закупка осуществляется для обеспечения жизнедеятельности и жизнеобеспечения жителей и самого города).

Подробная техническая характеристика товаров (работ, услуг):

- Посмотреть таблицу с данными

Показатели оценки качества товаров (работ, услуг): весь поставляемый товар должен быть новым и соответствовать требованиям настоящего технического задания. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

Гарантия на товары (результат работы или услуги): на поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Поставщик несет полную ответственность за качество товара на весь гарантийный срок в соответствии с настоящим техническим заданием, при условии его правильного хранения и использования Заказчиком. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата), наличие паспорта качества или протокола лабораторных испытаний.

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: поставка соли технической осуществляется после заключения договора в течение 40 календарных дней.

Требования по передаче заказчику вместе с товаром (результатом работ, услуг) документации и/или необходимого количества расходных материалов: предоставление счета-фактуры, накладной, сертификата и паспорта качества.

Требования к упаковке товара: соль техническая поставляется в упаковке МКР-1 весом 1 тонна. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, и дополнительно включать следующие данные на продукцию:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата составления паспорта;

- тип и сорт соли;

- обозначение настоящего стандарта.

Соль техническая в МКР-1 транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов действующими на каждом виде транспорта.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная зд. 2.

Требования к безопасности поставляемого товара, результатам и/или к процессу выполнения работ, оказания услуг: согласно установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

IV_ОБОСНОВАНИЕ_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиДОКУМЕНТАЦИЯ_ОБ_АУКЦИОНЕ_В_ЭЛЕКТРОННОЙ_ФОРМЕ - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

Поставка соли технической

2024г.

• ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)

III_ПРОЕКТ_ДОГОВОРА ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

III ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __/2024

г. Пыть-Ях «__»__________ 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Пыть-Ях, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ахметшина Альберта Вильсуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях, протоколом № ___ заседания комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг МУП «УГХ» м.о. г. Пыть-Ях,

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить в адрес Заказчика соль техническую (далее по тексту – Товар), а Заказчик обязуется принять Товар или организовать его приемку и оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями настоящего Договора (далее по тексту «Договор»), в порядке, определенном в разделе 2 настоящего Договора.
1.2. Объем обязательств Поставщика, установленный Договором, а именно: наименование (ассортимент), количество, требования к качеству, цена, а также прочие условия определяются в Спецификации (Приложение № 1) к Договору, которая является его неотъемлемой частью.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.2. Цена Договора установлена в соответствии с результатами закупочной процедуры, по итогам которого заключен настоящий Договор, и составляет ________________ рублей __ копеек.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость поставляемого товара, стоимость упаковки, маркировки, НДС, страхование, уплату таможенных пошлин, дополнительные затраты (погрузку, доставку до места поставки), а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории РФ.

2.4. Расчеты за поставленную продукцию производятся Заказчиком, по факту полной поставки на основании выставленной счета-фактуры и товарной накладной в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара.

Заказчик вправе осуществить оплату по настоящему договору через третьих лиц, с обязательным указанием в назначении платежа номера договора и предприятие, за которое осуществляется платеж.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (пени) и (или) убытков на основании представленного им счета-фактуры.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и подтверждаться сертификатом соответствия либо паспортом качества.

3.2. Весь поставляемый Товар должен быть новым и соответствовать требованиям стандартов, указанным в настоящем Договоре. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

3.3. Поставщик несет полную ответственность за качество товара на весь гарантийный срок в соответствии с настоящим техническим заданием, при условии его правильного хранения и использования Заказчиком. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком документа качества (сертификата).

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Поставка Товара производится Поставщиком после заключения Договора в течение 40 календарных дней. Поставка Товара осуществляется путем доставки на территорию Заказчика в рабочие дни в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по местному времени Заказчика, на базу предприятия по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, ХМАО – Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная, здание 2.

4.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки, если иное не указано в Спецификациях.

4.3. Риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты поставки, если иное не указано в Спецификациях.

4.4. Поставка Товара может производиться партиями по согласованию с Заказчиком. Под партией Товара Стороны понимают количество Товара, поставленное по одному транспортному документу, если иное не установлено в Спецификациях.

4.5. Поставщик обязан предоставить Заказчику на момент поставки товара, следующие документы:

- счет-фактуру;

- товарную накладную;

- сертификат и паспорт качества.

4.6. Если поставляемый Товар является импортным, Поставщик предоставляет Заказчику вместе с Товаром заверенные копии документов (без указания стоимости Товара), подтверждающие таможенное оформление Товара при ввозе на территорию РФ с отметкой таможенного органа "выпуск разрешен".

При поставке Товара импортного производства, документация, относящаяся к Товару, должна сопровождаться переводом на русский язык. При этом риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого последствия несет Поставщик.

4.7. Соль техническая поставляется в упаковке МКР-1 весом 1 тонна. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, и дополнительно включать следующие данные на продукцию:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата составления паспорта;

- тип и сорт соли;

- обозначение настоящего стандарта.

Соль техническая в МКР-1 транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на каждом виде транспорта.

4.8. Поставщик гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на товар (товарная накладная и счет-фактура) и гарантирует достоверность указанных в счете-фактуре сведений о товаре. В случае, когда перечисленная в пунктах 4.6, 4.7. и 4.9. Договора документация, применимая при конкретной поставке, не будет передана Поставщиком в сроки, установленные в Договоре или в Спецификациях, обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара согласно пункту 6.7. Договора, при этом Поставщик обязан предоставить документацию в согласованный срок. Заказчик вправе отказаться от Товара и/или не осуществлять расчёты по Договору до представления всей документации.

4.9. Поставщик обязан одновременно со счетом–фактурой предоставить Заказчику перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей, утвержденных руководителем Поставщика. Указанный Перечень лиц с образцами подписей, предоставляется один раз, повторное предоставление перечня лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей требуется только в случае изменения лиц, имеющих право подписи счета-фактуры и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего договора. В случае не подтверждения полномочий лиц, подписывающих счета-фактуры, а также несоответствия выставленного счета–фактуры требованиям законодательства, Заказчик вправе не принимать к рассмотрению и исполнению счета-фактуры. При этом Заказчик не считается нарушившим обязательства по оплате за поставленный Товар и к нему не применяются штрафные санкции, предусмотренные условиями договора за нарушение сроков оплаты.

Если Поставщик уклоняется от выставления счета-фактуры и передачи его Заказчику, или отказывается исправить ранее выставленный и полученный Заказчиком счет-фактуру при обнаружении в нем ошибок, опечаток или исправлений, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты суммы в размере суммы налога на добавленную стоимость, указанном в таком счете-фактуре.

В случае если в связи с изменением законодательства Российской Федерации потребуются дополнительные документы для обоснования получения вычета по НДС, Поставщик обязуется предоставить все необходимые дополнительные документы в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика.

4.10. Оправдательные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны соответствовать требованиям Федерального закона №402–ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете», иным законодательным актам и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания договора, а также ссылку на номер и дату Приложения/дополнительного соглашения/спецификации к договору, в случае, если исполнение обязательств осуществляется по Приложению/дополнительному соглашению/спецификации. Заказчик вправе не принимать к рассмотрению и исполнению документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, не соответствующие требованиям настоящего пункта.

4.11. Отчетные документы (указанные в п.4.5. настоящего Договора) должны быть предоставлены в адрес Заказчик в течение 5 дней с момента поставки Товара.

5. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Заказчик принимает товар от Поставщика по количеству мест, указанных в товарной накладной, и в ненарушенной упаковке.

5.2. Приемка осуществляется:

5.2.1. Уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее трех человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.2.3. Приемка результатов поставленного товара осуществляется и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.3.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии) и Поставщика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п.4.5.), а также проверка и осмотр товара на соответствие товара количеству и качеству согласно Спецификации.

5.3.2. После внешнего осмотра товара (п.5.3.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации. Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п.5.1).

5.3.3. Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п.5.3.6 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.3.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п.5.3.6 Договора.

5.3.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.3.6. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее пяти рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

5.3.7. Поставщик в установленный в извещении (п.5.3.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.3.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;

- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.

5.4. Приемка товара в целом оформляется Актом сдачи-приемки товара, предоставления оформленной товаротранспортной накладной на каждый рейс, с указанием грузоотправителя, грузополучателя, наименования товара, дата отгрузки.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров до их приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.6. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента их сдачи – приемки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации

6.2. За каждый факт неисполнения , ненадлежащего исполнения или отказ от исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает штраф в размере десяти процентов от суммы Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/130 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. При этом Заказчик вправе самостоятельно удержать сумму штрафа путем уменьшения суммы Договора за фактически поставленный товар.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре и Спецификации. Гарантия качества удостоверяется гарантийным талоном (сертификат), паспортом качества и/или протоколом лабораторных испытаний.

7.2. Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Поставщик несет полную ответственность за качество Товара на весь гарантийный срок в соответствии с настоящим Договором, при условии его правильного хранения и использования Заказчиком.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата), наличие паспорта качества или протокола лабораторных испытнаий.

7.3. Если в течение гарантийного срока Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям Договора и/или Спецификации, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные недостатки Товара путем новой поставки или иным способом, согласованным с Заказчиком и не противоречащим действующему законодательству РФ.

7.4. Срок замены некачественного Товара или Товара с выявленными Заказчиком дефектами, а также пришедшего в негодность в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока Товара, не должен превышать 10 (десяти) календарных дней.

7.5. Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц. Поставщик гарантирует, что при поставке Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со стороны Заказчика исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются.

7.6. В случае предъявления к Заказчику требований или претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику в полном объеме убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте. Заказчик обязуется сообщать Поставщику в течение 10 рабочих дней обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными силами (форс-мажорные обстоятельства). Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. К форс-мажорным обстоятельствам относятся природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно известить об этом другую Сторону и предоставить ей всю имеющуюся у нее информацию об этих обстоятельствах и приложить все разумные усилия для уменьшения неблагоприятных последствий таких обстоятельств.

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления предоставить данные о характере обстоятельств непреодолимой силы и возможных их последствиях. Доказательством, указанных в уведомлении обстоятельств, должны служить документы, выдаваемые компетентными органами. В случае не извещения или несвоевременного извещения Сторона утрачивает право ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, Стороны согласовывают дальнейший порядок исполнения Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения Договора по 31.12.2024 г., а в части платежей – до их полного завершения.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры в порядке, предусмотренном федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Договора.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 настоящего Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.2. настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 настоящего Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.12. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, а также в случае нарушения сторонами своих обязательств, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, споры, разногласия или претензии, связанные с исполнением настоящего Договора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ХМАО-Югры в порядке, предусмотренном действующим Законодательством Российской Федерации.

11.3. Все споры, возникающие при изменении, исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке, срок разрешения которых устанавливается 10 дней с момента получения претензии.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

12.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

12.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

12.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

12.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.2. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, и не разглашать такую информацию и условия Договора и Спецификаций (в том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.), а также предоставление информации Заказчиком третьим лицам, непосредственно участвующим в монтаже и эксплуатации Товара на площадях Заказчика.

13.3. Договор составлен в форме электронного документа, после заключения которого Стороны вправе изготовить его копию на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью Договора при условии, если они совершены в форме электронного документа либо письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на это представителями Сторон.

13.4. Поставщик не вправе уступить свои права по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

13.5. После подписания Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

13.6. Все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 14 Договора.

13.7. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи - факс, электронная почта, почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь.

13.8. Документы, переданные по электронной почте или факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур), при условии предоставления оригиналов документов в течение 30 календарных дней с момента подписания их Сторонами. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

13.9. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их изменения. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной обязанности.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Проекту договора № ___/2024 от «__» _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными