Тендер - Поставка соли таблетированной №308167427

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

!_РЕГЛАМЕНТ

Требования

Согласно регламента работы электронного магазина утвержденного приказом управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области от 23 мая 2017 года №1034 "Об утверждении Регламента осуществления закупок малого объема с использованием электронного ресурса" и изменениями, внесенными приказом управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области от 12.12.2017 № 4593 к участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; (предоставить сведения из УФНС).

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

предоставить на этапе подачи ценовых предложений декларации соответствия;

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа.

если предполагаемый поставщик ранее срывал заключения контрактов (договоров), не добросовестно исполнял свои обязательства (поставка б/у товаров, уклонение от исполнения услуг) или отказывался от заключения договоров – договора с такими поставщиками заключены не будут.

Проект_договора_соль_т_шк_(1)

ДОГОВОР №

на поставку товара

г. Белгород « ___ » ________ 2025г.

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Квашиной Анны Александровны, действующего на основании Устава,с одной стороны, и ____________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________ действующий на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить Товар в порядке, форме, размере и сроке, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена Договора составляет () руб. 00 копеек,. В том числе НДС _________ руб. 00 копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на погрузку, перевозку, разгрузку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, а также демонтажные, монтажные работы включены в стоимость товара. Поставщика, связанные с условиями исполнения настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3. настоящего Договора.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком за счет средств бюджета Белгородской области путем перечисления денежных средств в рублях РФ, безналичным расчетом на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи (без претензий).

2.5. Оплата Товара по Договору осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика.

2.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Дубовое, мкр. Улитка, ул. Счастливая, дом 8.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента фактической поставки товара и подписания акта приема – передачи и товарно-транспортной накладной руководителем образовательного учреждения, и Поставщиком, либо уполномоченными представителями, скреплённых печатями Сторон.

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет и разгружает товар в помещение Заказчика собственными силами (или с привлечением третьих лиц). Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставщик обеспечивает сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации.

3.4. Монтаж и установка нового оборудования, с подключением к необходимым коммуникациям, проведение пуско-наладочных работ, инструктаж и обучение персонала осуществляются Поставщиком в помещение образовательного учреждения в течение 5-ти дней с момента поставки Товара. По итогам работ при отсутствии претензий составляется акт пуско-наладочных работ. Акт оформляется в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон и подписываются руководителем учреждения и Поставщиком, либо их уполномоченными представителями в день проведения пуско-наладочных работ.

3.5. Товар, поставляемый Заказчику, должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества на условиях настоящего Договора.

4.1.3. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара

4.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию на Товар, в том числе:

- товарное - транспортную накладную, подписанную поставщиком, счет-фактуру, акт приема-передачи Товара, акт пуско-наладочных работ;

- предоставить документы, обязательные для данного вида Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

4.1.6. По требованию Заказчика заменить некачественный поставленный товар товаром, соответствующим по качеству условиям настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты некачественного товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.7. Если в течение гарантийного периода будет выявлено существенное нарушение требований к качеству товара, Поставщик обязан с момента поступления претензии от Заказчика заменить такой товар, товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.1.8 Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 1 дня с момента их возникновения.

Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Договору Товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.

4.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

4.2.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

4.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.3. После приемки Товара (при отсутствии претензий) подписать товарно- транспортную накладную и акт приема-передачи товара и передать по одному экземпляру представителю Поставщика.

4.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать передачи Товара и документов в соответствии с условиями настоящего Договора и в установленный срок.

4.4.2. Отказаться от приемки Товара и в письменной форме уведомить Поставщика о недостатках и (или) несоответствиях Товара условиям настоящего Договора или сведениям, указанным в сопроводительных документах на Товар, которые выявлены при приёмке или эксплуатации Товара, а также требовать их устранения в 5-дневный срок.

4.4.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать экспертов, экспертные организации.

4.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

4.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА.

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившемся в пользовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту, ранее не находившимся под арестом или под иным обременением. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо появляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара.

При поставке Товар должен быть обеспечен документами, необходимыми для данного вида товара на русском языке.

Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.5. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок, который указывается в гарантийном талоне на Товар - не менее 24 месяцев с момента поставки товара.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ ТОВАРА.

6.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.2. Результаты приемки Товара по количеству, качеству, комплектности оформляются путем подписания сторонами товарно-транспортной накладной и актом приема-передачи в момент фактической поставки Товара Заказчику.

6.3. При наличии разногласий между сторонами по качеству передаваемого Товара, любая сторона вправе требовать проведения экспертизы качества.

6.4. При нарушении условий настоящего Договора, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий Договора в день их обнаружения.

6.5. Акты о нарушении условий Договора, несоответствия поставляемой продукции о качестве, количестве, комплектности обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика. Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.

6.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Поставщиком, демонтаж старого, монтаж и установка нового оборудования (Товара), с подключением к необходимым коммуникациям, проведение пуско-наладочных работ, инструктаж и обучение персонала, что подтверждается подписанием товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи Товара (без претензий) и актом пуско-наладочных работ. Право собственности на Товар переходит по настоящему Договору с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафа, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в размере ___ рублей 00 коп., что составляет 10% от цены Договора, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042.

7.3. В случае нарушения сроков поставки товаров, сроков замены товара, сроков предоставления предусмотренных Договором документов на Товар, просрочки исполнения иных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.4. За иные нарушения обязательств по Договору, в том числе: в случае поставки некачественного Товара, Товара, не соответствующего требованиям Технического задания, либо, если фактически поставленный Товар не соответствует сопроводительной документации на этот Товар, неисполнение иных обязательств по Договору, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере _____рублей 00 коп., что составляет 10 % от цены Договора, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства от 30.08.2017 № 1042. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Договору.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. Цена Договора может быть снижена без изменения количества и качества поставляемого Товара, а также без изменения иных условий Договора.

8.4. При исполнении Договора по согласованию сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, установленными настоящим Договором.

8.5. При изменении адреса и платежных реквизитов стороны обязаны известить друг друга в однодневный срок. В случае изменения его банковских реквизитов, Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику и передать на подпись дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем Договоре банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в следующих случаях:

9.1.1. Недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок.

9.1.2. Неоднократного нарушения (2 и более) сроков поставки товара, указанных в заявках Заказчика к настоящему Договору.

9.1.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы проставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора нарушение условий Договора устранено, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы товара. При повторном нарушении Поставщиком условий Договора, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, отмена Заказчиком указанного решения не допускается.

9.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.

10.3. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения,

пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства,

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считается полученным, а сторона считается уведомленной надлежащим образом в день получения данного уведомления стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от « » 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

От Заказчика От Исполнителя

_____________ А.А. Квашина _____________ /______________/.

м.п. м.п.