Тендер - Поставка соли технической (галит) №316601494

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Псковская облМесто поставки (адрес):ж/д станция Великие Луки
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ООО_Руссоль_Северозапад_СПб_соль_галит_2025

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 157/25-П

г. Великие Луки «_____» ____________ 2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника контрактной службы Богдановой Анны Юрьевны, действующего на основании доверенности №б/н от 16.05.2025 года, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Руссоль-Северозапад», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коломеера Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.7 пп.7.1. часть 29 Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Великие Луки заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику соль техническую (концентрат минеральный галит) (далее – Товар), надлежащего качества, в порядке и сроки, указанные в Договоре, а Заказчик обязуется своевременно произвести оплату и принять этот Товар на условиях настоящего Договора. Количество, комплектность, технические характеристики Товара указаны в Техническом задании, (приложение № 4 к настоящему Договору) являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Порядок поставки товара
2.1. Срок поставки товара: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора, с правом досрочной поставки.
2.2. Условия поставки товара: - Поставка Товара осуществляется Поставщиком за свой счет, ж/д транспортом на условиях доставки до станции «Великие Луки» ж/д полувагонами, согласно Договору поставки.
-Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Псковская область, г. ж/д станция Великие Луки
- транспортировка Товара осуществляется с соблюдением требований и нормативов предъявляемых к хранению и перевозке соответствующих товаров.
2.3. Требования к качеству товара и упаковке:
- качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и иных технических требований, применительно к каждому виду Товара и подтверждаться соответствующими сертификатами или паспортами согласно Техническому заданию (Приложение №4 к настоящему Договору).
- Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.
2.4. Вместе с Товаром Заказчику передается отчетная документация (счета (счета-фактуры либо универсальные передаточные документы (УПД)); товарные накладные, копии декларации(й) о соответствии или сертификата(ов) соответствия качества либо иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

Порядок приемки Товара
3.1. Приемка поставленного Товара осуществляется приемочной комиссией, либо лицом ответственным за своевременное исполнение условий настоящего Договора со стороны МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки, которые действуют от имени и в интересах Заказчика.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней в месте поставки Товара осуществляет его приемку, проверяет соответствие Товара качественным характеристикам, количеству и комплектности, указанным в Спецификации.
3.2.1. Проверка качества, количества, комплектности, ассортимента Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническим заданием (Приложение № 4 к настоящему Договору).
3.3. По результатам приемки Товара по качеству, количеству, комплектности и ассортименту Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Акт приема-передачи товара (Приложение №2 к настоящему Договору), который подписывается лицом ответственным за своевременное исполнение условий настоящего Договора со стороны МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки.
3.4. При выявлении в процессе приемки Товара недостатков Товара: несоответствия качественным характеристикам, количеству и (или) некомплектности, установленных в Спецификации:
3.4.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику требование об устранении выявленных недостатков с приложением Акта выявления недостатков товара (Приложение №3 к настоящему Договору).
3.4.2. До момента устранения недостатков Товар считается не принятым.
3.4.3. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления требования Заказчика за свой счет устранить качественные и (или) количественные недостатки Товара, произвести допоставку Товара, либо заменить Товар ненадлежащего качества на Товар в соответствии со Спецификацией.
3.4.4. После выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в п.3.4.3. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.4.5. В случае соответствия Товара качеству и количеству, Заказчик направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи товара, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки Товара.
3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания товаросопроводительных документов в месте поставки. Право собственности и риск случайной порчи и гибели товара переходит к Заказчику в момент поставки. В случае несоответствия Товара условиям Договора, Товар принимается Заказчиком на ответственное хранение, в этом случае обязательство по поставке считается неисполненным.

Цена договора.
Порядок оплаты поставленного товара
4.1. Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в которой указаны количество, ассортимент, цена единицы и общая сумма поставляемого Товара.
Цена Договора включает стоимость Товара, стоимость тары (упаковки), расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, акцизов, налогов и сборов и других обязательных платежей, а также любые другие дополнительные расходы, связанные с поставкой Товара.
4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может быть увеличена или уменьшена не более чем на десять процентов при увеличении или уменьшении объема поставляемого Товара предусмотренного Договором не более чем на десять процентов по предложению Заказчика.
4.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика:
До 30 декабря 2025 года –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион двести семь тысяч пятьсот) рублей 93 копейки, в том числе НДС 20% .
До 30 января 2025 года▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 (один миллион двести семь тысяч пятьсот) рублей 93 копейки, в том числе НДС 20% .
До 28 февраля 2026 года▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 (один миллион двести семь тысяч пятьсот) рублей 93 копейки, в том числе НДС 20% .
- Авансирование по настоящему Договору не предусмотрено.
Заказчик в праве удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:
5.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.
5.1.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.
5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:
5.2.1. Принять Товар в соответствии с п.3.1. - 3.5. настоящего Договора.
5.2.2. Произвести оплату в соответствии с п.4.1.-4.3. настоящего Договора.
5.3. Поставщик по настоящему Договору вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
5.3.2. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.4. Поставщик по настоящему Договору обязан:
5.4.1. Поставить Товар по качеству, ассортименту, в количестве, комплектности, согласно характеристикам, указанным в Спецификации, в срок согласно п.2.1. настоящего Договора.
5.4.2. Исполнять свои обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.3. В случае выявления Заказчиком в процессе эксплуатации Товара скрытых недостатков, устранить их за свой счет, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения этих недостатков Заказчиком.

Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п.2.1. Договора, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.3. Договора, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Контроль и ответственность за своевременное исполнения условий настоящего Договора со стороны МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки несет: _начальник___производственной службы химводоочистки Чистова Татьяна Анатольевна____

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природные стихийные явления, военные действия и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов, а именно справка из МЧС России или Росгидромета о природном стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, сертификат Торгово-промышленной палаты субъекта РФ.

8. Уведомления и извещения

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме на бланке организации за подписью руководителей Сторон, либо уполномоченных представителей Сторон, действующих по доверенности, и должны быть направлены заказной почтой, электронным сообщением, факсимильной связью по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора.

9.3. Срок рассмотрения уведомлений, претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Псковской области.

10. Порядок изменения и расторжения Договора

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны руководителями Сторон или уполномоченными представителями Сторон, действующими по доверенности.

10.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента его получения.

10.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соглашения о расторжении.

10.6. Договор, может быть, расторгнут по решению суда в случае, если стороны не могут придти к обоюдному согласию.

10.7. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора допускается в следующих случаях:

10.7.1. В связи с нарушением Поставщиком условий Договора, поставки Товара ненадлежащего качества, неоднократного нарушения сроков поставки Товара, при условии поставки Товара частями.

10.7.2. Отказ Поставщика передать Заказчику Товар.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Действие договора

11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части поставки Товара не более 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты подписания договора, с правом досрочной поставки, а в части расчетов до 28 февраля 2026 года.

12. Прочие условия

12.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация.

- Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара.

- Приложение № 3 - Акт выявления недостатков товара.

- Приложение № 4 –Техническое задание

13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору № 157/25-П

от «___» _______ 2024 года

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. главного инженера

А.П. Тишков

«____»___________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

от «___» ___________ 2025 год

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма к оплате:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору № 157/25-П

от «___» _______ 2025 года

ОБРАЗЕЦ

АКТ

приема-передачи товара

«__» __________ 20___года

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Великие Луки, в лице ____________________________, действующего ______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________, в лице _____, действующего(ий) на основании _____, именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора № __ от «__» _______ 202__ года (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара, согласно заявке Заказчика, а Заказчик выполнил обязательства по приемке Товара следующего количества, качества, комплектности и ассортимента: - Посмотреть таблицу с данными
Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет _______________________________________________________________________ руб. (сумма прописью), с учетом НДС (без учета НДС).

Принятый Заказчиком Товар обладает количеством, качеством, комплектностью и ассортиментом соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет претензий по количеству, качеству, комплектности и ассортименту к принятому Товару.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

___________________ Поставщик ___________________ Заказчик

МП МП

Приложение № 3 к Договору № 157/25-П

от «___» _______ 2025 года

Акт выявления недостатков товара

г. Великие Луки «__»________20___ года

МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице приемочной комиссии в составе:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

составил настоящий Акт о том, что при приемке поставленных Товаров по Договору № ___ от ___ ______ 201__ года выявлен ряд недостатков, препятствующих приемке Товаров, которые подлежат устранению в следующие сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано:

Члены приемочной комиссии:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Приложение № 4 к Договору № 157/25-П

от «___» _______ 2025 года

УТВЕРЖДАЮ»

И. о. главного инженера

А.П. Тишков

«____»___________2025 г.

Техническое задание

Поставка концентрата минерального-галит (соль техническая).

Цель данной закупки: обеспечение МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки бесперебойной работы для выполнения функций и полномочий Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности: В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», о чем иметь сертификат соответствия, а также удовлетворять требованиям действующих норм, государственных стандартов и технических условий.
Поставляемый товар должен удовлетворять требованиям экологических, санитарно-гигиенических правил и других норм действующих на территории РФ.

Требования к таре и упаковке товара: МКР, соль упаковывается в полиэтилен, соответствующий внутренним габаритам полувагона (согласно Приказу МПС РФ от 5 апреля 1999 г. N 20Ц "Об утверждении Правил перевозок смерзающихся грузов на железнодорожном транспорте" (с изменениями и дополнениями).

Требования к поставке товара:
Поставщик обязуется уведомить Заказчика о готовности поставки товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала поставки.
Вместе с товаром Поставщик направляет Заказчику следующий комплект документов:
- Паспорт качества (наименование предприятия-изготовителя, его адрес, товарный знак; наименование продукта; результаты проведенных испытаний или подтверждение о соответствии партии продукта требованиям технических условий; обозначение технических условий; номер партии, массу нетто; подпись, штамп службы технического контроля; дату отгрузки; номер ж/д вагона);
- Протокол испытаний.
Поставка товара производится Поставщиком в соответствии с условиями Договора, с момента заключения Договора не более 60 (шестидесяти) календарных дней, с даты подписания договора с правом досрочной поставки.

Место поставки товаров: Поставка Товара осуществляется на условиях доставки до станции «Великие Луки», ж/д полувагонами.

Начальник ХВО Чистова Т.А.