Тендер - Поставка соды кальцинированной №272588169

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• 4._проект_гпд.docx
• Описание_объекта_закупки_сода.doc
• Приложение_№_1.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 Просмотр сведений о закупке «Поставка соды кальцинированной» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9142

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка соды кальцинированной

Описание объекта закупки: Поставка соды кальцинированной

Полная стоимость закупки (руб.): 624.12

Дата размещения закупки: 15.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок завершения подачи оферт: 20.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 14 календарных дней после дня заключения контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 121, лит. В

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ): для целей реализации Постановления Правительства от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных товаров является одно из следующих условий: а) указание номеров реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее - реестр российской промышленной продукции), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (далее - совокупное количество баллов); б) указание номеров реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), а также информации о совокупном количестве баллов за выполнение на территории государств - членов Евразийского экономического союза технологических операций (условий), если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 "Об утверждении Правил определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок" (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов).

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Перечень документов, которые Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику - его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (акт приема-передачи товара, счет, счет-фактура(при наличии), товарная накладная, технический паспорт изделия, обеспечение гарантийных обязательств, документация, подтверждающая качество и комплектность товара, а также заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982) при условии включения в перечень.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Заказчик с участием Поставщика в течение трех рабочих дней (или указать иной срок) после дня получения от Поставщика документов, предусмотренных в пункте 5.2 Договора, осуществляет проверку и приемку поставленного товара, включая экспертизу поставленного товара.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Перечень документов, которые Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику - его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (акт приема-передачи товара, счет, счет-фактура(при наличии), товарная накладная, технический паспорт изделия, обеспечение гарантийных обязательств, документация, подтверждающая качество и комплектность товара, а также заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982) при условии включения в перечень.

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Заказчик с участием Поставщика в течение трех рабочих дней (или указать иной срок) после дня получения от Поставщика документов, предусмотренных в пункте 5.2 Договора, осуществляет проверку и приемку поставленного товара, включая экспертизу поставленного товара.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ДЕЛЬФИН" АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. СОЮЗА ПЕЧАТНИКОВ, Д.5/К.Б

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ СОЮЗА ПЕЧАТНИКОВ, 5/Б

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4140

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Томчук

Имя Николай

Отчество Андреевич

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Проект Контракта

Поставка соды кальцинированной

Санкт-Петербург «____» _____________ 2024 года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Дельфин» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Томчука Николая Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________,

(наименование поставщика) (ФИО руководителя)

действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные Контрактом, поставить соду кальцинированную, предусмотренную Приложением 1 к Контракту (далее – Товар, товары), Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров в соответствии с условиями Контракта.

1.2. Наименование и количество поставляемого товара, функциональные, технические и качественные характеристики товара и Расчет указаны в Приложении 1 к Контракту.

1.3. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена Контракта, сроки и порядок оплаты товара по Контракту

2.1. Цена Контракта составляет: ______________ (___________________) рублей, в том числе НДС [1] ___ % _____________руб. ____________коп. (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех поставляемых по Контракту товаров, транспортные расходы, а также все прочие расходы, все налоги и сборы, другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Поставщик несет за свой счет.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

2.4. Источник финансирования – внебюджетные средства. Тип внебюджетных средств: Средства бюджетных учреждений.

Вид внебюджетных средств: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Год финансирования: 2024 год

2.5. Заказчик производит оплату поставленных товаров в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки товара и товарной накладной, на основании счета и счета-фактуры(при наличии), представленных Поставщиком Заказчику.

Днем платежа по Контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленных товаров отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленных товаров.

Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств.

2.6. Авансирование по Контракту не предусмотрено.

2.7. Товары, поставленные Поставщиком с нарушением условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком соответствующих нарушений.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта (Контракта), если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.9. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Обязанности сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Контракта в полном объеме и с надлежащим качеством.

3.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику полный пакет надлежащим образом оформленных сопроводительных документов в соответствии с пунктом 5.2 Контракта.

3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями в случае привлечения к исполнению своих обязательств иных лиц (соисполнителей).

3.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до передачи его Заказчику.

3.1.5. Устранить недостатки (явные и скрытые) выявленные в результате осуществленной поставки Товара.

3.1.6. Осуществить замену некачественного Товара, в случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика.

3.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен Контракт, на другого соисполнителя.

3.1.8. Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара в соответствии со статьей 94 Закона.

3.1.9. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) в установленный Заказчиком срок. После устранения недостатков сторонами производится повторная приемка.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Осуществить приемку товара.

3.2.2. Осмотреть и принять Товар в сроки и в порядке, предусмотренном Контрактом, с участием Поставщика, а при обнаружении отступлений от Контракта по качеству, количеству, комплектности или иным параметрам, предусмотренным Контрактом, немедленно заявить об этом Поставщику.

3.2.3. Известить Поставщика об обнаружении недостатков после приемки Товара, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

3.2.4. Произвести оплату поставленных товаров в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим Контракту.

- отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены (п. 2 ст. 520 ГК РФ).

3.3.2. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты поставленного товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

3.3.3. Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

4. Сроки поставки товара

4.1. Сроки поставки товара: в течение 14 календарных дней после дня заключения контракта.

5. Место и условия поставки товара

5.1. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 121, лит. В.

5.2. Перечень документов, которые Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику - его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (акт приема-передачи товара, счет, счет-фактура(при наличии), товарная накладная, технический паспорт изделия, обеспечение гарантийных обязательств, документация, подтверждающая качество и комплектность товара, а также заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые товары (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982) при условии включения в перечень.

Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки, о качестве и количестве поставки.

5.3. Доставка, разгрузка, подъем на этаж товара осуществляется силами и транспортом Поставщика. Поставка осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15.00. Доставка производится единовременно. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате, времени доставки товара по телефону:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5.4. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

6. Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки поставленного товаров в части соответствия их количества, комплектности требованиям, установленным Контрактом, порядок и сроки оформления результатов такой приемки

6.1. Заказчик с участием Поставщика в течение трех рабочих дней (или указать иной срок) после дня получения от Поставщика документов, предусмотренных в пункте 5.2 Договора, осуществляет проверку и приемку поставленного товара, включая экспертизу поставленного товара.

При осуществлении приемки товара Заказчик осматривает товар, проверяет его количество, комплектность, качественные, функциональные и технические и иные характеристики условиям Договора.

6.2. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия (в случае ее создания Заказчиком) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.3. В случае установления по результатам экспертизы, проведенной в соответствии с п. 6.2. Договора, факта ненадлежащего качества поставленного товара, Поставщик обязан компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего Экспертного заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приемка поставленного товара оформляется документом о приемке (акт проведения внутренней экспертизы) который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), в срок, предусмотренный пунктом 6.1 Договора, либо Поставщику в тот же срок Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара по адресу места доставки, указанному в Договоре, и подписания сторонами акта приемки товара.

6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе проверки поставленного товара несоответствия поставляемых товаров условиям Договора, Заказчиком составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень несоответствий (дефектов) и сроки их устранения Поставщиком. Указанный рекламационный акт, в срок, указанный в пункте 3.2.3. настоящего Договора, направляется Поставщику, при этом Заказчиком составляется мотивированный отказ от подписания акта приемки товара.

6.6. В случае получения мотивированного отказа Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения отказа обязан сообщить Заказчику результаты рассмотрения замечаний, сделанных Заказчиком.

6.7. Исправление Поставщиком обоснованных замечаний осуществляется за его счет и не может расцениваться как увеличение общего объема поставленных товаров, либо дополнительная поставка товаров по Договору, в случае если замечания Заказчика не выходят за рамки требования к наименованию и количеству поставляемого товара, функциональных, технических и качественных характеристик товара, эксплуатационных характеристик товара, комплектности товара, комплекту товара, ассортименту товара, указанному в Приложении 1 к Договору, нормативных документах РФ, действующих на момент поставки товара.

6.8. В случае отказа от приемки поставленного товара Заказчик обеспечивает его сохранность, принимает товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.

В случае принятия Заказчиком товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления вывезти указанный товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность товара.

6.9. Информация о поставленном товаре отражается Заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе.

7. Требования к товару, качество товара

7.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7.2. Поставщик должен соблюдать обязательные требования нормативных правовых актов РФ в отношении товаров (СанПиН, ТУ, ГОСТ и т.д.)

Качество поставляемого товара, на который установлено требование о соответствии товара государственным стандартам и нормам, действующим на территории Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», должно подтверждаться сертификатами соответствия и/или декларациями о соответствии установленного образца на русском языке.

Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей».

Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям по составу и качеству.

Поставщик обязан передать заказчику товар, качество которого соответствует Контракту поставки товара.

Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то поставщик обязан передать заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

7.3. Если товары поставлены с нарушением обязательных требований, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и (или) иных актов и документов, устанавливающих требования к товарам, если соблюдение Поставщиком таких документов предусмотрено прямо Контрактом, такие товары не считаются соответствующими условиям Контракта по качеству.

7.4. Заказчик не вправе обосновывать некачественность поставленных товаров их несоответствием требованиям актов и (или) документов, соблюдение которых не является обязательным в соответствии с законодательством РФ, если в Контракте отсутствует условие о необходимости соблюдения Поставщиком таких актов и (или) документов, и товары поставлены в соответствии с условиями Контракта.

7.5. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

8. Тара, упаковка, маркировка

8.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

8.2. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

9. Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

9.1. Доставка, разгрузка, подъем на этаж товара осуществляется силами и транспортом Поставщика. Поставка осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15.00. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате, времени доставки товара по телефону:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

9.2. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено.

9.3 Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части.

10. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийным обязательствам, к гарантийному обслуживанию товара.

10.1. Требования к гарантийному сроку товара не установлено.

10.2. Требования к объему предоставления гарантий качества: не установлено.

10.3. В случае необходимости замены неисправного товара, Поставщик обязуется производить замену неисправного товара на аналогичный исправный товар.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

11.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 11.1 Контракта, сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента прекращения указанных обстоятельств.

11.3. При наступлении Форс-мажора Стороны определяют возможность и условия возобновления приостановленных обязательств.

12. Ответственность сторон

12.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливается законом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек) рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливается законом.

12.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается размере 1 процента от цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

12.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 (десять) процентов цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 (пять) процентов цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек) рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек) рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

12.2.4. За неисполнение Поставщиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

12.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) производится Заказчиком путем удержания суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

12.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

13. Расторжение Контракта

13.1. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона.

13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях, предусмотренных Контрактом:

13.2.1. Если Поставщик после заключения Контракта отказался от поставки товара;

13.2.2. Если Поставщик неоднократно (более двух раз) нарушил существенные обязательства по Контракту.

13.2.3. Если Поставщиком поставлен товар ненадлежащего качества в соответствии с заключением Заказчика, либо эксперта или экспертной организации.

13.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.

13.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

13.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Заказчиком Поставщику и размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном пунктом 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

13.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 14.4 настоящего Контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

13.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Поставщиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона.

13.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.13. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.14. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года.

14.2. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

15.Антикоррупционные оговорка.

При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

16. Прочие условия

16.1. Любые изменения Контракта оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть подписано сторонами.

16.2. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, стороны уведомляют об этом друг друга в течение 2 рабочих дней. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.

16.3. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются путем переговоров.

Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с момента получения претензии.

При невозможности разрешения споров, разногласий или требований путем переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16.4. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Контрактом, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.

16.5. Контракт включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

- Расчет цены Контракта (Приложение 1 к Контракту).

Юридические адреса и реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

№ ___ от «___» ____________

Расчет цены Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Если Поставщик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения) указывается – «НДС не облагается». ↑

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Поставка соды кальцинированной

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными