Тендер - Поставка соли технической и отсева №289194041

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_соль_и_отсев_.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Гражданско-правовой договор №

на поставку товаров

г. Кемерово « » января 2025 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5 имени Л.И. Темерхановой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шаламовой Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – договор) на основании Федерального закона от 18.07.2011г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАУЗ КГКП №5 о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик по настоящему Договору обязуется поставить товар (далее - товар) согласно спецификации (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет _______________ (_____________________) рублей ______копеек, в т.ч. НДС – ________% (далее - цена Договора).
Цена Договора указана с учетом затрат на хранение, страхование, транспортировку, уплату налогов, таможенных пошлин, а также других обязательных платежей.
Источник финансирования – средства ОМС.
2.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе изменить не более чем на двадцать процентов количество всего предусмотренного настоящим Договором товара при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий Договор.
2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором объема товара и иных условий исполнения Договора.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся после поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа).

Обязанности сторон.
3.1.Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку товара в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора по адресу Заказчика.
3.1.2. Обеспечить сертификацию товара в соответствии с действующим законодательством.
3.1.3. Предоставить Заказчику необходимую документацию, подтверждающую качество поставляемого товара.
3.1.4. Принять товар в случае его возврата по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Принять и оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и сроки, указанные в п.2.4. настоящего Договора.

Сроки и условия поставки товара.
4.1. Поставка товара осуществляется со дня, следующего за днем заключения Договора по 31.01.2025 г.
4.2. Датой поставки товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком универсального передаточного документа.
4.3. Доставка и разгрузка до этажа Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. Ленина, д. 107, осуществляется средствами и силами Поставщика с предоставлением универсального передаточного документа/товарной накладной. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Порядок приемки товара
5.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется специалистами Заказчика в месте доставки товара, указанном в п. 4.3. настоящего Договора. Поставщик имеет право направить своего представителя для осуществления приемки товара по количеству и качеству. Приемка товара и оформление документов приемки производится заказчиком в течение трех рабочих дней.
5.2. В случае недопоставки товара либо поставки некачественного товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления такого несоответствия составляет акт претензии. Акт претензии составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.
5.3. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественном товаре, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Поставщиком.
5.4. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта претензии исполнить обязательства по доставке товара в полном объеме или по доставке товара надлежащего качества. Все расходы в таких случаях осуществляются за счет Поставщика.
5.5. Товар становится собственностью Заказчика с момента подписания Поставщиком и Заказчиком универсального передаточного документа/товарной накладной.

Гарантия качества
6.1. Качество поставляемого товара соответствует требованиям, установленным нормативно-правовыми документами на данный вид товара производителем.

Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.
7.3. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы его исполнения, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).
7.4. Ответственность Заказчика:
7.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.4.3.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.5. Ответственность Поставщика:
7.5.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.5.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
7.5.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой как 10 процентов цены Договора (этапа). Размер штрафа составляет – _______ рублей ______ копеек.
7.5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.

Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Стороны вправе по соглашению Сторон изменить существенные условия Договора с соблюдением положений ГК РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ КГКП №5.
8.2. Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением.
8.3. Изменение условий договора при его исполнении допускается в следующих случаях:
8.3.1. Увеличение либо уменьшение количества поставляемого по договору товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара, работы, услуги.
8.3.2. Изменение в ходе исполнения договора тарифов на товары, работы, услуги, установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.
8.3.3. Изменение условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.
8.3.4. Увеличение срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора.
8.3.5. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.
8.3.6. При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.
8.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. Расторжение Договора по соглашению сторон оформляется в письменном виде и подписывается обеими сторонами.
8.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжение Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 календарных дней с даты его получения.
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Поставщика, при нарушении исполнения поставщиком обязательств, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств

Срок действия договора
10.1. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств по данному Договору.

Заключительные условия

11.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Реорганизация Поставщика в форме слияния, присоединения, преобразования не является основанием для расторжения настоящего Договора, либо изменения его условий, при условии, что новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Договору.

11.4. В случае изменения одной из сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

11.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

11.6. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В противном случае они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

11.7. Настоящий Договор подписан обеими сторонами, составлен в 2-х экземплярах для каждой из сторон, и имеет одинаковую юридическую силу.

11.8. Приложения к Договору является его неотъемлемой частью.

12.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1 При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору, стороны, их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимыми для целей договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2 В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а

также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № от « » января 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* Участник вправе предложить иную фасовку вторичной упаковки, скорректировав итоговое количество упаковок с учетом потребности Заказчика

- Посмотреть таблицу с данными