Тендер - Поставка соли таблетированной №270243921

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

г.Волжский «___» __________2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной уронефрологический центр», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующего на основании _________, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые "Стороны", в порядке ч.1 п.4 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе), по результатам закупки в электронном магазине, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт ) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку товара (код ОКПД – в соответствии с техническим заданием) (далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке и разгрузке товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный товар и надлежащим образам оказанные Услуги.

1.2. Номенклатура товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение №1 к Контракту).

1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева 86 (далее - Место доставки).

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта, составляет _____ руб. (_____)_____ коп., включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп. (если НДС не облагается, указать основание. В случае если настоящий Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма Контракта уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.2.5. и п.2.6. Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий Контракта.

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных п.6. ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара и (или) объема Услуг, предусмотренных Контрактом.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. назначить своего представителя для осуществления контактов с Заказчиком от своего имени по всем вопросам, возникающим при исполнении обязательств по настоящему Контракту, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2 дней со дня подписания настоящего Контракта;

3.1.2. поставить товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. оказать Услуги в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.4. обеспечить соответствие поставляемого товара и оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.5. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.6. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.7. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке, товара;

3.1.8. произвести замену ненадлежащего качества товара в течение трех рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заказчика от приема товара;

3.1.9. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный товар и надлежащим образом оказанные Услуги;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. контролировать в любое время ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Контракта, Спецификации, требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке;

3.4.4. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки товара;

3.4.5. при обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

3.4.6. отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. давать мотивированный отказ в приеме товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента;

3.4.9. требовать от Поставщика уплату неустойки (пени), в случае полного или частичного невыполнения, нарушения сроков выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом;

3.4.10. осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

4.2. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара.

4.3. Тара и упаковка включается в стоимость товара и возврату не подлежит. Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями действующих стандартов, утвержденными в отношении данного вида товара и правилами их продаж, в том числе в соответствии с требованиями Гражданского законодательства Российской Федерации.

4.4. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование товара: ____________________

Государственный контракт №__________

Заказчик (название): __________

Поставщик (название компании): __________

Получатель: __________

Пункт назначения: __________

Грузоотправитель: ____________

Ящик/контейнер №____, всего ящиков/контейнеров _____

Размеры (высота, длина, ширина) __________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.5. Два экземпляра упаковочного листа с описанием товара, указанием веса нетто/брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.6. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным Спецификацией (Приложение №1 к Контракту).

5. Порядок поставки товара и документация

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки в соответствии с товарной накладной на условиях, предусмотренных п.1.3. Контракта.

Срок поставки товара: по заявке заказчика в течение 5-ти рабочих дней.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 8-00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и с14-00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной.

5.3. При поставке товара Поставщик представляет документацию (или копии, заверенные надлежащим образом), подтверждающую страну происхождения товара и соответствие качества товара требованиям законодательства РФ:

а) сертификат соответствия или декларацию о соответствии, регистрационное удостоверение на товар;

б) инструкции пользователя на русском языке;

в) один экземпляр счета-фактуры, выставленного Заказчику;

г) один экземпляр счета на оплату, выставленного Заказчику

д) два экземпляра товарной накладной, оформленной в установленном порядке.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;

г) проверку наличия необходимых документов, копий документов на товар, предусмотренных п.5.3. настоящего Контракта;

д) проверку комплектности и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки товара уполномоченные представители Поставщика и Заказчика подписывают товарную накладную.

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу товара в порядке, предусмотренном ст.94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. Заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных п.5.3. Контракта, направляет Поставщику один экземпляр подписанной товарной накладной или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товарной накладной, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные п.6.2. и п.6.3. Контракта.

6.5. Со дня подписания товарной накладной Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

7.2. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), документацией производителя (изготовителя) товара, представленной Поставщиком.

7.3. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

7.4. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены неисправного товара.

7.5. Остаточный срок годности товара на дату поставки Заказчику должен составлять не менее 12 месяцев.

7.6. Неисправное или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств ОМС.

8.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

8.3. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки товара, предусмотренного Спецификацией (Приложение №1 к Контракту) в течение 7 (семи) рабочих дней после представления Заказчику следующих документов или копий документов:

а) счета-фактуры, выставленного Заказчику;

б) счета на оплату, выставленного Заказчику;

в) товарной накладной, подписанной уполномоченным представителем Заказчика;

г) сертификата соответствия или декларации о соответствии, регистрационного удостоверения на товар;

д) инструкции пользователя на русском языке.

8.4. На всех документах, перечисленных в подп. «а» - «в» п.8.3. Контракта, обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

8.5. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней, Стороны подписывают Акт сверки расчетов.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

9.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного п.8.3. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную п.9.3. - п.9.5. Контракта.

9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (за исключением случаев, предусмотренных п.10.11. – п.10.14. Контракта), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

.

9.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с п.1. ч.1. ст.30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _______ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10. Срок действия Контракта, изменение

и расторжение Контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г., а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

10.3. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и ст.95 Федерального закона о контрактной системе.

10.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.7. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по Контракту.

10.8. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

10.9.1. При существенном нарушении условий контракта Поставщиком:

10.9.1.1. В случае просрочки поставки товара более чем на 30 (тридцать) календарных дней.

10.9.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения Поставщика.

10.9.2. В случае, если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику одним из следующих способов: посредством почтовой связи заказным корреспонденцией или телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Поставщика либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено Поставщиком нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

10.13. Условие, предусмотренное п.12.12. Контракта, не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.14. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.15. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику одним из следующих способов: посредством почтовой связи заказной корреспонденцией или телеграммой с уведомлением о вручении по адресу Заказчика либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

Выполнение вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.16. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.17. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены Заказчиком нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.18. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. Исключительные права

11.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием товара в рамках Контракта.

11.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

12.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

13. Уведомления

13.1. Все юридически значимые документы, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по юридическому адресу получающей Стороны, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления юридически значимого документа с использованием почтовой связи, документ считается полученным получающей Стороной в день фактического получения, подтвержденного почтовой отметкой. В случае отправления юридически значимого документа посредством факсимильной связи и/или электронной почты, документ считается полученным получающей Стороной в день их отправки.

Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) на основании документов, предусмотренных подпунктами «а»—«и» пункта 8.3. Контракта. Заказчик в течение ______ дней со дня получения от Поставщика Акта приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту), направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. После устранения недостатков, Стороны подписывают Акт приема-передачи Товара по Контракту (приложение № 2 к Контракту).

• Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.
• Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
• Стороны вправе изготовить копии Контракта на бумажном носителе.
• Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 — Спецификация;

Приложение № 2 - Акт приема-передачи Товара

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№______ от _________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

№______ от _________г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными

с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):

- Посмотреть таблицу с данными

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Техническая документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятый Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272284915 Акционерное общество "Волжский трубный завод" объявляет тендер: Химреактивы. Кислоты, мелкая фасовка, для лабораторных исследований. Рассматриваются заявки только от официальных представителей производителя, представивших документы подтверждающие статус.	Запрос предложений #272284915	110 229	2 дня 08.05.2024 20.05.2024
Тендер №272308820 Акционерное общество "Волжский трубный завод" объявляет тендер: Химреактивы, ацетон, этилацетат	Запрос предложений #272308820	92 618	2 дня 08.05.2024 20.05.2024
Тендер №272689106 Уайт - спирт	Малая закупка #272689106	2 827	3 дня 16.05.2024 21.05.2024
Тендер №272695661 Акционерное общество "Волжский трубный завод" объявляет тендер: Техническое перевооружение участка химической обработки труб и блока химических установок ТПЦ-2. Этап 2 – насосная перекачки фтористоводородной кислоты (HF), закрытый склад хранения фторист...	Запрос предложений #272695661	5 043 270	3 дня 16.05.2024 21.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270243872 ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» объявляет тендер: Сульфолан	Запрос предложений #270243872	См. док.	срок истек 08.04.2024 18.04.2024
Тендер №270243868 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМХИМ-ВЭД" объявляет тендер: Продажа Праестола 853	Конкурс #270243868	См. док.	срок истек 08.04.2024 13.04.2024
Тендер №270243755 Поставка строительных материалов	Анализ цен #270243755	См. док.	срок истек 08.04.2024 15.04.2024
Тендер №270243647 поставка химико- москательные товаров (с результатом)	Малая закупка #270243647	36 055	срок истек 08.04.2024 09.04.2024
Тендер №270243442 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов (с результатом)	Единственный поставщик #270243442	116 034	срок истек 08.04.2024 11.04.2024

Тендеры из региона Волгоградская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270242928 Экспертиза здания котельной	Электронный аукцион #270242928	180 000 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 08.04.2024 18.04.2024
Тендер №270242327 Акционерное общество "Волжский трубный завод" объявляет тендер: Перевозка трубной продукции по маршруту АО "ВТЗ" г. Волжский – ООО ТД "ПОЛИМЕРПРОМ" г. Таганрог	Аукцион #270242327	60 000	срок истек 08.04.2024 08.04.2024
Тендер №270242320 Акционерное общество "Волжский трубный завод" объявляет тендер: Перевозка автомобильным транспортом по маршруту: г. Волгоград АО Корпорация «Красный Октябрь» - г. Волжский АО «ВТЗ»	Аукцион #270242320	241 206	срок истек 08.04.2024 08.04.2024
Тендер №270242176 услуги по технической защите конфиденциальной информации (с результатом)	Малая закупка #270242176	22 500	срок истек 08.04.2024 09.04.2024
Тендер №270242170 Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования (с результатом)	Малая закупка #270242170	215 000	срок истек 08.04.2024 09.04.2024