Тендер - Поставка смазочных материалов №307831576

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Иркутская область
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 29.08.2025 по 03.09.2025Место предоставления документации:ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ruПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:29.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:664035, Иркутская область, город Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д.138Дата подведения итогов:03.09.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. Док._▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭМ_Смазочные_материалы_-_162_тыс

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник службы

ресурсного обеспечения –

начальник отдела закупок

МУП «Иркутскавтодор»

__________________/Телятников Г.А. /

«29» августа 2025 г.

Реестровый номер закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЭМ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

По проведению неконкурентной закупочной процедуры

ЦЕНОВОЙ ЗАПРОС В ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ

на право заключения договора

на поставку смазочных материалов

г. Иркутск,

2025г.

РАЗДЕЛ I. Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

Техническое задание

Техническое задание

Наименование, количественные и технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, Техническому заданию (Приложение №1 к Документации) и спецификации к заключаемому по результатам настоящей закупки договору. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать требованиям к качественным и техническим характеристикам. Поставляемый товар должен быть новым товаром (не бывшим в эксплуатации), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, должен быть технически исправным. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением; не должен иметь дефектов и т.д.

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать требованиям к качественным и техническим характеристикам.

Требования к безопасности товара:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

Требования к упаковке товара:

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в таре и упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания или упаковки. Тара и упаковка товара должны соответствовать установленным в стране изготовителя товара стандартам и обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.

Требования к отгрузке товара:

Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляет Поставщик, и их стоимость входит в цену договора.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара: Поставщик предоставляет гарантию качества всего объема поставляемого товара в соответствии с регламентными сроками заводов-изготовителей с момента подписания Акта приема-передачи Товара. Срок действия гарантии, предоставляемый Поставщиком должен быть не менее 12 месяцев и одновременно не менее, чем срок действия гарантии, предоставляемый производителем.

Заказчик вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих гарантию.

Приложение №2

Проект договора

Договор поставки №

г. Иркутск «___»_______ 20___ года.

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие г. Иркутска «Иркутскавтодор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________ ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Иркутскавтодор», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

• Поставщик обязуется поставить смазочных материалов и оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Поставка осуществляется одной партией. Наименование, количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цена за единицу Товара, общая стоимость Товара, указываются в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, подписана Сторонами или уполномоченными представителями Сторон и скреплена печатями.
• Размеры партии и сроки поставки партии Товара указываются в заявке Заказчика, согласовываются Поставщиком.

1.3. Заказчик обязуется принимать Товар, если он не имеет претензий к его качеству, ассортименту, количеству и порядку исполнения Поставщиком настоящего Договора.

1.4.Поставщик одновременно с передачей Товара передает Заказчику принадлежности Товара, в т.ч. оригинальную упаковку, при этом упаковка не должна быть повреждена и должна быть герметична, а также относящиеся к нему документы (гарантийный талон, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), составленные/переведенные на русский язык. Уточненный перечень документов, относящихся к Товару указывается в Спецификациях.

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Документы, подтверждающие страну происхождения: ________________________.

1.6. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с документацией о закупке, Законом №223-ФЗ и Положением «О закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «Иркутскавтодор» утверждённого приказом директора от 11.07.2025г. № 72-ОЗ.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Общая цена договора составляет _____________ руб. (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС 20% (двадцать процентов) /без НДС, НДС не облагается в связи с (указать причину не применения общего режима налогообложения).

2.2. Цена Договора является конечной и включает в себя: стоимость товара в полной комплектации, все расходы, возникающие у поставщика в процессе исполнения договора, в том числе стоимость тары, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ при передаче Товара Заказчику, расходы по доставке товара до места поставки, гарантийные обязательства страховые взносы, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи.

2.3. Заказчик оплачивает партию Товара по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.4. Оплата поставленного (отгруженного) Товара (партии Товара) осуществляется по цене единицы Товара исходя из объема поставленного (отгруженного) товара по цене каждой единицы Товара, согласно выставленному счету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приёмки-передачи товара по согласованной Сторонами форме (Приложение № 2 к Договору).

Общая сумма оплат в рамках исполнения договора не может превышать сумму договора, заключенного по результатам настоящей закупки.

Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика

Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Оплата Товара осуществляется путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика, на расчетный счет Поставщика согласно выставленного счета. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Поставка Товара осуществляется исключительно на основании заявки и подписанной сторонами Спецификации.

2.7. Общая сумма оплат в рамках исполнения настоящего договора не может превышать сумму цены договора, установленной в пункте 2.1 настоящего раздела договора.

2.8. Заказчик может прекратить обязательство по оплате поставленного товара зачетом встречного требования (неустойки), срок которого наступил, руководствуясь положениями ст.ст. 308, 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату поставленного товара за вычетом соответствующего размера штрафа или пени, предусмотренных разделом 7 настоящего Договора, на основании акта о приеме – передачи Товара оформленного по согласованной Сторонами форме (Приложение № 2 к Договору), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основание применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.

Срок, место и порядок доставки Товара

3.1. Заказчик в срок не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты поставки (отгрузки) направляет Поставщику заявку, в которой указывает: место поставки (отгрузки) Товара, срок поставки, количество и ассортимент товара, оговоренный в спецификации.

3.2. Заявка на поставку (отгрузку) должна быть направлена в адрес Поставщика в письменном виде по форме согласно Приложению № 3 к настоящему договору. Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления заявки обязан направить Заказчику счет на оплату, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью Поставщика. В счете на оплату указываются: наименование, количество, цена товара, а также ссылка на номер и дату настоящего договора.

Направление заявки и счета на оплату осуществляется по следующим адресам, указанным в п. 13.5 Договора.

3.3. Отсутствие надлежащего подтверждения на направленную Заказчиком Заявку воспринимается Заказчиком, как отказ Поставщика от принятия заявки к исполнению.

3.4. Поставка (отгрузка) Товара осуществляется согласно подписанной Сторонами Спецификации исключительно на основании заявок, поданных Заказчиком.

Поставщик обязуется произвести поставку (отгрузка) Товара Заказчику в срок, указанный в соответствующей Заявке.

3.5. Поставка Товара осуществляется согласно заявки Заказчика, одной партией, в полном объеме, разово. Поставщик поставляет Товар (партию Товара) Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставщик использует транспортные средства, специально предназначенные или специально оборудованные для перевозки партии Товара в соответствии с требованиями международных норм права, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня начала поставки партии Товара Поставщик уведомляет Заказчика о поставке товара (телефонограммой или факсом). Поставщик осуществляет доставку партии Товара и осуществляет погрузо-разгрузочные работы. Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. силами и за счет Поставщика по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 138

3.6. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: сертификат соответствия (декларацию о соответствии, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), универсальные передаточные документы (УПД), товарную (товарно-транспортную) накладную, акт приема-передачи товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение № 2 к Договору), счет (счет-фактуру), подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.п. (указываются документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, если для данного вида Товара предусмотрено их наличие). В случае отсутствия вышеназванных документов, Товар будет считаться не поставленным и Заказчик вправе отказаться от его приемки.

3.7. Сроки поставки (отгрузки) Товара: Одной партией, разово по заявке Заказчика, в течение 7 (семи) календарных дней в период с момента заключения договора и по 19.09.2025г. включительно.

3.8. Сумма партии Товара определяется согласно спецификации к настоящему Договору.

3.9. При отказе Поставщика от поставки (отгрузки) Товара Заказчиком составляется акт об отказе в поставке (отгрузке) Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принимающего заявку. В случае просрочки поставки (отгрузки) Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки (отгрузки) Товара, в котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки (отгрузки) Товара. Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.10. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами акта приема-передачи товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение № 2 к Договору) в порядке, предусмотренном Договором. Заказанный Заказчиком Товар должен быть полностью поставлен, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.6, переданы Заказчику.

3.11. Поставщик, допустивший недопоставку партии Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течении 5 (пяти) дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия Договора.

3.12. В случае просрочки Поставщиком поставки Товара (партии Товара) более чем на 5 календарных дней, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара при его поставке. Все убытки и расходы, связанные с поставкой такого Товара несет Поставщик.

3.13. Отказ от приемки Товара предусмотренный п.3.12 Договора Заказчик направляет в письменном виде по адресам указанным в п.13.5 Договора.

3.14. Стороны пришли к соглашению, что не заказанный Заказчиком Товар не является обязательным к поставке Поставщиком, следовательно, не является обязательным к приемке и оплате Заказчиком.

3.15. Товар, поставленный свыше общей цены, указанной в п.2.1 Договора, или после окончания срока действия Договора, не подлежит оплате Заказчиком.

Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.

4.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи партии Товара и подписанных Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару указанных в пункте 3.6.

4.4. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта.

4.5. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к партии Товара, указанных в пункте 3.6 Договора, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком (отдельного этапа исполнения Договора) и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к Договору). В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны акт приема-передачи товара (Приложение № 2 к Договору) на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения. Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.7. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.6 Договора, проверки результатов исполнения обязательств Поставщиком по Договору продлевается на срок проведения экспертизы.

4.8. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.9. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара (партии Товара) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.10. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика

4.11. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

4.12. Стороны пришли к соглашению, что при возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков Товара или причин их возникновения любой из сторон может быть назначена экспертиза.

4.13. Под экспертизой понимается получение экспертного заключения в любой независимой экспертной организации. При этом в случае назначения экспертизы Поставщиком, экспертная организация, сроки проведения экспертизы и ее стоимость предварительно должны быть согласованы с Заказчиком.

4.14. Расходы по экспертизе несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну. Если результаты экспертизы окажутся в пользу оплатившей ее стороны, другая сторона возмещает расходы на экспертизу Стороне, в пользу которой результаты экспертизы, в том числе и в случае назначения экспертизы по соглашению Сторон. Все платежи в соответствии с настоящим пунктом подлежат оплате соответствующей обязанной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета другой Стороной.

4.15. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, акта приема-передачи товара оформленного по согласованной Сторонами форме (Приложение № 2 к Договору), счета (счета-фактуры), универсальных передаточных документов (УПД) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.16. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.17. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно пункту 4.3 Договора.

4.18. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами акта приема – передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение №2 к Договору) в порядке, предусмотренном Договором. Товар в заказанном Заказчиком объеме должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п.3.6 Договора, переданы Заказчику.

Гарантии качества Товара

5.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Технической характеристикой поставляемого товара, условиями Договора и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

5.3. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

5.4. Требования к качеству товара:

Поставляемый товар должен соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам, качеству ГОСТ, выданным аккредитованным центром сертификации, либо ТУ завода изготовителя. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать требованиям к качественным и техническим характеристикам. Поставляемый товар должен быть новым товаром (не бывшим в эксплуатации), технически исправным. Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением; не должен иметь дефектов и т.д.

5.5. Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

Поставляемые товары (включая используемые при их изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и правилам. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать требованиям к качественным и техническим характеристикам.

5.6. Требования к безопасности товара:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.

5.7. Требования к упаковке товара:

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в таре и упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания или упаковки. Тара и упаковка товара должны соответствовать установленным в стране изготовителя товара стандартам и обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.

5.8.Требования к отгрузке товара:

Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляет Поставщик, и их стоимость входит в цену договора.

5.9. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также иным документам, регламентирующим вопросы качества и безопасности (регистрационные удостоверения, сертификаты качества и т.д.).

5.10. На момент поставки Товар должен быть изготовлен (дата производства) не ранее 2024 года.

5.11. Заказчик вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих гарантию качества Товара.

5.12. Гарантийный срок на поставляемый Поставщиком товар составляет не менее 48 (сорока восьми) месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.

Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1.Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 3.6 Договора, по итогам исполнения Договора.

6.1.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

6.1.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Технической характеристикой поставляемого товара, условиями Договора.

6.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет.

6.1.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после приостановления поставки Товара.

6.1.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.

6.1.7. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

6.1.8. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

6.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. Поставщик имеет право:

6.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору) на основании представленных Поставщиком сопроводительных документов, указанных в пункте 3.6 Договора.

6.2.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Договором.

6.2.3. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

6.2.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Обеспечить своевременную приемку Товара (партии)

6.3.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.3.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

6.3.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 3.6 Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

6.4.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

6.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

6.4.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

6.4.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты пени.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня может быть начислена Заказчику не более чем за 10 (десять) дней просрочки.

7.3. Общая сумма начисленной пени за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, субподрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 0,1 % от цены договора.

7.6. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

7.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 1% (один процент) от цены договора (этапа).

7.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, субподрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим Положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1% (одному проценту) от цены договора (этапа).

7.6.3. В случае не соблюдения поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе требовать от поставщика уплаты штрафа в размере 1% (один процент) от суммы Договора.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

7.9. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.10. Стороны пришли к соглашению о том, что за нарушение исполнения обязательств по настоящему Договору они несут ответственность исключительно исходя из установленной условиями Договора неустойки, пени, исключая при этом ссылку на положения ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.11. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.13. В случае поставки партии Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости такой партии Товара.

7.14. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по законным основаниям, Поставщик обязан возместить Заказчику все понесенные последним убытки и расходы, а также выплатить штраф в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Товара по настоящему Договору.

7.15. Возмещение убытков выплачивается Поставщиком Заказчику независимо от уплаты пени.

7.16. Заказчик вправе осуществить взыскание суммы пени и штрафа в бесспорном порядке путем удержания суммы пени и единовременного штрафа при расчете с Поставщиком.

7.17. При отказе Заказчика от принятия товара в порядке предусмотренным настоящим Договором, если Поставщик не забрал товар в установленный срок, он обязан оплатить Заказчику хранение товара из расчета 0,1% от цены договора за каждый день хранения, а также расходы, понесенные в связи с принятием товара на ответственное хранение и его возвратом Заказчику.

8. Действие непреодолимой силы

8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 1 (одних) суток с начала их действия.

8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Исполнение настоящего Договора, обеспечивается предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

Способ обеспечения исполнения Договора выбирается Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) из установленных в документации по проведению настоящей закупки.

9.2. Размер обеспечения исполнения договора установлен в размере 5 % (цифрами и прописью) от начальной (максимальной) цены настоящего Договора и составляет ______________________ (цифрами и прописью) рубль __ копейки.*

*В случае если при проведении закупки начальная (максимальная) цена договора составляет более чем один миллион рублей и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но и превышающем не менее чем в полтора раза размер аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

9.3. 1. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (один) месяц.

9.3.2. После исполнения Поставщиком обязательств настоящего Договора Заказчик обязан вернуть обеспечение исполнения настоящего договора, предоставленное путем внесения денежных средств Участником закупки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) в адрес Заказчика письма, о возврате такого обеспечения с момента окончательного этапа исполнения обязательств Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по Договору или окончания срока действия Договора.

9.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, обеспечение исполнения настоящего договора, предоставленное путем внесения денежных средств Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) возврату не подлежит.

9.4. В ходе исполнения договора по согласованию с Заказчиком Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения договора по согласованию с Заказчиком.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.

10.2. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены или проигнорированы, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

10.3. Претензии могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

— письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

— ценным письмом по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

— передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

10.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

10.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

11.2. Договор действует до 31.12.2025 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

12.Расторжение Договора

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Иркутскавтодор».

Договор, может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

•поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок или невыполнения обязательства по замене товара в установленный срок;

•поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

•поставки товара, не заявленного Заказчиком или не содержащегося в перечне договорных товаров;

•неоднократного (два и более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в Договоре;

12.2.Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным в документации об осуществлении закупок требованиям к участникам процедур закупок либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

13.2. Изменение условий Договора допускается исключительно по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления и, в случае достижения Сторонами согласия, оформляются дополнительным соглашением, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

13.4. Для целей удобства в Договоре под Поставщиком и Заказчиком также понимаются их уполномоченные лица.

13.5. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим адресам:

Для Поставщика: _____________________________________________________________

Для Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 138, тел.: (3952) пр.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, бух.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Адрес электронной почты: _____________

13.6. Стороны для оперативности допускают обмен документами о согласовании ассортимента и количества товара (заявки Заказчика, спецификации, прайс-листы и т.д.) по факсу либо электронной почте.

13.7. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов, или реорганизации обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты осуществления таких изменений письменно извещать друг друга о таких изменениях.

13.8. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 13.7. настоящего Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений

13.9. В части установленной гарантии на Товар настоящий Договор действует до окончания срока гарантии (надлежащего исполнения гарантийных обязательств).

13.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

13.11. Приложения к настоящему Договору:

-Приложение №1 – «Спецификация»;

-Приложение №2- «Форма акта приемки-передачи товаров»;

-Приложение №3- «Образец заявки»;

-Приложение №4 – «Антикоррупционная оговорка»;

-Приложение №5 – «Налоговая оговорка».

14. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№ 1

к договору поставки

№ ___ от "__" _____ 2025 г.

Спецификация №

к договору поставки № _______

г. Иркутск

Поставщик: ________________

Заказчик: ________________

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить следующий товар по следующим отгрузочным реквизитам.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

____________/__________/ ________________/В. И. Ефремов /

М.П. М.П.

Заполняется согласно приложения №1 к Документации (Техническое задание), а также заявки, победителя в данном аукционе.

Приложение № 2

к договору поставки

№ ___ от "__" _____ 2025 г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Иркутск «__» ___20__ г.

Муниципальное унитарное предприятие г. Иркутска «Иркутскавтодор», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора ______________________, действующего на основании Устава,

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором поставки N ___ от "__" _________ 20__ г. (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Фактическое качество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены "__" _________ 20__ г., фактически выполнены "__" _________ 20__ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора, ___________________ (________) руб.

6. В соответствии с п. ________ Договора сумма штрафных санкций составляет _______________. (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ___________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ____________ (_______) руб.

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

_________________________ ___________________________

М.П. М.П.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ СОГЛАСОВАНА

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_________________/____________ / ___________________/ В. И. Ефремов

Приложение № 3

к договору поставки

№ ________от __.__.2025 г.

Образец заявки

ЗАЯВКА

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственный сотрудник МУП «Иркутскавтодор»: ___________ / ____________________ /

Дата составления: ___.___.2025 г.

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_________________/____________ / ___________________/ В. И. Ефремов /

Приложение 4

к Договору поставки

№ ___ от "__" _____ 2025 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_________________/ _______________/ ___________________/ В. И. Ефремов /

Приложение № 5 к договору

№____ от _________ 2025 г.

НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА

1. Заверения и гарантии Сторон:

Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что:

• каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;
• в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;
• каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения Договора;
• каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов, а также требования трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении, в том числе в части полноты отражения в учете начислений и выплат работникам, полноты уплачиваемых страховых взносов;
• основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации и обеспечил (обеспечит) представление третьими лицами, привлекаемыми для исполнения Договора (Подрядчиками/Соисполнителями) Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с пп. 1 п. 1 с. 102 НК РФ по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг) для принятия к вычету сумм НДС (кейс TG) сроком действия не позднее начала календарного квартала, в котором заключен настоящий Договор, и не менее налоговых периодов, в течение которых будут совершаться операции по настоящему Договору.

Подписывая Договор, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) дает свое согласие, а также обязуется при заключении договоров с третьими лицами (подрядчиками/соисполнителями) в целях исполнения настоящего Договора, включить обязательное условие о даче указанными лицами согласия Покупателю на раскрытие и распространение, в том числе, в информационно ­- телекоммуникационной сети Интернет, а также передачу третьим лицам конфиденциальной информации, о наличии (урегулировании/неурегулировании) признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), составляющей коммерческую и налоговую тайну, сроком действия с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения;
• обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону, при этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) гарантирует, что все его действия по привлечению третьих лиц будут соответствовать гарантиям и содержать заверения, указанные в Разделе 1, и Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несет полную ответственность за действительность соответствующих отношений, полноту и достоверность всех документов и сведений в них;
• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) стремится приобретать товары у производителей, избегая многоступенчатого процесса перепродажи;
• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) имеет фактическую возможность выполнить работы, оказать услуги, осуществить поставку товара Покупателю, для чего обладает всеми необходимыми трудовыми и имущественными ресурсами, а в случае привлечения третьих лиц:
• Привлекаемые Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) для исполнения обязательств по Договору третьи лица (далее - Соисполнители) полностью исполняют свои обязательства собственными силами и средствами. Передача Соисполнителями всех или части обязательств иным третьим лицам в рамках исполнения Договора не допускается;
• Соисполнители являются добросовестными поставщиками товаров (работ/услуг) и обладают достаточными имущественными и трудовыми ресурсами. Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) получены от Соисполнителя подтверждающие данный факт заверенные копии документов: выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН) и иных документов в случае необходимости;
• Соисполнители не являются лицами, подконтрольными Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).
• все операции по передаче (оказанию, продаже) работ, (услуг, товара) Заказчику будут полностью отражены в первичной документации Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), Соисполнителей, в обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности;
• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) Покупателю достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется передача работ, услуг, товара по Договору.
• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) совершит необходимые действия по подтверждению операций по исполнению Договора, в том числе предоставит (в том числе обеспечит предоставление Соисполнителями) по первому требованию Заказчика или органов государственного контроля или суда, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к указанным операциям и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя, государственного органа или суда, если иной срок не указан в запросе;
• по операциям с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - «Несформированный источник для вычета по НДС»).

В случае нарушения заверений и/или гарантий, указанных в п. 1.1. - 1.2., Сторона, чьи права нарушены вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким нарушением.

Стороны исходят из того, что Заказчик полагается на данные Исполнителем заверения и гарантии. Нарушение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Заказчика от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки;

Возмещение имущественных потерь:

2.1 Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) возместит Заказчику полностью все имущественные потери и (или) убытки Заказчика, которые возникнут в случаях невозможности уменьшения Заказчиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), определенные актом государственного органа, в частности, решением налогового органа или постановлением о возбуждении уголовного дела. Акт государственного органа является достаточным доказательством потерь Заказчика в независимости от факта его обжалования.

По требованию Заказчика Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется участвовать в обжалованиях Акта(ов) государственного органа, вынесенного(-ых) в отношении Покупателя, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Заказчик, по запросу Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), окажет содействие последнему в реализации его права на участие в процессе обжалования на стороне Заказчика Акта государственного органа, вынесенного в отношении Заказчика, в части, касающейся хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя).

Для целей применения п.1.3 и 2.1., Стороны заранее оценили размер имущественных потерь/убытков как равный совокупности уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком сумм налогов, в возмещении которых Заказчику было отказано (в уменьшении подлежащего уплате налога в связи с совершением сделки между Заказчиком и Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) Заказчику отказано), сумм, уплаченных или подлежащих уплате Заказчиком вследствие не признания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из настоящего Договора, доначисления налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

• Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) возместит Заказчику полностью все имущественные потери Заказчика, возникшие вследствие неустранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС по операциям из настоящего Договора, если вследствие такого неустранения Заказчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), при этом, для целей применения данного положения Стороны исходят из следующего:
• в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Заказчиком вычета по операциям из настоящего Договора и не будет требовать от Заказчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Заказчика в применении вычета;

• несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) и Заказчиком, но и в ситуации, когда продавец (подрядчик, исполнитель) или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

• добровольный отказ Заказчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Заказчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций по приобретению работ, услуг, товара у Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) по настоящему Договору;
• устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет;

2.2.1. При получении Уведомления, форма которого предусмотрена договором, от Заказчика, сформированного на основании Информационного письма территориального налогового органа, о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется обеспечить устранение таких признаков в течение 1 месяца с момента получения указанного Уведомления;

Обязательство, указанное в настоящем пункте, обеспечивается уменьшением суммы, подлежащей оплате Заказчиком Поставщику (Подрядчику, Исполнителю), на сумму НДС по операциям из Договора за отчетный квартал, по итогам которого выявлен несформированный источник для применения вычета по НДС.

Без применения к Заказчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по Договору данная сумма остается в распоряжении Заказчика до момента получения Заказчиком Информационного письма территориального налогового органа об урегулировании несформированного источника для применения вычета по НДС либо истечения срока на урегулирование признаков несформированного источника для применения вычета по НДС (в зависимости от того, какой срок наступил ранее).

Если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не обеспечил устранение признаков несформированного источника для применения вычета по НДС, что подтверждается полученным (Обществом) Информационным письмом от территориального налогового органа, вследствие чего Заказчик отказался от применения вычета по НДС за соответствующий период, данная сумма покрывает требование Заказчика о возмещении имущественных потерь, понесенных последним ввиду такого отказа.

Стороны заранее оценили размер имущественных потерь, которые Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется возместить Заказчику в случае добровольного неприменения Заказчиком вычета по налогу на добавленную стоимость по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), в размере, равном сумме уплаченного Заказчиком налога на добавленную стоимость, а также сумме уплаченных пени и штрафа.

Для подтверждения факта наступления обстоятельств, с которыми стороны связывают обязанность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) возместить имущественные потери Заказчика, согласно п. 2.3., достаточным доказательством будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, переданное по каналам телекоммуникационной связи о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) считается урегулированной для Заказчика в связи с подачей последним уточненной налоговой декларации, исключением из вычетов соответствующей суммы НДС по взаимоотношениям с контрагентом-поставщиком, подрядчиком, исполнителем, при этом для Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) ситуация считается неурегулированной;

Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязуется возместить Заказчику:

имущественные потери и/или убытки Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) соответствующего требования Заказчика, подтвержденного соответствующими документами. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) по истечении 6 (шести) дней с даты, направления заказного письма.

• Заказчик вправе удовлетворить требования к Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) о возмещении имущественных потерь и/или убытков из денежных средств, причитающихся выплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) по любым основаниям, в порядке зачета встречных денежных требований;

Поворот возмещения убытков и имущественных потерь:

3.1. Уплаченная Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) сумма в счет возмещения имущественных потерь/убытков (в части, в отношении которой прекратились основания для взыскания) подлежит возврату Заказчиком в каждом из следующих случаев:

• отмены или признания соответствующего решения государственного органа недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке;
• устранения признаков Несформированного источника для вычета по НДС, если ранее Заказчик добровольно отказался от применения вычета по НДС по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), что должно быть подтверждено соответствующим Информационным письмом территориального налогового органа;
• применение Заказчиком вычета по операциям с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), от применения которого Заказчик ранее отказался.

Стороны признают, что вышеизложенные условия направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности Договора. В связи с этим Стороны рассматривают настоящие условия в качестве самостоятельного, автономного соглашения, не зависящего от основного обязательства по Договору. В случае признания Договора недействительным, незаключенным, истечения срока его действия, условия настоящего Приложения сохраняют юридическую силу. Ни одна из Сторон не имеет права оспаривать данные положения по причинам, связанным, зависящим или вытекающим из Договора».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена договора сформирована методом анализа ранка на основании минимального предложения из 2-х предложенных на день определения Н(М)ЦД.

Приложение № 4 к документации

Сведения о предложении Участника

Наименование и технические характеристики товара

- Посмотреть таблицу с данными