Тендер - Поставка сменного аэрозольного баллона к автоматическому освежителю воздуха Air Wick №270300046

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 Извещение о проведении электронного аукциона от 08.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000009

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Орловская обл, Орёл г,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Орел, ул. Максима Горького, 42

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 17000.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Орел, ул. Максима Горького, 42 Банковские реквизиты: УФК по Орловской области (Арбитражный суд Орловской области) л.с. 05541А91080 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНомер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Отделение Орел//УФК по Орловской области г. Орёл. В поле "Назначение платежа" необходимо указать: "Оплата обеспечения исполнения контракта (гарантийных обязательств) по электронному аукциону № (приводится номер извещения в единой информационной системе, наименование аукциона)". В платежных документах указать код нормативно-правового акта, определяющего основания для поступления, возврата или перечисления средств. Код нормативно-правового акта (далее – НПА) проставляется в поле 22 «Код» платежного поручения. При перечислении средств в качестве обеспечения исполнения контракта, а также обеспечения гарантийных обязательств на депозитный счет Управления необходимо указывать код НПА «0002»

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

При формировании и размещении проекта контракта, заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, определяемую как частное от деления цены контракта, на количество товара, предусмотренное в извещении об осуществлении закупки.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №1 Обоснование цены

Проект контракта

1 Приложение №2 Проект ГК аэрозоль

Описание объекта закупки

1 Приложение №3 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №4 Требование к заявке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№3_Техническое_задание

Приложение №3

к Извещению об электронном аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка сменного аэрозольного баллона

к автоматическому освежителю воздуха Air Wick

для нужд Арбитражного суда Орловской области

Заказчик: Арбитражный суд Орловской области.

Место и срок поставки товара: Поставка товара осуществляется одной партией, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания контракта силами и средствами Поставщика по месту нахождения Заказчика: г. Орел, ул. М. Горького, д. 42, с разгрузкой товара на первом этаже (холл).

Все образцы поставляемого товара согласовываются с Заказчиком.

Поставка должна быть осуществлена в рабочее время Заказчика: с понедельника по пятницу, с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(с учетом времени на приемку товара), перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 13-45.

Оплата поставленного товара:

Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки всего товара Поставщиком Заказчиком, подписания Заказчиком предоставленной Поставщиком товарной накладной и принятия товара экспертной комиссией Заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Функциональные, технические, качественные характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара)

Описание по КТРУ: 20.41.41.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные характеристики*:

- Посмотреть таблицу с данными

*Обоснование включения дополнительной информации в описание объекта закупки: Поскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах, КТРУ и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, описание объекта закупки содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию.

Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара.

Данные характеристики определяют область применения товара, необходимого к поставке, необходимостью обеспечения удобства использования, транспортировки, хранения товара. Конкретные размеры и характеристики товара обусловлены совместимостью с автоматическими освежителями воздуха, используемыми в суде.

Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На товаре не должно быть механических повреждений.

Безопасность поставляемого товара должна соответствовать требованиям, установленным к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным нормам.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Гарантия на поставленный товар: не менее 12 месяцев, с момента подписания документа о приемке товара.

Приложение_№1_Обоснование_цены - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Проект_ГК_аэрозоль

Приложение № 2 к Извещению

о проведении электронного аукциона

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Орел «__» ___________ 2024 г.

Арбитражный суд Орловской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» с одной стороны, и____________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице,_______________, действующего на основании_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании проведения электронного аукциона, результаты которого отражены в протоколе от «__» ______ 2024 № ___, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Заказчику сменного аэрозольного баллона к автоматическому освежителю воздуха для нужд Арбитражного суда Орловской области в количестве, в соответствии со Спецификацией и техническим заданием (Приложение №1), к настоящему Контракту, по цене, определяемой в разделе 4 настоящего контракта.

1.2. Товар поставляется по месту нахождения Заказчика (302000, г. Орел, ул. Максима Горького, д. 42) за счет Поставщика.

1.3. Доставка Товара, его разгрузка и т.п. включаются в предмет Контракта и дополнительно не оплачиваются.

1.4. Поставка товара осуществляется одной партией, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания контракта силами и средствами Поставщика.

1.5. Товар должен соответствовать техническим требованиям, указанным в техническом задании и спецификации (Приложение №1), к настоящему контракту.

1.6. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1.7. КВР: 20.244.346

1.8. Настоящий Государственный Контракт заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УПАКОВКА

2.1. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого Товара.

2.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим параметрам, накладной и документации на поставленный Товар.

2.3. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара и предохранять его от повреждения при транспортировке.

2.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или поломку Товара вследствие ненадлежащей упаковки. Дополнительные транспортные, складские и иные расходы, возникшие в связи с засылкой груза не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки, несет Поставщик.

2.5. Гарантия на поставленный товар: не менее 12 месяцев, с момента подписания документа о приемке товара.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить новые (не бывшие в употреблении), пригодные к использованию товары, указанные в (Приложении №1) настоящего контракта и Техническом задании электронного аукциона, в сроки, установленные п. 1.4 настоящего Контракта.

3.1.2. Заменить поставленный товар ненадлежащего качества в течение гарантийного срока.

3.2. Поставщик имеет право:

3.2.1. Получать у Заказчика разъяснения и информацию, касающуюся выполнения взятых на себя обязательств.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Обеспечить приемку и оплату поставленного товара.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Контролировать ход выполнения Поставщиком условий настоящего контракта.

3.4.2. Незамедлительно сообщать Поставщику о недостатках товара и нарушении Поставщиком гарантийных обязательств.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость товара по настоящему Контракту составляет ___, включая НДС 20% / НДС не облагается (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «Включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

4.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена включает общую стоимость товара по Контракту, включая все транспортные расходы, расходы на закупку товара, необходимые налоги, пошлины и другие обязательные платежи на весь срок выполнения контракта.

Контракт оплачивается Заказчиком из средств федерального бюджета.

4.3. Оплата за поставленный товар осуществляется по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки всего товара, подписания предоставленной Поставщиком товарной накладной и принятия товара экспертной комиссией Заказчика путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте. Аванс не предусмотрен.

4.4. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

4.5. Поставщик формирует и размещает документы о приемке, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru.

5. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ЕГО ПРИЕМКА

5.1. Товар должен быть поставлен Поставщиком Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Контракта.

Поставка товара осуществляется в рабочее время Заказчика: с 9:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 13:00 часов до 13:45 часов.

5.2. Поставщик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную подпунктами «а» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего раздела, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 5.2 настоящего раздела информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.4. Не позднее одного часа с момента размещения документа о приемке в ЕИС в соответствии с пунктом 5.2 настоящего раздела Поставщик обязан уведомить Заказчика по телефону и/или электронной почте. При этом, датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком считается дата размещения такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.5. Проверка поставленного товара на соответствие установленным в Контракте требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия.

5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.4 Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с пунктом 5.5 Контракта) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.7. В случае создания в соответствии с пунктом 5.5 Контракта приемочной комиссии не позднее десяти календарных дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.4 Контракта:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и ЕИС;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.8. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения такого документа о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.9. В случае получения в соответствии с пунктом 5.8 настоящего раздела мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

5.10. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

5.12. Для участия в приемке Товара Поставщик вправе направить своего представителя, наделенного соответствующими полномочиями.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

6.2. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. В целях оперативного реагирования на полученную претензию допускается ее направление по электронной почте (на официальный почтовый ящик Стороны) или посредством факсимильной связи.

6.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При неисполнении, ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств по настоящему Контракту Стороны вправе требовать уплаты неустойки (пеней, штрафа) в пределах максимальных размеров, предусмотренных настоящим разделом Контракта и действующим законодательством.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, размер штрафа составляет (за исключением случаев, казанных в данном пункте):

(указать размер штрафа в рублях, который определяется в следующем порядке: а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. В случае определения исполнителя (подрядчика, поставщика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей)

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ)), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

(указать размер штрафа в рублях, который определяется в следующем порядке: а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Контракте таких обязательств):

(указать размер штрафа в рублях, который определяется в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей)

7.2.1. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по Контракту до выплаты Поставщиком штрафов (пеней, неустоек), предусмотренных настоящим разделом Контракта.

7.4. В случае приостановления исполнения своих обязательств по Контракту Заказчиком по основаниям, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление с указанием даты приостановления исполнения своих обязательств по Контракту.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

(указать размер штрафа в рублях, который определяется в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей)

7.6.1. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нанесение ущерба любому имуществу Заказчика, возникшее в результате его действия или бездействия при выполнении работ, предусмотренных Контрактом.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Контракту.

7.9. При расчётах с Поставщиком за оказанные услуги Заказчик вправе удержать неустойку (пени, штрафы), начисленные в соответствии с пунктами 7.1., 7.2. настоящего Контракта при условии предварительного письменного уведомления Поставщика об имевших место нарушениях не менее чем за 7 (семь) дней. Начисленную неустойку (штрафы, пени) Заказчик перечисляет на расчетный счет, реквизиты счёта для перечисления денежных средств:

УФК по Орловской области (Арбитражный суд Орловской области л.с. 04541А91080)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Орловской области г. Орёл

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код классификации доходов федерального бюджета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы)».

Назначение платежа: Пеня за нарушение условий Государственного контракта №_.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать в письменной форме извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт, может быть расторгнут Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

8.3. В случае расторжения Контракта в силу обстоятельств непреодолимой силы Заказчик обязан возместить Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг, подтвержденных документально.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Исполнение Контракта Поставщиком должно обеспечиваться внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в настоящем разделе Контракта, или предоставление Поставщиком независимой гарантии в соответствии с требованиями статей 37, 45, 96 Закона № 44-ФЗ, статьи 368 ГК РФ.

Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере: 5 % от цены контракта, что составляет ______ руб.

В случае если участником закупки предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, то обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьёй 37 Закона № 44-ФЗ.

9.2. Способ представления обеспечения исполнения обязательств по Контракту определяется Поставщиком самостоятельно, в том числе с учётом положений части 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

9.3. В случае выбора Поставщика способа предоставления обеспечения обязательств по Контракту: внесение денежных средств на счёт Заказчика, денежные средства вносятся на расчётный счёт Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта.

Реквизиты счёта для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Арбитражный суд Орловской области

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес местонахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Орел, ул. Максима Горького, 42

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Орел, ул. Максима Горького, 42

Банковские реквизиты:

УФК по Орловской области (Арбитражный суд Орловской области л.с. 05541А91080)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Орловской области г. Орёл.

В поле "Назначение платежа" необходимо указать: «Оплата обеспечения исполнения контракта (обеспечение контракта) по электронному аукциону № (приводится номер извещения в единой информационной системе, наименование аукциона)».

В платежных документах указать код нормативно-правового акта, определяющего основания для поступления, возврата или перечисления средств. Код нормативно-правового акта (далее – НПА) проставляется в поле 22 «Код» платежного поручения.

При перечислении средств в качестве обеспечения исполнения контракта, а также обеспечения гарантийных обязательств на депозитный счет Управления необходимо указывать код НПА «0002».

9.4. Обязательства Поставщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, указаны в настоящем разделе Контракта.

Срок действия независимой гарантии определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.5. Если Поставщик является казённым учреждением, положения Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому Поставщику не применяются.

9.6. Обязательства Поставщика, надлежащее исполнение которых включено в обеспечение исполнения Контракта:

- Поставка товара надлежащего качества, определенного положениями Контракта;

- Поставка товара в срок, установленный Контрактом;

- Поставка товара в количестве, установленном Контрактом.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), обязательств по возврату авансового платежа (в случае если Контрактом предусмотрен авансовый платеж), предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщика своих обязательств по Контракту.

9.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 9.6 настоящего раздела Контракта, сумма штрафов (пеней, неустоек), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту, может быть удержана Заказчиком из обеспечения исполнения Контракта.

9.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщиком были внесены денежные средства на счёт Заказчика, Заказчик после выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту обязан вернуть указанные денежные средства (в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта) на расчётный счёт Поставщика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Заказчиком документов о приемке и оплаты Поставщиком выставленных штрафов (пеней, неустоек), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщика своих обязательств по Контракту, в случае их наличия.

Поставщик обязан направить в адрес Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента подписания Сторонами документов о приемке письмо с указанием реквизитов Поставщика для возврата обеспечения исполнения Контракта.

9.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

9.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

9.11. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком указанного обязательства начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в разделе 7 Контракта.

9.13. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44‑ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.14. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.

9.15. Споры и разногласия Сторон по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной цифровой подписью уполномоченного лица, что признается равнозначным собственноручному подписанию.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону

10.3. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

10.4. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.

10.5. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью Контракта.

10.7. Настоящий Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

10.8. Настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Срок действия Контракта определяется с даты его заключения до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее 31 мая 2024 года.

К отношениям Сторон по Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11.2. В соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона 44 ФЗ, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

11.3. Контактные лица Сторон, ответственные за исполнение Контракта:

Уполномоченные лица со Стороны Заказчика:

- Посмотреть таблицу с данными

Уполномоченные лица со стороны Исполнителя:

- Посмотреть таблицу с данными

• Все приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью: приложение 1 «Спецификация».

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________/____________ / ____________________/_____________/

Э. П. Э. П.

Приложение № 1

к Государственному контракту № ___

от «__» __________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Страна происхождения Товара:

Техническое задание

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Арбитражный суд Орловской области

_____________________/_____________/ ____________________/_____________/

Э. П. Э. П.

Приложение_№4_Требование_к_заявке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Арбитражный суд Орловской области

«ЗАКАЗЧИК»

Председатель

Арбитражного суда

Орловской области

_______________ С.Д. Шурыгин

«___» __________ 2024 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Поставка конвертов для нужд Арбитражного суда Орловской области

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

Согласовано:

Руководитель контрактной службы __________ А.Н. Деев

Орел, 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными