Тендер - Поставка соли №270391861

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Документация.doc

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Поставка соли для ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» на 2024 год

Настоящий запрос коммерческих предложений не является конкурсом (ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ), публичным конкурсом (ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ГК РФ), офертой в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ и не порождает обязательства ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» заключить договор с участниками запроса.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» оставляет за собой право без дополнительного обоснования причин в любое время прекратить процедуру запроса коммерческих предложений, принять или отклонить любое предложение, осуществить закупку товара/работ/услуг путем тендерных процедур или без проведения таковых.

Претендент должен пройти регистрацию в личном кабинете на сайте ПАО «ЛУКОЙЛ» в разделе «Компания» по ссылке https://lukoil.ru/Company/contractorpa. Регистрация проводится согласно "Инструкции по работе с Личным кабинетом контрагента" на сайте, в соответствии с которой необходимо разместить обязательный комплект документов. В случае возникновения технических проблем Претенденту необходимо написать письмо на ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть c описанием проблемы и контактными данными.

Техническое требование на закупку соли для ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

- Посмотреть таблицу с данными

Претенденту необходимо формировать коммерческое предложение путем заполнения представленной таблицы. Соблюдение номенклатурного порядка согласно представленной формы является обязательным. Претенденту необходимо указывать в коммерческом предложении всю необходимую информацию и представлять сопроводительную документацию, предусмотренную Техническими требованиями на закупку.

Требования по обязательному наличию сертификатов, лицензий, свидетельств, разрешений и пр. по предмету:

– копий учредительных документов и свидетельств о регистрации;

– письма о согласии подписания договора в редакции ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

Окончательный срок подачи коммерческих предложений «24» апреля 2024 года до 17:00 по местному времени.

Порядок проведения процедуры по снижению цен.

Процедура по снижению цен проводится в назначенное время начальником МТО при помощи многосторонней телефонной селекторной связи с участием всех допущенных Претендентов по результатам экспертизы коммерческих предложений.

Во время процедуры по снижению цен оглашается наименование организации каждого Претендента, а также предварительная цена, срок поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, условия оплаты. После чего каждому Претенденту предлагается изменить цену в сторону уменьшения.

Телефонная процедура по снижению цен проводится до тех пор, пока все претенденты не озвучат окончательные цены.

По результатам проведенной процедуры по снижению цен все Претенденты, изменившие условия коммерческого предложения, направляют окончательные коммерческие предложения в адрес организатора в течение 2 (двух) рабочих дней.

Окончательные цены, озвученные во время процедуры по снижению цен, изменению не подлежат.

В случае безосновательного отказа Претендента, огласившего наименьшую стоимость коммерческого предложения во время процедуры по снижению цен, подтвердить её (стоимость), данный Претендент может быть рассмотрен как неблагонадежный, в том числе и по другим текущим или планируемым процедурам запроса коммерческих предложений.

Особому вниманию Претендента!

При стоимости товаров/работ/услуг менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей без учета НДС, Претенденту необходимо направлять коммерческое предложение с окончательной ценой, т.к. процедура по снижению цен при стоимости меньше указанной НЕ ПРОВОДИТСЯ.

Дата проведения процедуры по снижению цен сообщается Претендентам дополнительно.

Претендент не допускается к участию в процедуре по снижению цен в следующих случаях:

– коммерческое предложение предоставлено на неполный объем поставки/услуг/работ;

– коммерческое предложение не соответствует техническому заданию Заказчика;

– коммерческое предложение поступило позже указанного окончательного срока;

– отсутствует регистрация в личном кабинете контрагента;

– отсутствует обязательный комплект документов в личном кабинете контрагента;

– претендент признан неблагонадежным.

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», расположенное по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 1, корпус 2.

Организатор: отдел материально-технического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», расположенный по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, дом 1, корпус 2.

Контактное лицо: Айгунова Алина Асановна.

Контактный телефон: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Важно! Звонки от Претендентов по указанному номеру телефона принимаются ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 11:00 по МСК UTC+3. Предпочтительная форма обращения – сообщения на указанный электронный адрес.

Договор на поставку товара заключается в редакции ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Приложение №1).

Предлагаемый проект Договора содержит все положения, которые являются существенными для Заказчика. В случае имеющихся замечаний Претендент должен направить с коммерческим предложением проект протокола разногласий к договору поставки. Заказчик вправе не принимать условия протокола разногласий к договору. Приоритет при заключении договора будет у коммерческих предложений, предоставленных без протокола разногласий.

Договор должен быть подписан поставщиком в течение 5 рабочих дней с даты получения оригиналов.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________

г. Астрахань «__» апреля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», лице ____________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется поставить товар в номенклатуре, в количестве и сроки, определенные в Спецификации №1 (Приложение №1) к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель – принять и оплатить его.

1.2. Поставщик обязан передать Покупателю вместе с товаром все принадлежности и документы (при необходимости с переводом на русский язык), относящиеся к товару (сертификаты, тех. паспорта, инструкции, иные документы, оформление которых является обязательным для данной категории товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации).

Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "____________" (ТР ЕАЭС ___________), утверждённого решением Совета Евразийской экономической комиссии от __________ N ____". В случаях, когда это предусмотрено действующими нормативно-правовыми актами РФ, Поставщик оформляет и передает Покупателю документы в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза.

1.3. Поставщик, по письменному согласованию с Покупателем, имеет право досрочно поставить товар.

2. Качество и комплектность товара.

2.1. Качество и комплектность товара, поставляемого по настоящему Договору, должны соответствовать условиям настоящего Договора, товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, а также соответствовать стандартам (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТП), установленным действующим законодательством Российской Федерации для данной категории товаров.

2.2. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется по документам завода-изготовителя. При этом гарантийный срок на поставляемый товар не должен быть менее 12 месяцев с даты поставки товара и подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 без замечаний или счет-фактуры с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ).

В случае отказа в гарантийном обслуживании товара со стороны завода-изготовителя по причинам, не связанным с неверной эксплуатацией товара Покупателем, Поставщик самостоятельно несёт гарантийные обязательства в отношении такого товара в полном объёме в течение установленного гарантийного срока.

2.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемого товара, а также то, что товар свободен от прав третьих лиц, в том числе патентных (патентную чистоту), в связи с чем, Поставщик обязуется проводить проверку поставляемого товара на патентную чистоту.

Поставщик гарантирует, что обладает всеми необходимыми свидетельствами, лицензиями, разрешениями, сертификатами и иными документами, которые подтверждают права Поставщика на поставляемый товар и его составляющие, и наличие или оформление которых для него обязательны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ для целей настоящего Договора.

В случае предъявления к Покупателю третьими лицами каких-либо связанных с поставленным товаром требований о возмещении ущерба, причиненного вреда, или требований иного характера, основания для которых возникли до передачи товара от Поставщика Покупателю, а также требований, связанных с нарушением патентных прав, Поставщик обязан немедленно после получения от Покупателя письменного уведомления о предъявлении таких требований самостоятельно и за свой счет их урегулировать, а также возместить Покупателю вред, причиненные такими требованиями убытки в полном объеме.

2.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, с письменного согласия Покупателя обязан восполнить недопоставленное количество товара в сроки, указанные Покупателем.

2.5. Приемка товара по количеству и качеству, если иное не установлено законом или настоящим Договором, производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки товара производственно-технического назначения и ТНП по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6, № П-7.

2.6. В случае если в течение гарантийного срока выявляются недостатки, дефекты товара, Поставщик, после получения соответствующего письменного уведомления от Покупателя с подробным описанием недостатков, должен в течение срока, указанного в уведомлении (срок должен быть разумным и учитывать минимально необходимое Поставщику время для устранения недостатков либо замены товара), за свой счет устранить их путем исправления либо замены некачественного товара (его частей) на качественный.

В случае несогласия с изложенным в уведомлении, Поставщик должен письменно проинформировать об этом Покупателя и в течение 5 рабочих дней (или в иной письменно согласованный представителями Сторон срок) с даты получения уведомления направить за свой счет своего представителя к месту нахождения товара для выяснения обстоятельств дела.

Если выяснится, что недостатки (дефекты) товара возникли по причинам, не зависящим от Поставщика, Покупатель компенсирует Поставщику расходы, связанные с прибытием его представителя к месту нахождения товара в пределах следующих лимитов: проезд поездом – в плацкарте, самолетом - в эконом. классе, проживание в гостинице – в стандартном одноместном номере. Расходы подлежат компенсации на основании копий первичных учетных документов, подтверждающих произведенные расходы и счета Поставщика.

Если представитель Поставщика по уважительным причинам не может прибыть к месту поставки в течение вышеуказанного срока, Поставщик должен своевременно письменно известить об этом Покупателя с указанием причин. В данном случае Сторонами согласуется новый срок.

Неявка представителя Поставщика в установленный 5-тидневный срок (или иной согласованный Сторонами срок) приравнивается к признанию Поставщиком изложенных в уведомлении претензий Покупателя и Поставщик должен в течение срока, указанного в уведомлении, за свой счет устранить недостатки товара.

2.7. В случае нарушения установленного срока устранения недостатков (замены) товара (его частей) Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора.

2.8. Если из-за обнаруженных недостатков, дефектов невозможно продолжать нормальную эксплуатацию товара, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков, дефектов.

3.1. Товар должен быть упакован в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность товара при перевозке, перевалке и хранении.

3.2. Тара и упаковка входят в цену поставляемого товара и возврату не подлежат.

3.3. На таре и упаковке не должно быть видимых механических повреждений, подтеков, следов конденсата и т.д.

4. Порядок расчетов и сумма Договора.

4.1. Оплата по договору производится на 60 календарный день после подписания Покупателем без замечаний товарной накладной ТОРГ-12 при условии получения Покупателем оригинала счета-фактуры или счет-фактуры с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ) оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, на основании представленного счета на оплату.

4.2. Цена Договора, согласно Спецификации №1, составляет _________________ (прописью) рублей ___ копеек, кроме того НДС 20% - _______________ (прописью) тысячи рублей __ копеек, всего с НДС – _____________ (________________) рублей ____ копеек и включает в себя все возможные расходы Поставщика по поставке товара (расходы на таможенную очистку, доставку, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы и т.д.).

4.3. Цена Договора является фиксированной и может быть изменена Сторонами только путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору в случае изменения объема поставок.

4.4. Оригиналы товарной накладной по форме ТОРГ - 12, счет - фактуры или счет - фактуры с дополнительной информацией (универсального передаточного документа) представляется не позднее 5 календарных дней с момента отгрузки товара Покупателю. В случае просрочки представления оригиналов первичных учетных документов и/или оригинала счет - фактуры с дополнительной информацией (универсального передаточного документа), оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,02% от суммы несвоевременно предоставленного документа (с НДС) за каждый день просрочки представления, но не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти тысяч) рублей

4.5. Датой исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5. Поставка и порядок приемки.

5.1. Срок поставки указывается в Спецификации № 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. О дне отгрузки Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя по электронной почте по адресу: (эл.адрес) за 24 часа до предполагаемой даты отгрузки товара с указанием паспортных данных водителя и сведений о марке и государственном номере транспортного средства

5.2. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения переходит к Покупателю в момент подписания Сторонами без замечаний товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или счет-фактуры с дополнительной информацией (универсальный передаточный документ), и передачи груза на складе Покупателя (база КТПБ ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»), расположенном по адресу: Российская Федерация, Астраханская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Икрянинский район, 1 км южнее р.п. Ильинка, 2,9 км северо-восточнее р.п. «Красные Баррикады».

5.3. Товар считается поставленным в срок, если момент передачи товара Поставщиком на склад Покупателя происходит согласно сроку поставки по Спецификации № 1.

6. Ответственность Сторон.

6.1. В части, не предусмотренной настоящим Договором, за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение договорных обязательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае причинения убытков, виновная Сторона возмещает их другой в полном объеме.

6.3. Некачественный и/или некомплектный товар подлежит замене/доукомплектованию за счет Поставщика в 10-дневный срок с момента получения уведомления, при этом Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости некачественного/некомплектного товара, а также обязуется возместить Покупателю все причиненные убытки в полном объеме.

6.4. В случае нарушения сроков поставки (замены, доукомплектования, устранения недостатков, в том числе по гарантии) товара Поставщик обязуется уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости такого товара за каждый день просрочки.

Товар, поставленный без полного комплекта документации, указанной в п. 1.2. настоящего Договора, считается не поставленным в срок, и Поставщик несет ответственность в соответствии с настоящим пунктом.

6.5. При просрочке поставки товара более чем на 15 дней Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Поставщика за 3 дня до предстоящего расторжения, при этом Поставщик обязан уплатить все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, и возместить Покупателю причиненные убытки в полном объеме.

6.6. За просрочку оплаты поставленного товара, т.е. за неоплату товара по истечении 15 дней с даты, указанной в п. 4.1. Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы несвоевременного платежа за каждый день просрочки оплаты свыше 15 дней, но не более 10% от неоплаченной суммы.

6.7. Возможность применения штрафных санкций является правом Стороны, чьи права нарушены.

Никакие штрафные санкции не будут применяться автоматически. Право на получение неустойки (штрафа и/или пени) возникает у Стороны после того, как она выставит другой Стороне претензию с обоснованным расчетом суммы неустойки, а та признает ее, либо после вступления в законную силу решения суда о взыскании конкретной суммы неустойки.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. При возникновении спора Стороны будут стремиться разрешить его мирным путем, посредством направления претензий; срок ответа на претензию – 15 дней с момента ее получения.

7.2. В случае не урегулирования спора мирным путем, все споры, противоречия и разногласия, возникающие из (или в связи с) настоящего Договора передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

8. Дополнительные условия.

8.1. Договор оформлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, наделенных одинаковой юридической силой.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «____» __________ 202___ г., а в отношении условий об ответственности, расчетах и гарантиях - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

8.3. Покупатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора путем направления Поставщику письменного уведомления об отказе за 15 дней до даты предстоящего расторжения договора.

При одностороннем отказе Покупателя от исполнения Договора, за исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Покупатель оплачивает Поставщику документально подтвержденные реальные убытки, связанные с исполнением Договора, понесенные Поставщиком до получения извещения об отказе Покупателя от исполнения Договора.

8.4. Вся предшествующая переписка между Сторонами теряет юридическую силу с момента заключения настоящего Договора.

8.5. В остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.6. Права и обязанности Поставщика по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам, заложены или отчуждены любым иным способом без предварительного письменного разрешения на то Покупателя. В случае если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик передал в залог, уступил или иным образом произвел отчуждение своих прав и обязанностей по настоящему договору без согласия Покупателя, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных таким отчуждением, а также уплаты неустойки в размере 10 % от стоимости договора.

8.7. Поставщик заверяет, что поставляемые товары имеют статус «товар Евразийского экономического союза», в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, являются выпущенными на таможенной территории стран Евразийского экономического союза для внутреннего потребления без наложенных на них запретов/ограничений по их реализации и пользованию, а также не обременены каким бы то ни было способом перед третьими лицами, находиться в споре и/или под арестом.

Стороны признают, что обстоятельства, определенные в настоящем пункте, являются обстоятельствами, имеющими значение для заключения и исполнения Договора. В случае если вышеуказанные заверения окажутся недостоверными, Поставщик обязуется в течение 5 дней с момента получения требования Покупателя возместить последнему все понесенные убытки, в том числе, но не ограничиваясь, уплаченные Покупателем штрафы, пошлины и стоимость товаров в случае их конфискации. Поставщик несет ответственность за недостоверные заверения вне зависимости от того, воспользовался ли Покупатель правами, предусмотренными в данном пункте ниже.

В случае, когда Товар имеет иностранное происхождение, Поставщик обязуется помимо иных документов, определенных настоящим договором, до момента отгрузки Товара и подписания Сторонами Акта входного контроля предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии таможенных деклараций и/или оригинал письменного подтверждения таможенного органа Российской Федерации, оформленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о таможенном деле, свидетельствующие о приобретении таким товаром статуса товара Евразийского экономического союза, в терминах, установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

До момента предоставления Поставщиком указанных в настоящем пункте документов Покупатель имеет право не принимать и не оплачивать Товар с применением к Поставщику санкций, предусмотренных настоящим договором за не поставку/несвоевременную поставку товара, при этом Покупатель не будет считаться нарушившим свои обязательства. В случае отказа Поставщика от представления вышеуказанных документов Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора без возмещения Поставщику понесенных в связи с его исполнением затрат.

8.8. Поставщик настоящим подтверждает, что ознакомлен с положениями Политики ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и энергоменеджмента, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: http://nvn.lukoil.ru/ru/About/InformationExactedForPublication.

8.9. В случае изменения наименования, адреса или других реквизитов (в том числе банковских и/или платежных), Сторона должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. При отсутствии такого уведомления, сообщение, направленное по последнему известному другой Стороне адресу будет считаться полученным по истечении 3 (Трёх) рабочих дней с даты отправки — для курьерской почты (нарочно) и 15 (Пятнадцати) рабочих дней — для заказных писем.

Риски, связанные с не уведомлением и/или несвоевременным уведомлением и/или некорректным уведомлением, несет Сторона, которая должна была совершить такое уведомление.

Покупатель, осуществивший оплату по последним известным ему реквизитам до даты получения уведомления об изменении реквизитов считается освобожденным от любой ответственности, связанной с нарушением сроков оплаты. Так же, у покупателя отсутствует обязанность по повторной оплате до даты возврата на его (Покупателя) расчётный счет денежных средств, уплаченных по неактуальным и/или некорректным реквизитам.

8.10. В порядке статьи 431.2 ГК РФ Поставщик гарантирует, что:

8.10.1.1. Является юридическим лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным в установленном порядке и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.10.1.2. Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту нахождения юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, и в его состав не входят дисквалифицированные лица;

8.10.1.3. Заключение и исполнение настоящего Договора не противоречит учредительным документам Поставщика;

8.10.1.4. Вся фактическая информация о юридическом лице/органах управления юридического лица, документы, представленные Поставщиком, являются достоверными на дату их представления, а также на дату заключения настоящего Договора;

8.10.1.5. На дату заключения настоящего Договора Поставщиком не было скрыто какой-либо информации/документов, что сделало бы предоставленную информацию/документы недостоверной и/или вводящей Покупателя в заблуждение умышленно или по неосторожности; не возбуждались судебное, арбитражное и/или административное производства в судах и/или иных государственных органах, которые могли бы привести к невозможности надлежащим образом и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

8.10.1.6. Исполняет и соблюдает, равно как и исполнял и соблюдал требования законодательства Российской Федерации, в том числе, налогового;

8.10.1.7. Надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации исчисляет и уплачивает налоги и сборы, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ведет бухгалтерский и налоговый учет, подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную отчетность;

8.10.1.8. У него отсутствует задолженность по уплате налогов (сборов), пени, налоговых санкций и/или иных обязательных платежей;

8.10.1.9. Имеет необходимые ресурсы (производственные мощности, технологическое оборудование, квалифицированный персонал) для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.10.2. В случае привлечения Поставщиком в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков, продавцов, исполнителей) Поставщик гарантирует, что деятельность привлеченных третьих лиц не противоречит положениям, указанным в пунктах 8.10.1.1. – 8.10.1.9. раздела «Дополнительные условия» настоящего Договора, и осуществляется в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации.

8.10.3. Стороны определили, что указанные в пунктах 8.10.1. – 8.10.2. раздела «Дополнительные условия» настоящего Договора гарантии Поставщика имеют существенное значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения, и Покупатель полагается на предоставленные Поставщиком гарантии как на заверения об обстоятельствах в понимании статьи 431.2 ГК РФ.

8.10.4. В случае нарушения Поставщиком предоставленных и указанных в пунктах 8.10.1. – 8.10.2. раздела «Дополнительные условия» настоящего Договора гарантий (недостоверности данных заверений об обстоятельствах) он обязуется возместить Покупателю в полном объеме убытки, в том числе, возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций, независимо от факта оспаривания Покупателем решения налогового органа в вышестоящем налоговом органе или в судебном порядке.

8.10.4.1. Размер убытков, возникших в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций, рассчитывается исходя из доначисленных на основании решения налогового органа Покупателю сумм налогов и (или) сумм налогов, в возмещении которых отказано Покупателю, а также соответствующих сумм пени и налоговых санкций.

8.10.4.2. Поставщик обязуется возместить убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем соответствующего письменного требования.

8.10.4.3. Подтверждением размера убытков, возникших в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налогов, начисления пени, наложении налоговых санкций является заверенная Покупателем выписка из решения

налогового органа в части, которая касается заявленного Покупателем требования о возмещении убытков.

8.10.5. В случае нарушения Поставщиком предоставленных и указанных в пунктах 8.10.1. – 8.10.2. раздела «Дополнительные условия» настоящего Договора гарантий (недостоверности данных заверений об обстоятельствах) Покупатель вправе вместо возмещения убытков потребовать от Поставщика выплатить неустойку, а Поставщик обязуется выплатить неустойку.

8.10.5.1. Размер неустойки составляет 20% от стоимости товаров (работ, услуг) являющихся предметом исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.10.5.2. Поставщик обязуется выплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем соответствующего письменного требования.

8.10.6. Наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки Покупатель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке.

8.10.7. В порядке статьи 406.1 ГК РФ Поставщик возмещает Покупателю все имущественные потери, возникшие в случае наступления после заключения настоящего Договора следующих обстоятельств:

8.10.7.1. Отказ налоговых органов Покупателю в применении налоговых вычетов по НДС (возмещении НДС) по причинам, связанным с действиями (бездействием) Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц;

8.10.7.2. Предъявление налоговыми органами к Покупателю требований об уплате налогов (пени, налоговых санкций), обусловленных отказом Покупателю в применении налоговых вычетов по НДС по причинам, связанным с действиями (бездействием) Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц;

8.10.7.3. Предъявление налоговыми органами к Покупателю требований об уплате налогов (пени, налоговых санкций), обусловленных исключением затрат Покупателя на приобретение товаров (работ, услуг) (исключением стоимости приобретенных товаров (работ, услуг)) из расходов для целей налогообложения прибыли по причинам, связанным с действиями (бездействием) Поставщика и/или привлеченных ими третьих лиц.

8.10.8. Имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных Покупателем на основании решений, требований или актов проверок налоговых органов, и/или в возмещении которых Покупателю было отказано. При этом факт оспаривания решений, требований или актов проверок в вышестоящем налоговом органе или в суде не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери Покупателя, возникшие в связи с предъявления налоговыми органами к Покупателю указанных требований.

8.10.9. Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Покупателем соответствующего письменного требования, к которому будет приложена заверенная Покупателем выписка из решения налогового органа в части, которая касается заявленного Покупателем требования о возмещении имущественных потерь.

8.11. Поставщик заверяет Покупателя о том, что он:

- соблюдает в своей деятельности основные принципы в сфере трудовых отношений и охраны окружающей среды, закрепленные в конвенциях ООН и Международной организации труда (МОТ), а также признает основные права человека и в своей деятельности руководствуется положениями Всеобщей декларации прав человека ООН;

- начисляет работникам зарплату не ниже прожиточного минимума, предусмотренного в регионе;

- своевременно и в полном объеме выплачивает вознаграждение своим работникам за труд;

- является налоговым агентом, своевременно и в полном объеме отчисляет налоги в бюджет;

- строит свою работу на основе уважения и поддержания традиций национальной терпимости и благожелательности, сохранения национальных и социальных традиций, ценностей, искусств и ремесел в районах деятельности, уважения религиозных верований работников и местного населения;

- уважает права профсоюзов, включая права, закрепленные в базовых конвенциях МОТ, в том числе:

− право каждого работника быть представленным профсоюзной организацией по его/ее собственному выбору и основные профсоюзные права, касающиеся свободы объединения и права на организацию работников в профсоюзы, а также право на ведение коллективных переговоров;

− исключение любых форм принудительного и насильственного труда;

− фактическое исключение детского труда;

− поощрение и обеспечение равенства возможностей и отношения к работникам в сфере занятости, включая равное вознаграждение для женщин и мужчин за труд одинаковой ценности, а также недопущение дискриминации в области труда и занятости.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» вправе осуществлять проверки Поставщика на предмет соблюдения им социальных обязательств, а также осуществлять опрос работников Поставщика о своевременной выплате заработной платы.

Стороны определили, что вышеизложенные заверения имеют существенное значение для Покупателя и, соответственно, Покупатель при заключении, его исполнении или прекращении договора будет полагаться на данные заверения Поставщика.

8.12. На время действия договора Поставщик обязан размещать актуальную информацию в Личной кабинете, который размещен на сайте ПАО "ЛУКОЙЛ" в разделе "Компания" по ссылке https://lukoil.ru/Company/contractorpa

8.13. В случае необходимости использования Покупателем персональных данных представителей Поставщика, Поставщик поручает Покупателю (далее – Поручение) обработку персональных данных лиц, чьи данные будут предоставляться Поставщиком Покупателю, с целью обеспечения исполнения обязательств по настоящему договору.

В соответствии с Поручением Поставщика, уполномоченным представителем Покупателя, ответственным за обработку персональных данных, будут совершаться следующие действия с персональными данными: сбор, запись, извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), уничтожение персональных данных.

В рамках настоящего Поручения Поставщик гарантирует, что:

- передаваемые Поставщиком Покупателю персональные данные получены законными способами, цели сбора персональных данных совместимы с целями, указанными в настоящем пункте;

- имеется согласие субъектов персональных данных, чьи данные передаются Поставщиком Покупателю на их обработку.

Покупатель в рамках настоящего Поручения обязуется соблюдать конфиденциальность переданных Контрагентом персональных данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования к защите персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ» «О персональных данных».

В случае возникновения у Покупателя убытков из-за несоответствия действительности

заявленных Поставщиком в настоящем пункте гарантий, Поставщик обязуется возместить Покупателю такие убытки в полном объеме.

В случае привлечения Покупателя к ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных, в том числе к имущественной ответственности, и при этом

такое нарушение было совершено в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, указанных в настоящем пункте, Поставщик по требованию Покупателя возмещает последнему убытки в полном объеме, возникшие в результате указанного нарушения

9. Конфиденциальность.

9.1. Конфиденциальной информацией в рамках настоящего договора признается информация, полученная или приобретенная получающей стороной в ходе исполнения принятых на себя договорных обязательств и касающаяся деятельности раскрывающей стороны, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ и в отношении которой обладателем информации установлен режим коммерческой тайны. Передача конфиденциальной информации, зафиксированной на материальном носителе, осуществляется в порядке, установленном предоставляющей стороной.

Каждая сторона хранит конфиденциальную информацию, полученную от другой стороны, в том числе аудио-визуальным способом, в тайне, не раскрывает такую конфиденциальную информацию кому-либо, а также не использует ее для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему договору, без предварительного письменного согласия соответствующей стороны, передающей такую информацию (за исключением случаев, когда доступ к такой информации необходим для выполнения обязанностей по настоящему договору постоянными подрядчиками одной из сторон, связанными письменными обязательствами о сохранении тайны). Настоящие обязательства остаются в силе в течение 3 лет после окончания срока действия, расторжения по любой причине или аннулирования настоящего договора. Любая сторона, раскрывшая информацию в нарушение данного обязательства, обязана возместить прямой ущерб, нанесенный другой стороне, и компенсировать упущенную выгоду.

10. Форс-мажор.

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

Свидетельство, выданное соответствующей Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение двух суток известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении одного месяца, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

«Покупатель»: «Поставщик»:

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

«Покупатель»: «Поставщик»:

_________________ / _________________ /

м.п. м.п.

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271398537 Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #271398537	515 487 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 23.04.2024 02.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270391833 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ " объявляет тендер: Поставка гелия	Запрос предложений #270391833	См. док.	срок истек 09.04.2024 24.04.2024
Тендер №270391728 Поставка расходных материалов (Индикаторная бумага, Фильтры обеззоленные) (с результатом)	Электронный аукцион #270391728	13 713 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 09.04.2024 17.04.2024
Тендер №270391706 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка расходных материалов (Индикаторная бумага, Фильтры обеззоленные)	Электронный аукцион #270391706	13 713 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 09.04.2024 17.04.2024
Тендер №270391485 АО "ЦКБ МТ "РУБИН" объявляет тендер: закупка ГСО и чистых веществ для хроматографии	Запрос предложений #270391485	См. док.	срок истек 09.04.2024 12.04.2024
Тендер №270391397 АО "ЦКБ МТ "РУБИН" объявляет тендер: закупка химических реактивов	Запрос предложений #270391397	См. док.	срок истек 09.04.2024 12.04.2024

Тендеры из региона Астрахань

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270391833 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ " объявляет тендер: Поставка гелия	Запрос предложений #270391833	См. док.	срок истек 09.04.2024 24.04.2024
Тендер №270391822 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ " объявляет тендер: Поставка газовой смеси	Запрос предложений #270391822	См. док.	срок истек 09.04.2024 24.04.2024
Тендер №270391805 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ " объявляет тендер: Поставка препарата аквилон	Запрос предложений #270391805	См. док.	срок истек 09.04.2024 24.04.2024
Тендер №270391804 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ " объявляет тендер: Поставка переводников	Запрос предложений #270391804	См. док.	срок истек 09.04.2024 23.04.2024
Тендер №270391509 ГБУ ДО АО "СШОР ИМ. Б.Г. КУЗНЕЦОВА" объявляет тендер: Светодиодные прожекторы	Запрос предложений #270391509	27 531	срок истек 09.04.2024 12.04.2024