Тендер - Поставка смолы ионообменной №268171649

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Договор_поставки__шаблон_.docx
• Техническое_задание.docx
• Заявка.doc
• Ведомость.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного инженера

ООО «Сарапултеплоэнерго»

______________ В.А. Белов

«___» ____________ 2024 г.

Техническое задание

на поставку смолы ионообменной

ООО «Сарапултеплоэнерго»

­­­­365/18/2024/В

Предмет закупки, цель закупки, краткая характеристика: Поставка смолы ионообменной для технических нужд.

Соль (далее – Товар) необходима для проведения процесса ионной очистки теплоносителей в котельных Общества.

Начальная (максимальная) цена (НМЦ) сформирована на основании Положения о закупках товаров, работ, услуг методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Наименование, объем, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) и количество Товара, а также возможность поставки эквивалентного Товара указаны в Приложении №1 (Ведомость планируемых поставок) к Техническому заданию (далее – ТЗ).

• Допускается предложение эквивалентного Товара при условии, что функциональные и технические характеристики, а также условия применения эквивалента не ниже требований, указанных в ТЗ и соответствующего Товара, указанного в приложении к ТЗ. При этом ответственность за подбор аналога ложится на участника закупки (далее – Участник). В случае, если Участник (Поставщик) предлагает к поставке эквивалентный Товар, он должен в составе заявки указать полные технические данные (характеристики) предлагаемого к поставке Товара и предоставить развернутое сравнение технических характеристик предлагаемого им Товара, подтверждающее соответствие эквивалента критериям технического задания и требованиям к Товару.
• Поставляемый Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовлен в год поставки.
• Гарантийный срок на Товар, включая все его составляющие, должен быть не менее гарантийного срока, указанного в паспорте завода изготовителя и составлять не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае если гарантийный срок, указанный с технической документации изготовителя более обозначенного срока, то Поставщик обязан подтвердить срок гарантии, указанный в технической документации изготовителя.
• Условия оплаты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 30 календарных дней с даты подписания Принципалом товарной накладной ТОРГ-12. В случае заключения договора с СМСП – не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Принципалом товарной накладной ТОРГ-12.

3.1.1 Товар должен соответствовать условиям Договора, ГОСТ и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Товара, установленным в Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ

3.1.2. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность (неизменность первоначальных свойств) при погрузке, возможность безопасной строповки при разгрузке, исключать воздействие атмосферных осадков при транспортировке и т.п.

3.1.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать техническим условиям на данный вид Товара.

3.2. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю (грузополучателю) относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- Счет на оплату Товара;

- Товарную накладную ТОРГ-12 в 2-х экз.;

- Счет-фактуру;

- Сертификат качества;

- и иную, необходимую для использования Товара, документацию.

Комплектность технической документации на Товар должна соответствовать ГОСТам, определяющим комплектность технической документации на данный вид Товара.

3.3. Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкциями о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г., с внесенными изменениями и дополнениями.

3.4. Документация, предоставляемая с Товаром, должна быть оформлена на русском языке. Если Товар является импортным, то необходимо предоставить заверенные печатью и подписью уполномоченного лица перевод на русский язык документов, относящихся к Товару.

Приложения:

Инженер ПТО Е.В. Елизарьева

Заявка на проведение неконкурентной закупки в электронной форме с использованием

Торгового портала

г. Сарапул 12.03.2024

Общество с ограниченной ответственностью «Сарапултеплоэнерго» (ООО «Сарапултеплоэнерго») (Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. гоголя, 78), являясь Организатором закупки с использованием Торгового портала, объявляет о проведении неконкурентной закупочной процедуры в электронной форме с использованием Торгового портала (далее – Ценовой запрос) и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Участники), способных на законных основаниях подавать свои уведомления для участия в Ценовом запросе.

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № _______

поставки продукции

г. Сарапул «____» _______________ 2023 года

_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________ действующего на основании ________________________, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Сарапултеплоэнерго» (ООО «Сарапултеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Саидова Сироджиддина Пазлиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», в соответствии с протоколом заседания Комиссии по подведению итогов открытых маркетинговых исследований в электронной форме № 267 от «22» февраля 2023 г. о нижеследующем:

Наименование, количество, ассортимент, наименование производителя, год и страна производства Продукции, стоимость за единицу Продукции, срок поставки Продукции, адрес доставки Продукции, сведения о Грузополучателе и иные данные, согласовываются сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

• Продукция принадлежит Поставщику на праве собственности.

Поставщик обязуется передать Покупателю Продукцию, свободную от любых прав, обременений и притязаний третьих лиц.

• Продукция поставляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Заявки силами и за счет Поставщика, на склад Грузополучателя.

Если до истечения срока действия договора в процессе производственно-хозяйственной деятельности Покупателя возникла потребность в дополнительном количестве Продукции из ассортимента, зафиксированного в Спецификации, то поставка указанного дополнительного количества Продукции оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору при условии сохранения твердой Цены за единицу Продукции.

2.2. Комплектность поставки Продукции должна соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам Российской Федерации и/или техническим условиям предприятия-изготовителя Продукции.

2.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Продукции передать Покупателю (Грузополучателю):

 необходимую техническую и эксплуатационную документацию, установленную предприятием-изготовителем Продукции,

 требуемые сертификаты,

 иные документы, перечень которых, при необходимости, согласовывается Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

2.4. Документация на Продукцию, указанная в п. 2.3 Договора, в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий (нотариально или Поставщиком), должна быть оформлена на русском языке и передана Покупателю вместе с Продукцией. При не предоставлении одновременно с Продукцией документов, указанных в п. 2.3 Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи, а также требовать уплаты неустойки в соответствии с п. 9.3 Договора, а в случае невыполнения требования о предоставлении документов в назначенный срок – отказаться от Продукции.

Цена Договора не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

• Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору.
• Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Стороны договорились, что в соответствии с пунктом 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации право залога у Поставщика на указанную Продукцию не возникает.
• В случае досрочной поставки Продукции без согласия Покупателя Продукция принимается последним на ответственное хранение. Продукция подлежит приемке и оплате на условиях, действующих на день наступления срока поставки, установленного в Спецификации. Поставщик обязуется возместить Покупателю расходы, связанные с ответственным хранением Продукции.

В случае, если для поставки Продукции Поставщиком заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией, груз сопровождается накладной отправителя (экспедиторской распиской).

• • при железнодорожной доставке: железнодорожную накладную (форма ГУ-27у) в 2 (двух) экземплярах, оформленную в соответствии с Приказом Минтранса России от 19.06.2019 N 191 "Об утверждении Единых форм перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом". В графе «Наименование груза» указывается наименование груза и его код.
  • при отправке через почтовое отделение: описи вложения (вкладывается в посылку (бандероль) по форме-107 Почты России (формат бланка должен быть аналогичен формату перевозочного документа)).
  • счет на оплату – в 1 (одном) экземпляре для Покупателя; Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета.
  • товарную накладную (форма ТОРГ-12) в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя, оба экземпляра предоставляются Покупателю после поступления Продукции в адрес Покупателя (Грузополучателя). Товарная накладная ТОРГ-12 оформляется в соответствии с унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132. Поставщиком в обязательном порядке делается отметка в строках: отпуск груза разрешил, главный бухгалтер, отпуск груза произвел. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении товарной накладной (форма ТОРГ-12).
  • перечень грузов, который оформляется на каждую партию Продукции при ее доставке с использованием железнодорожного транспорта или почтовым отправлением, а также при сопровождении груза накладной отправителя (экспедиторской распиской), когда Поставщиком для доставки Продукции заключен договор с транспортно-экспедиционной компанией. Перечень грузов также оформляется Поставщиком в случаях, когда в составленной грузоотправителем транспортной накладной представлено обобщенное наименование Продукции. Перечень грузов предоставляется Покупателю (Грузополучателю) одновременно с поступлением Продукции в его адрес. Перечень грузов должен быть составлен по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 3 к Договору, на фирменном бланке Поставщика с указанием полного наименования и юридического адреса (в соответствии с учредительными документами), фактического адреса, телефона, ИНН/КПП, кодов статистики. В перечне грузов указывается Покупатель (Грузополучатель), наименование, единицы измерения, количество отправляемых грузов, а также их цена, сумма с учетом/без учета НДС, ставка НДС. Наименование позиций в перечне должно соответствовать наименованию позиций по Спецификации. Перечень составляется в 3 (трех) экземплярах, заверенных печатью организации, и подписью лица, уполномоченного Поставщиком. При приемке Продукции данный перечень заверяется печатью организации-Покупателя (Грузополучателя) и подписью лица, уполномоченного Покупателем (Грузополучателем).
  • открепительные письма на каждую поставку Продукции – при несовпадении Поставщика и Грузоотправителя в товарной накладной и счете-фактуре. Открепительное письмо должно быть составлено по форме, утвержденной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, и содержать поручение Поставщика Грузоотправителю отгрузить Продукцию указанному им Покупателю (Грузополучателю) с приложением перечня в соответствии с товарной накладной, без стоимостного выражения. При наличии цепочки продажи Продукции необходимы открепительные письма от всех участников цепочки. Открепительные письма предоставляются вместе с отгрузочными первичными документами в 2 (двух) экземплярах.
  • таможенную декларацию с отметкой таможенного органа о «Выпуске для внутреннего потребления» (если применимо).
  • сертификат качества, инструкции по эксплуатации.
• Покупателю (Грузополучателю) после поступления Продукции в адрес Покупателя (Грузополучателя) предоставляется, в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, оригинал счета-фактуры. Счета-фактуры составляются по форме утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 года № 1137 и оформляются в соответствии с положениями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подписывать счета-фактуры могут руководитель и главный бухгалтер, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной или электронно-цифровой подписи при оформлении счета-фактуры.
• Счета-фактуры и сопроводительные документы оформляются отдельно на каждую партию или часть партии Продукции. Наименование позиций в сопроводительных документах и счетах-фактурах должны соответствовать наименованиям позиций по Спецификации. Не допускается оформление единого счета-фактуры и единого сопроводительного документа на партии или части партий Продукции, поставленные по разным Спецификациям.
• При поставке автомобильным транспортом Поставщик обязуется обеспечить прибытие автотранспорта под разгрузку названному Покупателем Грузополучателю в соответствии с отгрузочными реквизитами Грузополучателя, указанными в Спецификации, только в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. В противном случае материальные затраты за простой транспорта несет Поставщик.
• Покупатель или названный им Грузополучатель имеет право на выборку Продукции со склада Поставщика или склада предприятия-изготовителя Продукции. Товарная накладная (ТОРГ-12) должна быть оформлена в соответствии со Спецификацией. Несоответствие товарной накладной (ТОРГ-12) Спецификации является обоснованным основанием для отказа со стороны Покупателя в ее подписании.
• Товарная накладная (ТОРГ-12) подписывается уполномоченным представителем Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения председателем комиссии Покупателя (Грузополучателя) акта входного контроля, в котором зафиксирована приемка Продукции по количеству, комплектности и качеству и возможность использования ее в производственной деятельности Покупателя (Грузополучателя).
• Риск утраты или повреждения Продукции, а также право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) на Продукцию или партию Продукции.

9.2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего договора Субпоставщиков, которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 9.1.1-9.1.8 как на момент заключения договора с соответствующим Субпоставщиком, так и в течение всего срока действия договора с соответствующим Субпоставщиком.

9.3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 9.1, Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных п. 10.13. настоящего Договора (раздел «Ответственность Сторон»).

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Продукции в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями Договора.

• В случае нарушения сроков поставки Продукции свыше 1 (одного) календарного месяца Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 10 (десять) % процентов от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае просрочки поставки Продукции свыше 2 (двух) календарных месяцев Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 30 (тридцать) % от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок поставки по которой нарушен.

В случае если Покупатель направляет требование об уплате штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, то неустойка, указанная в пункте 10.1 настоящего Договора начисляется до даты, с которой начисляется соответствующий штраф.

• В случае нарушения сроков предоставления необходимой технической и эксплуатационной документации, установленной предприятием-изготовителем Продукции, а также требуемых сертификатов и иных документов, согласованных сторонами в Спецификации, Поставщик за каждый документ уплачивает Покупателю по его требованию неустойку в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) % от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, по которой не представлен документ, за каждый день просрочки. При этом предоставление документа, факт выдачи которого впоследствии не подтвержден заводом-изготовителем, приравнивается к не предоставлению соответствующего документа.

Указанная неустойка начисляется с даты передачи соответствующей позиции по Спецификации.

• В случае нарушения сроков оплаты Продукции Покупатель обязуется уплатить Поставщику по его требованию процент за пользование чужими денежными средствами в размере 1/720 ключевой ставки Банка России, действующей на момент оплаты задолженности, за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более 5 (пяти) % от суммы задолженности.
• Поставщик обязуется уплатить Покупателю по его требованию штраф в размере 100 (сто) % от цены соответствующей Спецификации в случае одностороннего отказа от исполнения поставки по любым основаниям, за исключением случаев расторжения Договора по вине Покупателя, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
• В случае нарушения одной Стороной требований п. 13.9 Договора (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга) по настоящему Договору другая сторона вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 (двадцати) % от общей цены настоящего Договора.
• В случае поставки контрафактной Продукции (Продукции с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 (ста) % от стоимости контрафактной Продукции, а также возмещает Покупателю иные понесенные Заказчиком убытки.
• В случае просрочки поставки Продукции (недопоставка, поставка некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, контрафактного товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одну десятую) % стоимости не поставленного в срок (недопоставленного, поставленной некомплектно, некачественного, не соответствующего номенклатуре) Продукции за каждый день просрочки поставки.
• Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
• Уплата штрафов и неустоек не освобождает Продавца от возмещения убытков в полной сумме сверх штрафов и/или неустоек.
• Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком, и/или по причине несоответствия наименования Поставщика, ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Поставщик, обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, уплатить Покупателю неустойку в размере 120 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете).
• В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Покупателем принятой продукции в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Поставщика или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить Покупателю неустойку в размере 120 % от суммы налога, в отношении которой получено решение налогового органа.

12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

12.2. Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

ООО «Сарапултеплоэнерго» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

________ - _____________________.

12.3. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

12.4. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

12.5. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

12.6. Арбитражное решение является окончательным.

12.7. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

12.8. Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

12.9. Претензионный порядок для урегулирования споров по Договору обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии рассмотреть ее и направить заявителю письменный ответ с указанием результатов рассмотрения.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

• Вся документация и переписка по Договору должна поступать по адресу: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя,78.

15.1. Приложение № 1 – Спецификация.

15.2. Приложение № 2 – Форма открепительного письма.

15.3. Приложение № 3 – Форма Перечня грузов.

15.4. Приложение № 4 – Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

15.5. Приложение №5 - Форма акта о приемке продукции (с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющие признаки фальсифицированной, и/или контрафактной продукции (не подтвержденной заводом-изготовителем).

15.6. Приложение №6 – Уведомление Поставщика о готовности отгрузки товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки продукции

№ ________от ____________ 20_ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Способ доставки Продукции: автотранспортом, за счет Поставщика

Наименование и отгрузочные реквизиты Грузополучателя: г. Сарапул, ул. Гоголя,78

Адрес доставки Продукции: г. Сарапул, ул. Гоголя,78, склад покупателя

Гарантийный срок: 12 месяцев

Перечень предоставляемой документации: техническая, эксплуатационная документация и сертификаты на Продукцию, транспортная и товарная накладная.

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

-полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

- Посмотреть таблицу с данными

Доводим до Вашего сведения, что Грузополучателем по Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот------(Договор поставщика с Грузоотправителем) (Спецификация №------) является (наименование Грузополучателя).

Просим произвести отгрузку Продукции: (указать перечень продукции в соответствии с товарной накладной, с указанием количества, без стоимостного выражения)

В адрес: (реквизиты Грузополучателя).

Подпись Должность (генеральный директор или лицо, уполномоченное с обязательным приложением доверенности или приказа)

ФИО подписанта

Печать организации

Исполнитель ФИО должность телефон

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Фирменный бланк поставщика с указанием:

-полного наименования (в соответствии с учредительными документами)

-ИНН/КПП, кодов статистики

-юридического адреса (в соответствии с учредительными документами)

-фактического адреса, действующего телефона

Перечень грузов

к товарно-транспортной накладной/накладной отправителя (экспедиторской расписке)/транспортной железнодорожной накладной/описи вложения

(ненужное зачеркнуть)

№______ от_______

Заполняется Поставщиком

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО количество мест к перевозке _____________

*** (перечень продукции в соответствии с товарной накладной)

Груз отгружен в полном объеме, согласно перечню.

Поставщик

Должность Подпись ФИО

Печать организации

Заполняется Грузополучателем

1. Груз получен в полном объеме, согласно перечню, (с разногласиями)

(ненужное зачеркнуть)

2. Разногласия по количеству при получении:

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель

Должность Подпись ФИО

Штамп Грузополучателя

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись Поставщика /_______________(ФИО, должность)

Дата

м.п.

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место составления акта: адрес Филиала ХХХХ «ХХХХХ»-

- Посмотреть таблицу с данными

Продукция прибыла Грузополучателю по следующим сопроводительным документам: товарно-транспортная накладная № дата

- Посмотреть таблицу с данными

(наименование, адрес, номер телефона)

Поставщик:

(наименование, адрес, номер телефона)

Получатель: Филиал ХХХХ «ХХХХХ» -

(наименование, адрес, номер телефона)

- Посмотреть таблицу с данными

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове Поставщика (в случае необходимости заполняется)

Представитель Поставщика/Производителя (должность, ФИО), действующий на основании доверенности № ____________ от ________/Устава Общества __________________

В случае отсутствия представителя Поставщика/Производителя необходимо отразить информацию, что поступил отказ от приемки или поступил Ответ о приемке без участия представителя Поставщика/Производителя.

По сопроводительным транспортным документам значилось следующая Продукция

- Посмотреть таблицу с данными

Состояние тары или упаковки в момент осмотра Продукции: упаковка не нарушена (нарушена) (при необходимости описать состояние тары или упаковки)

Описание Продукции в момент осмотра: (продукция с недостатками по ассортименту, количеству, качеству, имеющие признаки фальсифицированной, и/или контрафактной продукции (не подтвержденной заводом-изготовителем))

Другие данные (указать при необходимости):

Заключение комиссии:

По результатам входного контроля продукции выявлено, что продукция, поставленная в ХХХХ «ХХХХХ» в соответствии с Договором поставки № _____ от «___» _______ 20__ г. имеет недостатки по ассортименту, количеству, качеству, является не подтвержденной заводом-изготовителем, имеющие признаки фальсифицированной и/или контрафактной, в подтверждения данного факта является:

1. Признание Поставщика о факте поставке продукции, имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной продукции с последующей ее замены;

2. Ответ завода-изготовителя/официального представителя (дилера) о выпуске/не выпуске данной продукции;

3. Экспертное заключение (подготовленное лабораторией филиала Грузополучателя или независимой экспертной организацией);

4. и другие основания для признания поставки имеющей недостатки по ассортименту, количеству, качеству, имеющей признаки фальсифицированной и/или контрафактной

_

Данная продукция принята на ответственное хранение в соответствии с п. 7.3. Договора поставки № _______ от «____» _______ 20___г. по причине (указать причину).___

Приложение (перечень прилагаемых документов при необходимости указать):

Акт в 3 (трех) экземплярах составляется членами приемной комиссии с обязательным участием материально-ответственного лица Грузополучателя и при необходимости представителя Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к договору поставки №__________от ___________ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272910794 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" объявляет тендер: зз-0015-20593 - 2024 Поставка технических газов: гелия, азота	Электронный аукцион #272910794	140 000 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 1 400	5 дней 20.05.2024 30.05.2024
Тендер №272999273 ООО «Удмуртская птицефабрика» объявляет тендер: Реактивы	Запрос предложений #272999273	475 083	2 дня 21.05.2024 27.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268171530 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТОЛОВАЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка хозяйственных товаров (план №2230740246, позиция №7) (План график)	Единственный поставщик #268171530	506 028	срок истек - 31.03.2024
Тендер №268171240 Поставка химических элементов	Малая закупка #268171240	3 410	срок истек 12.03.2024 14.03.2024
Тендер №268170935 Поставка химических элементов	Малая закупка #268170935	3 410	срок истек 12.03.2024 14.03.2024
Тендер №268170879 Приобретение имитаторов (План график)	Не определен #268170879	230 667	219 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №268170810 Акционерное общество "Кремний" объявляет тендер: Отбор на поставку массы электродной марки "С" на ЭКА в счет потребности АО "Кремний" на 2024 год (id870246)	Отбор #268170810	См. док.	срок истек 12.03.2024 19.03.2024

Тендеры из региона Сарапул

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №268147152 Оформление полиса обязательного страхования автогражданской ответственности	Малая закупка #268147152	12 309	срок истек 11.03.2024 12.03.2024
Тендер №268138958 Аукцион в электронной форме по продаже муниципального недвижимого имущества: нежилое здание, пристрой, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер 18:30:000269:70, общей площадью 810,4 кв.м, расположенное по адресу: Удмуртская Респу...	Электронный аукцион #268138958	4 829 760	срок истек 11.03.2024 07.04.2024
Тендер №268137780 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. САРАПУЛА "САРАПУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: №33 Поставка топлива автомобильного по топливным картам или ведомостям для МУП Г. САРАПУЛА "САРАПУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" (с результатом)	Электронный аукцион #268137780	4 968 055	срок истек 11.03.2024 19.03.2024
Тендер №268137258 Аукцион в электронной форме по продаже муниципального недвижимого имущества: нежилое здание, пристрой, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер 18:30:000269:70, общей площадью 810,4 кв.м, расположенное по адресу: Удмуртская Респу...	Электронный аукцион #268137258	4 829 760	срок истек 11.03.2024 07.04.2024
Тендер №268130385 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту продовольственного оборудования	Запрос котировок #268130385	127 500	срок истек 11.03.2024 18.03.2024