Тендер - Поставка соли технической (концентрата минерального - галит) №306683871

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ивановская облМесто поставки (адрес):155908, Российская Федерация, Ивановская обл., Шуйский р-н, г. Шуя, ул. Кооперативная, 31, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.08.2025 по 25.08.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_аукциона_галит - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТЬ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поставка соли технической (концентрата минерального - галит)

Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (и приравненных к ним лиц)

г. Шуя

2025

ЧАСТЬ I

СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТЬ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее аукцион в электронной форме).

- Посмотреть таблицу с данными

1.2 Требования к участникам закупки

- Посмотреть таблицу с данными

1.3 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

Участник вправе подать заявку (заявки) на любой (любые) из указанных в документации о закупке лотов.

ЗАЯВКА ПОДАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО ЛОТА ОТДЕЛЬНО.

- Посмотреть таблицу с данными

1.4 Условия заключения и исполнения договора

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

на тему: «Поставка соли технической (конценират минеральный - галит)».

- Посмотреть таблицу с данными

Часть III

Рекомендуемые к заполнению формы

В целях минимизации возможных ошибок в первой и второй частях заявки участника рекомендуется заполнить следующие формы:

РЕКОМЕНДУЕМАЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Участник закупки согласен поставить товары, являющиеся предметом аукциона в электронной форме №__________ лот №____________ и на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и проектом договора.

Сведения о товаре, предлагаемом к поставке:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИМЕЧАНИЕ: в случае наличия в первой части заявки сведений об участнике аукциона и (или) о ценовом предложении такая заявка подлежит отклонению.

*заявка участника не должна содержать формулировки «не более», «не менее», «не более чем», «не менее чем», «не ниже», «не выше», «не уже», «не хуже», «+/-», «или эквивалент» и проч. Использование таких формулировок допускается в случае, если они содержатся в сопроводительной документации на товар, о чем в первой части заявки должна быть сделана соответствующая отметка

РЕКОМЕНДУЕМАЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Часть IV

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор на поставку товара №_______

г. Шуя «____»_______________2025 года

Шуйское муниципальное унитарное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей, далее именуемое «Заказчик», в лице директора Шмелева Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________, далее именуем «Поставщик», в лице ____________________________________________, с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили по итогам проведения электронного аукциона (Протокол подведения итогов электронного аукциона от ________________________________ настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя Соль техническая (конценират минеральный - галит) (далее – Товар), а Покупатель – принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2 Наименование Товара, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики, наименование единицы измерения, количество и иные показатели указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

1.3. Заказчик вправе предложить Поставщику изменить предусмотренное Договором количество товара не более чем на 10%.

2. Документы на товар

2.1. Поставщик обязан передать Заказчику документы, предусмотренные законом или иным правовым актом, а также документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства.

3 Качество Товара

3.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам и удостоверяться надлежащими документами (сертификат (декларация) соответствия, сертификат (паспорт) качества производителя, технический паспорт, гарантийный талон, оформленный на Покупателя и т.п.).

3.2 Поставщик обязуется передать Покупателю документы, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, одновременно с передачей Товара.

3.3 Товар поставляется в потребительской упаковке с маркировкой производителя, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.4. Поставщик при передаче товара обязан предоставить гарантию на товар. Гарантия качества устанавливается в соответствии со сроком, установленным заводом-изготовителем предусмотренным на конкретный вид Товара, и исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12 или УПД

4. Цена и порядок оплаты

4.1. Цена Договора составляет ____________ рублей ___ копеек (цена предложения о цене договора цифрами и прописью), в т.ч. НДС (указать размер ставки) в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью; в случае если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «в т.ч. НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и __________________»).

4.2. Цена Договора включает стоимость доставки, тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку) и прочие непредвиденные расходы.

4.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

4.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества и качества поставляемого товара, а также иных предусмотренных Договором условий.

4.5. Если увеличивается количество поставляемого товара, по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на 10% цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.

4.6. Источник финансирования: собственные средства Шуйского муниципального унитарного предприятие объединенных котельных и тепловых сетей.

4.7. Заказчик обязуется оплатить товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

4.8. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

4.9. Заказчик производит оплату после предоставления Поставщиком следующих документов: Счет-фактура, Товарная накладная или Универсальный передаточный документ. Данные документы должны быть предоставлены не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до наступления срока оплаты. В случае просрочки предоставления любого из указанных документов срок оплаты увеличивается соразмерно сроку просрочки.

4.10. Датой выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате является дата списания денежных средств с его расчетного счета.

4.11. Первичные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями ч. 1, 2 и 4 ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете».

4.12. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5. Срок и условия поставки

5.1. Поставщик обязан осуществить доставку товара Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ивановская область, город Шуя, улица Свердлова, дом 123-а, в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

5.2. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

Доставка осуществляется за счет Поставщика. Разгрузочные работы по месту доставки товара осуществляется силами Заказчика.

5.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику.

5.4. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока поставки.

Окончание срока действия Договора не прекращает обязанности Поставщика по восполнению недопоставки товара.

5.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена.

5.6. Тара (упаковка)

5.6.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован в мешки по типу «биг бэг» с полимерным вкладышем, расфасованный по 0,8-1,2 т. обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

5.6.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

5.6.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

5.6.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

5.7. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

5.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

5.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

6. Приемка товара

6.1. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется согласно обычно предъявляемым требованиям.

6.2. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Договора о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Заказчик будет обязан направить Поставщику мотивированный отказ от приемки в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.2. За нарушение срока поставки, указанного в пункте 5.1. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пеню из расчёта 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока доставки товара.

При просрочке свыше 15-ти (пятнадцати) календарных дней Поставщик выплачивает Заказчику пени из расчёта 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока доставки товара.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Во всех иных случаях при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Поставщик, руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ заверяет Покупателя о следующем:

- Поставщик состоит на налоговом учете, сдает в налоговые органы в установленном порядке отчетность и исполняет надлежащим образом, в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ обязанность по уплате налогов и сборов;

- все операции по покупке Товара у своих контрагентов и по продаже Товара Покупателю полностью отражаются в бухгалтерской и налоговой отчетности Поставщика;

- Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Товара и предоставлять Покупателю полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы (включая УПД, счета, счета-фактуры, спецификации, акты и т.д.);

- Поставщик обязуется действовать добросовестно, не осуществляет, и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности;

- неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) сумм налогов не являются основной целью договора и поставок, выполняемых по договору;

- Поставщик гарантирует, что обладает достаточными материальными ресурсами по исполнению договора.

7.7. Стороны признают, что Покупатель заключил настоящий договор, полагаясь на заверения, указанные в п 7.6. настоящего договора и данные заверения признаются Сторонами, имеющими существенное значение для заключения и исполнения настоящего договора (ст. 431.2 ГК РФ).

7.8. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Покупателю все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), до начисленных с сумм поставок по настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС, в том числе если данные потери возникли при наличии признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС и определяются по цепочке Поставщиков, не ограничиваясь прямой сделкой с Покупателем по договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке движения Товаров.

7.9. Указанные в п. 7.8. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери.

Порядок возмещения имущественных потерь согласован Сторонами как путем их возмещения Поставщиком Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя, так и путем удержания Покупателем сумм имущественных потерь из расчетов по настоящему договору.

Имущественные потери, предусмотренные настоящим пунктом, возмещаются независимо от дальнейшего признания договора незаключенным или недействительным.

7.10. Стороны пришли к соглашению, что Покупатель обязуется самостоятельно оспаривать любое доначисление налогов и иных обязательных платежей, при необходимости запрашивая документы у Поставщика. Поставщик, в свою очередь, обязуется отвечать на требования Покупателя и (или) налогового органа о представлении необходимых документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления такого требования.

8. Расторжение договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Нарушение Поставщиком срока поставки признается сторонами существенным нарушением и дает Заказчику право потребовать расторжения Договора. В случае нарушения срока доставки товара Заказчику более чем на 15 дней, Заказчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор, направив соответствующее уведомление в адрес Поставщика.

9. Разрешение споров

10.1 Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2 В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 10.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом по его юридическому адресу, либо вручена другой Стороне нарочно.

10.3 Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

10.4 В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае не отправления ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 10.3 Договора, спор подлежит разрешению в арбитражном суде Ивановской области.

10. Заключительные положения

11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания.

11.2. Договор действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств.

11.3. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Договоре, Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

11.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным на пятый день после отправки, в случае, когда оно поступило контрагенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Стороны установили, что информация, предоставляемая сервисом отслеживания сайта www.pochta.ru, является официальным и надлежащим подтверждением получения сообщений, уведомлений и иной корреспонденции.

11.5. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

11.6. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

Приложение № Спецификация товара

12. Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к договору №______

от «___» _____________ 20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными