Тендер - Поставка соли технической для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Большой концертный зал «Октябрьский» в 2025 году №315486269
Описание тендера:
Поставка соли технической для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Большой концертный зал «Октябрьский» в 2025 году
Предмет контракта: Поставка соли технической для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Большой концертный зал «Октябрьский» в 2025 году Цена контракта: 37 600,00 RUB
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69
Просмотр сведений о закупке «Поставка соли технической для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Большой концертный зал «Октябрьский» в 2025 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт
Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.
Вид продукции: Товар
Объект закупки: Поставка соли технической для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Большой концертный зал «Октябрьский» в 2025 году
Описание объекта закупки: Поставка соли технической для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Большой концертный зал «Октябрьский» в 2025 году
Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен
Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен
Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен
Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:
Сопроводительные документы: Согласно условиям Контракта и Технического задания
Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта и Технического задания
Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта и Технического задания
Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно условиям Контракта и Технического задания
Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:
Сведения о заказчике
Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ "ОКТЯБРЬСКИЙ"
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 6, -, -, муниципальный округ Смольнинское, Лиговский проспект, д. 6
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Большой концертный зал «Октябрьский» (СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора-руководителя контрактной службы Ивтодия Юрия Леонидовича, действующего на основании Доверенности № 23 от 08.11.2024, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ________ с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет Контракта
Поставщик обязуется передать в собственность соль техническую для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Большой концертный зал «Октябрьский» в 2025 году (далее Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Наименование, количество, общая и единичная стоимость Товара установлены в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных Контрактом.
Общая цена Контракта составляет_____________ (_________________________), в том числе НДС -____ / НДС не облагается и определяется в Приложении № 1 к Контракту.
Источник финансирования: внебюджетные средства; средства бюджетных учреждений; субсидии на госзадания.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.
Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).
Оплата производится Заказчиком на основании Акта приемки и выставленного Поставщиком счета и счета фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.
Авансирование не предусмотрено.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Порядок поставки и приемки Товара
Поставка товара осуществляется 2 (двумя) партиями, 40 мешков с момента заключения Контракта до 15.12.2025 г. Товар поставляется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления заявки от Заказчика, направленной любыми доступными видами связи.
Доставка Товара производится силами и средствами Поставщика, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Санкт-Петербург Лиговский пр. д. 6. с 10:00 до 16:00 часов (время московское) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник-пятница).
За 2 (два) дня до поставки Товара Поставщик должен уведомить Заказчика по электронной почте и номеру телефона ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть243 о дате и времени прибытия к Заказчику представителей Поставщика.
Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования содержатся в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).
В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:
В день поставки Товара, Поставщик предоставляет Заказчику оригиналы подписанных со стороны Поставщика документов, а также передает сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, гарантийные талоны (сертификаты) и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара непосредственно Заказчику, и после подписания сторонами необходимых документов о получении товара (УПД, транспортной накладной, пр.). Риск случайной утраты или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара непосредственно Заказчику.
Приемка Товара по документам, указанным в п.3.10. Контракта, производится Заказчиком по количеству и ассортименту, при этом вскрытие упаковки может не производиться, таким образом, факт подписания УПД (транспортной накладной) в рамках настоящего Контракта подтверждает лишь доставку определенного количества Товара Заказчику и его ассортимента, без определения его соответствия требованиям по качеству настоящего Контракта.
Приемка Товара по количеству и ассортименту проводится в день доставки Товара. При приемке Товара по количеству Заказчик проверяет:
а) количество Товара и его ассортимент (без вскрытия упаковок и тары);
б) наличие, полноту и правильность оформления документов, указанных в п. 3.10. или иных документов. Отсутствие указанных документов может послужить основанием для отказа в приемке Товара;
в) наличие, соответствие маркировки на таре, упаковке, сохранность тары, отсутствие внешних повреждений на оригинальной упаковке, в том числе проверяет соответствие маркировок на таре и упаковках представленным вместе с Товаром документам и Контракту, включая все приложения к нему.
Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара и подписания товаросопроводительных документов.
При поставке некомплектного Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика доукомплектовать его. Если Поставщик в установленный срок не укомплектует поставленный Товар, Заказчик вправе отказаться от его приемки. При невозможности доукомплектовать Товар Поставщик вправе произвести его замену в этот же срок за свой счет.
Возврат товара на склад Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.
В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений (дополнительных материалов, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта и отдельным этапам исполнения настоящего Контракта) касательно поставленного Товара, или мотивированного отказа от принятия поставленного Товара, или акта с перечнем выявленных недостатков и/или дефектов и сроком их устранения, Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения (дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта и отдельным этапам исполнения настоящего Контракта) в отношении поставляемого Товара или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и/или дефектов, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков/дефектов.
В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки/дефекты, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений (дополнительных материалов, относящиеся к условиям исполнения настоящего Контракта и отдельным этапам исполнения настоящего Контракта) в отношении поставленного Товара, Заказчик принимает поставленный Товар.
Подписанная Заказчиком и Поставщиком УПД без замечаний и отсутствие претензий Заказчика по качеству, количеству или иным характеристикам Товара, переданные Поставщиком Заказчику, документы, предусмотренные п. 3.9. Договора являются основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.
Заказчик, обнаруживший скрытые недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поставки товара и подписания товаросопроводительных документов, извещает об этом Поставщика и предъявляет требования, предусмотренные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
Приемка поставленного по Контракту товара осуществляется Заказчиком без участия Поставщика.
Акт ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьформируется Заказчиком на основании документов Поставщика, подтверждающих поставку товара, (выполнение (сдачу) работ).
Оформление документов о приемке товара (работ) осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» и учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика.
Датой приемки Заказчиком результата получения товара считается дата подписания Заказчиком Акта ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
При выявлении несоответствия поставленных товаров условиям Контракта в период приемки, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний формирует акт ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием сведений о количественном и качественном расхождении при приемке товара.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.
Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.
Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.
Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.
В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о Контрактной системе.
Заказчик обязан:
Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.
Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.
Предоставить Поставщику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредоставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.
Поставщик вправе:
Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.
Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.
Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.
Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
Поставщик обязан:
Соответствовать единым требованиям, установленным в соответствии с ч.1. ст. 31 Закона о контрактной системе.
Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.
Своевременно предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.
Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредоставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
За последние два года не нарушал контрактных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.
В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.
Гарантии
Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока.
Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.
В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара 7 (семь) дней. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Контракте.
Все расходы, связанные с заменой Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей).
Ответственность Поставщика:
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % (десяти процентов) цены Контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1 000,00 руб. (одной тысячи рублей).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Контракте, то этот срок соразмерно отодвигается на время действующего обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (пяти) дневного срока уведомить другую Сторону в письменной форме (в том числе телеграфом, факсом, по телефону, другими средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта.
Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Контракт действует до 31.12.2025, а в части взаиморасчетов и обязательств, в том числе гарантийных, до полного их исполнения Сторонами.
Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик/Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения Контракта купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.
Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.
При исполнении Контракта по соглашению Сторон могут быть внесены изменения в Контракт только в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
Порядок урегулирования споров
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров на основании письменных претензий.
Претензия должна быть направлена в письменном виде ценным письмом с описью вложения либо вручена курьером (нарочным) под расписку. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. В случае если Сторона уклоняется от вручения ей претензии, она считается врученной по истечении 10 (десяти) дней с момента отправления.
В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Прочие условия
Все письма, претензии, уведомления и иные сообщения (отправления) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте ценным письмом с описью вложения по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты по адресу Стороны, указанному в Контракте, с последующим представлением оригинала.
Отслеживание получения отправления с использованием Почты России осуществляется по РПО отправления на сайте Почты России. В случае если Сторона уклоняется от вручения ей отправления, оно считается врученным по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправления.
В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты отправление считаются полученными Стороной в день их отправки.
Антикоррупционная оговорка:
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Контракт составлен и подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативно - правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Контракт может быть изготовлен Заказчиком на бумажном носителе и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.