Вход в личный кабинет

Тендер - Поставка соли для проведения физиотерапевтических процедур №271695041

Описание тендера: Поставка соли для проведения физиотерапевтических процедур (с результатом)
Сумма контракта: 20 000,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 26.04.2024
Окончание: 27.04.2024 12:01:27
Тендер №: 271695041
Тип: Электронный аукцион Тендерная аналитика
Закон 223-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:
ОКПД2:
  • (204219130) Средства для ванн
Регион: Северо-западный ФО / Псковская область
Регион поставки: Северо-западный ФО / Псковская область / Псков
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: Поставка соли для проведения физиотерапевтических процедур
Цена контракта: 20 000,00 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Соль йодобромная 20000 200 100 кг
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
ОНМЦД соль йодобромная.xls 9 КБ 26.04.24 12:09 Действующая
описание объекта закупки.docx 11 КБ 26.04.24 12:09 Действующая
проект договора соль.docx 37 КБ 26.04.24 12:09 Действующая

Оглавление

    описание_объекта_закупки

    Описание объекта закупки

    Объект закупки: соли для проведения физиотерапевтических процедур

    .

    (ОКПД 2 20.42.19.130)

    Изделие косметическое: Соль для ванн

    ЙОДОБРОМНАЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Срок годности на весь поставляемый товар должен составлять не менее 1 года на момент поставки Заказчику.

    ОНМЦД_соль_йодобромная - Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора_соль

    ДОГОВОР № ____________-223

    на поставку соли для проведения физиотерапевтических процедур

    - Посмотреть таблицу с данными

    Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии», в лице главного врача Миронова Михаила Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________(___________) в лице ________________, действующей на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, на основании пп. 3 п. 265 Положения о закупках товаров, работ, услуг ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку соли для проведения физиотерапевтических процедур (далее Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

    1.2. Наименование, количество, характеристики, общая стоимость Товара указываются в Спецификации.

    2. ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

    2.1. Цена Договора составляет ________(______) рублей ___ копеек, НДС____.

    Финансирование осуществляется за счет средств бюджетных учреждений (средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности).

    2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

    2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

    2.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

    2.5. Оплата Товара производится по факту поставки Товара на склад Заказчика не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчика документа о приемке и на основании представленной Поставщиком документации (счета, счета-фактуры или УПД, товарной накладной).

    3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ.

    3.1 Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    3.2. Товары по качеству должны соответствовать требованиям, указанным в документации, а так же ГОСТам, ТУ, Техническим регламентам и сопровождаться сертификатами соответствия, декларациями о соответствии.

    3.3. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра.

    3.4. Время поставки Товара Поставщиком в день, которым Товар поставляется Заказчику, определяется Сторонами договора с 8 часов 30 минут до 15 часов 00 минут.

    3.5. Автотранспорт, которым производится доставка Товара, должен быть оборудован для перевозки данных видов Товаров с выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил. Поставщик несет ответственность за состояние транспорта, доставляющего товары, и за работу водителя-экспедитора.

    3.6. Товары должны быть расфасованы и упакованы в материалы такими способами, которые позволяют обеспечить сохранность их качества и безопасность при хранении, транспортировке и реализации.

    3.7. Маркировка Товара на каждой единице транспортной и потребительской тары должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных и технических документов.

    3.8. На этикетках или листах вкладышах Товара, расфасованных и упакованных Поставщиком, кроме информации, указанной в маркировке изготовителя дополнительно должно быть указано:

    - наименование предприятия упаковщика, его фактический адрес,

    - дата упаковки товаров, для продуктов, срок годности которых исчисляется часами - дата и время упаковки.

    3.9. Маркировка транспортной тары Товара должна соответствовать маркировке единицы потребительской упаковки продукции.

    3.10. В день поставки товара Поставщик вместе с Товаром обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных или УПД, счетов и счетов-фактур, с приложением копий заверенных Поставщиком документов, подтверждающих качество и безопасность, если обязательность предоставления таких документов предусмотрена законодательством.

    Отсутствие транспортных и (или) сопроводительных документов является основанием для отказа в приемке товара Заказчиком.

    3.11. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара после полного оформления Товарно-транспортных документов, сопровождающих Товар, если он осуществил поставку Товаров:

    - по ценам, утвержденным сторонами в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему договору);

    - с полным пакетом сопроводительной документации;

    - в полном соответствии с порядком, установленным законом и условиями данного Договора.

    3.12. Товарно-транспортные документы должны быть надлежаще оформлены и подписаны уполномоченными лицами.

    3.13. Заказчик вправе отказаться от приема Товара, поставка которого просрочена или совершена с нарушением требований по качеству товара, его транспортировке, просроченного срока годности, отсутствия полного пакета необходимых документов.

    3.14. В случае отказа от приемки Товара Заказчик обязан во всех экземплярах товарной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать и скрепить своей печатью.

    3.15. Заказчик осуществляет приемку всего объема поставленного Товара по количеству в точном соответствии с поданной Заявкой, со стандартами, техническими условиями. При обнаружении недостатков Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, письменно уведомляет об этом Поставщика.

    3.16. При поставке Товара, в случае обнаружения недостачи товара при его приемке, представители Заказчика, осуществляющие приемку товара и лицо, ответственное за доставку товара (водитель, водитель-экспедитор, экспедитор), вносят соответствующие изменения в товарно-транспортные документы и заверяют данные изменения своими подписями (если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон).

    3.17. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

    - замены Товара ненадлежащего качества Товаром,

    - возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

    - в случае возникновения спорных ситуаций по качеству поставляемого Товара, Заказчик вправе провести соответствующие лабораторные исследования

    4. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО ТОВАРА.

    4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, ОСТами и т.д., утвержденными в отношении данного вида товара.

    4.2 Поставляемый Товар не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

    5. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ.

    5.1. Поставщик осуществляет Поставку Товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Псковская область, г. Псков, ул. Чудская, д. 4, филиал Псковский ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии» склад.

    5.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 20 (двадцати) дней с момента заключения договора.

    6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

    6.1. Заказчик вправе:

    6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

    6.1.2. Осуществлять контроль соблюдения условий Договора.

    6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

    6.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в приемке Товара.

    6.1.5. В случае возникновения спорных ситуаций по качеству поставляемого Товара, Заказчик вправе провести соответствующие лабораторные исследования.

    6.1.6. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, спецификации.

    6.1.7. Отказаться частично или полностью от оплаты принятого и использованного Товара в случае выявления в процессе исполнения договора факта поставок товара ненадлежащего качества (по наименованию и производителю)

    6.1.8. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

    6.1.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    6.2. Заказчик обязан:

    6.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

    6.2.2. Осуществлять контроль за сроком поставки товара.

    6.2.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

    6.2.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

    6.2.5. Своевременно оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

    6.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

    6.3. Поставщик вправе:

    6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной.

    6.3.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

    6.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    6.4. Поставщик обязан:

    6.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Договора. Обеспечить соответствие качества и безопасности поставляемых Товаров требованиям нормативных правовых актов, нормативных и технических документов, в соответствии с которыми они изготовлены и могут быть идентифицированы при поступлении.

    6.4.2. В случае получения Акта выявления недостатков со стороны Заказчика о качестве товаров, произвести замену товаров ненадлежащего качества на аналогичную качественную продукцию.

    6.4.3. Соблюдать температурно-влажностные режимы и условия хранения товаров на складе.

    6.4.4. Устранить за свой счет недостатки, заменить товар (партию товара) ненадлежащего качества и/или ассортимента, вывезти лишний Товар в порядке и на условиях, указанных в Договоре.

    6.4.5. Нести ответственность за состояние транспорта, доставляющего Товар, и за работу водителя-экспедитора.

    6.4.6. Предоставлять Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность товаров (сертификаты соответствия или декларации о соответствии согласно нормативным правовым актам Российской Федерации).

    6.4.7. Предоставить надлежаще оформленные все необходимые документы, подтверждающие поставку Товара.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

    7.1 Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору.

    7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

    Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

    7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

    7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

    7.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором и устанавливаются в размере 1 % от цены договора.

    7.7. Поставщик при нарушении сроков (графика) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательства до фактического исполнения обязательства.

    7.8. Поставщик при поставке товара ненадлежащего качества уплачивает Заказчику пеню в размере 1% стоимости поставленного товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки исполнения обязательства.

    7.9. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему договору непокрытые неустойками убытки.

    7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

    7.11. Перечисленные выше удержания производятся Заказчиком путем уменьшения суммы ближайшего платежа на сумму неустойки (штрафа, пеней).

    7.12. Уплата неустойки (штрафа, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

    8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

    8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

    Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются возникшие после заключения Договора непредвиденные, неотвратимые и непреодолимые для Сторон события чрезвычайного характера (пожар, наводнения и другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия или террористические акты, прекращения финансирования из областного (федерального, местного) бюджета), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств по Договору. При этом необходимо официальное подтверждение наступления обстоятельств непреодолимой силы соответствующими организациями.

    8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

    Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

    8.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

    Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

    8.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.

    9. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.

    9.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

    9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

    9.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

    9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

    10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

    10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

    10.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора.

    10.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

    10.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Псковской области.

    11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

    11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30 июня 2024 года, а по расчетам – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

    11.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

    12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Главный врач

    _____________ /____________/ ____________ /Миронов М.Н./

    Приложение №1

    к договору №

    от «___» __________ 2024 г.

    СПЕЦИФИКАЦИЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    ИТОГО: ______________ (______________) рублей ___ копеек.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Приложение №2 к договору №

    от «___» __________ 2024 г.

    ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

    Изделие косметическое: Соль для ванн ЙОДОБРОМНАЯ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Срок годности на весь поставляемый товар должен составлять не менее 1 года на момент поставки Заказчику.

    - Посмотреть таблицу с данными

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #272015944
    69 219
    Обеспечение контракта:
    5%
    6 дней
    03.05.2024
    13.05.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #271694998
    74 490
    срок истек
    26.04.2024
    27.04.2024
    Малая закупка
    #271694969
    40 500
    срок истек
    26.04.2024
    02.05.2024
    Запрос предложений
    #271694839
    9 899
    срок истек
    26.04.2024
    02.05.2024
    Запрос предложений
    #271694805
    2 200
    срок истек
    26.04.2024
    02.05.2024
    Электронный аукцион
    #271694721
    1 020 000
    10 дней
    26.04.2024
    17.05.2024

    Тендеры из региона Псковская область

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Запрос цен
    #271692926
    1 день
    26.04.2024
    08.05.2024
    Электронный аукцион
    #271692659
    1 399 994
    Обеспечение контракта:
    5%
    Обеспечение заявки:
    14 000
    1 день
    26.04.2024
    08.05.2024
    Запрос котировок
    #271692520
    800 699
    6 дней
    26.04.2024
    13.05.2024
    Запрос котировок
    #271691675
    46 814
    6 часов
    26.04.2024
    07.05.2024
    Запрос котировок
    #271691674
    46 815
    6 часов
    26.04.2024
    07.05.2024
    Показать больше информации о тендере