Описание тендера: | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка смывающих, регенерирующих и очищающих средств (с результатом) |
Сумма контракта: | 1 105 800,00 Руб. Получить финансовую помощь |
Аванс: | 100% |
Аванс, RUB: | Не более 1 105 800.00 RUB |
Начало показа: | 28.03.2024 |
Окончание: | 05.04.2024 09:00:00 |
Тендер №: | 269493836 |
Тип: | Электронный аукцион Тендерная аналитика |
Закон | 223-ФЗ |
Отрасль: | Химия / Бытовая химия |
ОКПД2: |
|
Регион: | Уральский ФО / Курганская область / Курган |
Регион поставки: | Уральский ФО / Курганская область / Курган |
Преимущества СМП, СОНО и др. | Да |
Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Предмет контракта: Поставка смывающих, регенерирующих и очищающих средств
Цена контракта: 1 105 800,00 RUB
№ | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | - | - | 44586 | Штука |
Итоговый протокол от 23.04.2024.html | 6 КБ | 25.04.24 15:37 | Действующая |
Протокол_подачи_ценовых_предложений_аукциона_(системный).docx | 14 КБ | 11.04.24 09:29 | Действующая |
Протокол_подведения_итогов_аукциона_МСП_(системный).docx | 14 КБ | 23.04.24 11:46 | Действующая |
Протокол_рассмотрения_вторых_частей_заявок_аукциона_1_или_более_рассматривается_1_или_более_допущено_(системный).docx | 18 КБ | 23.04.24 11:44 | Действующая |
Протокол_рассмотрения_первых_частей_заявок_на_участие_в_аукционе_(допущено_1_или_более)_(системный).docx | 14 КБ | 05.04.24 14:37 | Действующая |
Документация 025.zip | 162 КБ | 28.03.24 07:41 | Действующая |
Извещение о закупке № 32413438243 (данные из ВСРЗ).html | 12 КБ | 28.03.24 07:41 | Действующая (версия 1) |
Открытый аукцион в электронной форме №С025/24-А от 28.03.2024 г.
При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).
Участник имеет право подать заявку с альтернативными условиями поставки, но заказчик оставляет за собой право не рассматривать их по существу.
Приложение №2
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование Участника аукциона: __________________________
«Обязательные» условия Договора
- Посмотреть таблицу с данными«Желательные» условия Договора
- Посмотреть таблицу с данными________________________________________________ ____________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора и Спецификации
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора и Спецификации, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора и Спецификацией».
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора и Спецификации, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора и Спецификации. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора и Спецификации, которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение, которых Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора и Спецификации в случае признания его Победителем.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора и Спецификации предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору и Спецификации. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации Предложения Победителя.
В любом случае Участник должен иметь в виду, что если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания коммерческого предложения;
Приложение №3 Анкета Участника.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение 3
Анкета Участника аукциона
Наименование и адрес Участника аукциона: _________________________________
- Посмотреть таблицу с данными__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Приложение №4 Справка о выполнении аналогичных договоров.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}Приложение 4
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника аукциона: _________________________________
- Посмотреть таблицу с данными__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) (подпись, М.П.)
Приложение №5 Проект Договора.docxДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________
г. Курган « » 20__г.
Публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», «Грузополучатель», в лице генерального директора Прибылева Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора (директора) ___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар в количестве, ассортименте, по ценам, в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к Договору (далее – Спецификация), которые являются его неотъемлемыми частями, а Покупатель принять и оплатить.
2. ФОРМЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость Товара в соответствии со Спецификацией к Договору.
2.2. Оплата Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не установлено соглашением Сторон.
2.3. Спецификацией может быть установлена предоплата.
2.4. Если Спецификацией предусмотрена предоплата, оставшаяся часть цены Спецификации оплачивается после надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме в сроки и порядке, установленном Спецификацией, за исключением, если установлена предоплата в размере 100 % от цены Спецификации.
2.5. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру в течение 5 календарных дней с момента получения предоплаты на основании п. 3 ст. 168 НК РФ на каждую сумму предоплаты.
2.6. Поставщик обязан выставить Покупателю счёт-фактуру, соответствующий положениям ст. 169 НК РФ, или универсальный передаточный документ, соответствующий положениям письма ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры», не позднее 5 календарных дней после поставки Товара.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара осуществляется железнодорожным, автомобильным транспортом или на иных условиях, согласованных Сторонами. Датой отгрузки считается дата на штемпеле станции отправителя в ж.д. накладной, при вывозе автотранспортом на товарной накладной или в универсальном передаточном документе. Указание в товаросопроводительных документах производителя (изготовителя), ГОСТ, ОСТ, ТУ, номера партии, серии товара является обязательным. В ином случае Стороны договорились считать товаросопроводительные документы отсутствующими.
Поставщик обязуется направлять Покупателю письменное уведомление о дате и времени поставки Товара с указанием данных транспорта и водителя (в случае доставки автомобильным транспортом) и копии отгрузочных документов не менее, чем за 3 дня до предстоящей поставки Товара, а в случае поставки крупногабаритного оборудования и схемы строповки груза не менее, чем за 5 дней до предстоящей поставки Товара.
3.2. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем определенных Договором документов о получении Товара. До момента перехода права собственности на Товар к Покупателю Поставщик несет риск случайной гибели, повреждения Товара.
3.3. Стороны договорились применять к отношениям по Договору базисные условия поставки, предусмотренные Международными правилами толкования торговых терминов «Инкотермс 2010» в приведенных в них значениях, в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и условиям Договора, а также за исключением условий, регулирующих перемещение Товара через государственную границу, оформление таможенных формальностей и уплаты пошлин.
Стороны также договорились, что поскольку Договор не является внешнеэкономической сделкой, его участники не вступают во взаимные таможенные правоотношения и не несут в рамках Договора права и обязанности, вытекающие из требований таможенного законодательства.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО
4.1.Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ либо иным нормативно-техническим документам, указанным в Спецификациях.
4.2. Прием Товара по качеству, комплектности и количеству осуществляется Покупателем в соответствии с:
4.2.1. Договором, Спецификациями, дополнительными соглашениями, иными приложениями к Договору;
4.2.2. Инструкциями № П-6 и П-7, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и 25.04.1966 г. соответственно (в действующей редакции) в части, не противоречащей действующему законодательству, а также в случаях поставки товаров ненадлежащего качества и условиям Договора: по количеству - на основании товаросопроводительных документов (товарно-транспортной накладной, накладной и т.д.), а по качеству - на основании документов, удостоверяющих качество (сертификат соответствия, удостоверения качества и т.д.).
4.3. Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах и Спецификациях.
4.4. В случае выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или затрудняющих его использование, Покупатель составляет в произвольной форме Акт о выявленных недостатках с указанием степени их сложности и необходимых сроков их устранения.
4.5. В случае выявления при приемке Товара недостачи по количеству Товара Покупателем составляется Акт о недостаче товара, выявленной в ходе его приемки.
Вызов Поставщика для составления Актов о недостаче и несоответствии качества товара обязателен и осуществляется посредством направления уведомления по факсу, а в случае невозможности направления уведомления по факсу, любыми доступными средствами связи, позволяющими зафиксировать направление уведомления.
4.6. В случае неприбытия представителя Поставщика для подписания Актов, указанных в абз. 2 п. 4.5 Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления от Покупателя, данный Акт, подписанный только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении, при этом срок устранения недостатков, указанный в Акте, считается установленным надлежащим образом.
4.7. Возврат некачественного Товара осуществляется за счет Поставщика. В этом случае Поставщик в течение 5 рабочих дней обязан вернуть Покупателю уплаченную за некачественный Товар денежную сумму.
4.8. Каждый Товар должен сопровождаться паспортом, сертификатом качества и иными документами подтверждающими качество Товара, которые следуют вместе с Товаром. При нарушении условий настоящего пункта Покупатель вправе не принимать Товар и не производить его оплату.
В таком случае Покупатель не несет ответственность за нарушение сроков оплаты, а Поставщик признается не выполнившим обязательство по поставке Товара до момента устранения условий настоящего пункта.
4.9. Стороны договорились в Спецификациях к Договору использовать понятие «Полное поступление». Под Полным поступлением Стороны понимают получение Покупателем Товара в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Спецификацией, и качестве, предусмотренном Договором и Спецификацией, а также получение оригиналов накладных, оригинала счета-фактуры или универсального передаточного документа, а также иных документов на Товар в полном объеме или отдельной партии Товара, предусмотренной Спецификацией. Спецификацией также могут быть предусмотрены иные условия поставки Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае просрочки Полного поступления Товара на срок, превышающий срок поставки Товара согласно Спецификации, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком указанного уведомления. Поставщик обязуется вернуть денежные средства за не поставленный Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента расторжения договора.
Кроме того, Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки до момента расторжения договора.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара (недопоставки) Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.3. В случае поставки некачественного Товара, недостатки которого были выявлены после его приемки, в порядке, предусмотренном п.4.4., Поставщик обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественного Товара за каждый день, начиная с даты приемки Товара Покупателем до момента замены на Товар надлежащего качества или до возврата денежных средств за него.
5.4. В случае если Покупатель понес дополнительные расходы за сверхнормативный простой транспортных средств под погрузкой или разгрузкой Товара по вине Поставщика, который не уведомил надлежащим образом Покупателя о времени и дате Поставки Товара в соответствии с п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю данные расходы в полном объеме.
5.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, возникший у Покупателя, в случае если Товар является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности третьих лиц, защищаемым в установленном законом порядке, о чем Покупатель не был извещен Поставщиком при заключении Договора.
5.6. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупатель по требованию Поставщика обязуется выплатить неустойку в размере 0, 1 % от стоимости неоплаченного Товара.
5.7. В случае, если количество поставленного Товара не соответствует Спецификации, о чем составлен Акт, указанный в п. 4.5 Договора, Стороны договорились считать такую поставку Товара неисполненной в срок и применять ответственность за нарушение срока поставки, предусмотренную п.5.2 Договора.
5.8. Во всех случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. При этом в случае, если после расторжения Договора в связи неисполнением либо ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель приобрел у третьего лица аналогичную Продукцию, вне зависимости от количества (объема) по более высокой цене поставки взамен предусмотренной Договором, Поставщик обязан возместить Покупателю убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен него сделке.
5.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, война или военные действия, которые начались после заключения договора, а также действий Правительства РФ, если эти обстоятельства и действия непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Если указанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой исполнение своих обязательств становится невозможным, должна немедленно направить уведомление другой Стороне, в котором в письменной форме сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Факты, изложенные в сообщении, должны быть подтверждены свидетельством компетентного органа. В том случае, если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, Стороны имеют право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению другой Стороной принятых на себя обязательств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до исполнения.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
6.3. Уступка прав требований по Договору без письменного согласия Сторон не допускается.
6.4. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются Арбитражным судом по месту исполнения Договора.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №5 Спецификация СП ТС.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №5 Спецификация ТЭЦ.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №6 Форма Ценового предложения.xls - Посмотреть таблицу с даннымиНазвание | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №274589302
на поставку прочих расходных материалов
|
Электронный аукцион
#274589302 |
46 281
Обеспечение контракта:
5% |
3 часа
13.06.2024 24.06.2024 |
Тендер №274648176
на поставку расходного материала
|
Электронный аукцион
#274648176 |
63 000
Обеспечение контракта:
5% |
5 часов
14.06.2024 24.06.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Тендер №269493708
поставка хозяйственных товаров (с результатом)
|
Не определен
#269493708 |
77 063
|
срок истек
28.03.2024 28.03.2024 |
Тендер №269493563
Поставка Средство дезинфицирующее VIII на 2025 г (План график)
|
Не определен
#269493563 |
5 200
|
189 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
Тендер №269493555
Поставка Средство дезинфицирующее II на 2025 г (План график)
|
Не определен
#269493555 |
189 дней
01.01.2024 31.12.2024 |
|
Тендер №269493455
поставка моющих, чистящих средств и принадлежностей. (с результатом)
|
Запрос котировок
#269493455 |
186 747
|
срок истек
28.03.2024 04.04.2024 |
Тендер №269493327
Поставка дезинфицирующих средств (с результатом)
|
Электронный аукцион
#269493327 |
361 667
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
28.03.2024 05.04.2024 |
Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
---|---|---|---|
Электронный аукцион
#269493736 |
848 918
Обеспечение контракта:
0.5% Обеспечение заявки:
8 489 |
срок истек
28.03.2024 05.04.2024 |
|
Запрос предложений
#269492300 |
срок истек
28.03.2024 01.04.2024 |
||
Запрос предложений
#269492246 |
срок истек
28.03.2024 01.04.2024 |
||
Электронный аукцион
#269492072 |
7 000 000
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
70 000 |
срок истек
28.03.2024 05.04.2024 |
|
Электронный аукцион
#269492005 |
7 000 000
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
70 000 |
срок истек
28.03.2024 05.04.2024 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |