Тендер - поставка смазочных материалов №297557983

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор_Поставка.doc
• Извещение_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть83 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):г. Магнитогорск, ул. Бестужева, д. 58
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков x - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, подготовлено, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Магнитогорскинвестстрой», утв. Решением Совета директоров АО «МИС» от 27.12.2024 Протокол №2 (далее по тексту также – Положение о закупках).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Рекомендуемая форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку смазочных материалов (для машины дорожной разметочной Контур 700) , а также применимые к данному запросу котировок законодательные и иные нормативные правовые акты

___________________________________________________________________________________________

(наименование Участника (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)

в лице ____________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. либо наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О. (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в извещение о запросе котировок в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок в электронной форме и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении.

Предлагаемые условия исполнения договора:

Предложение участника конкурентной закупки в отношении предмета такой закупки: в соответствии со спецификацией с указанием стоимости каждой единицы товара, с указанием наименования страны происхождения по каждой единицы товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора - ______________ (_______________________) руб. __ копеек, в т. ч. НДС - _______ руб. / НДС не предусмотрен

Информация об участнике конкурентной закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: на поставку смазочных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению

о запросе котировок в электронной форме

Проект

Договор №

на поставку товара

г. Магнитогорск « » мая 2025 года

Акционерное общество «Магнитогорскинвестстрой», в лице директора Абрамова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании,. совместно именуемые «Стороны», на основании протокола от №, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке смазочных материалов (далее по тексту – товар), согласно спецификации (приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить данный товар.

Взаимодействие сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить Заказчику товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных договором и спецификацией (приложение № 1 к договору).
2.1.2 Одновременно с поставкой товара передать Заказчику необходимые документы (счёт, счёт-фактуру, акт приёмки товара (товарную накладную) в двух экземплярах, а также документы, подтверждающие качество поставляемого товара).
2.1.3. Передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц.
2.1.4. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.5. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в течение 10 календарных дней с момента их возникновения.
2.1.6. Обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и договором.
2.1.7. Обеспечить за свой счёт устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Требовать обеспечения своевременной приёмки поставленного товара и подписания документов в установленные сроки.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных договором, надлежащим образом, поставленного и принятого Заказчиком товара.
2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить своевременную приёмку поставленного товара.
2.3.2. Произвести оплату товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с договором.
2.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать передачи товара в соответствии с условиями настоящего договора и сопроводительными документами в установленный срок.
2.4.2. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке товара либо при наступлении гарантийных случаев.
2.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.
2.4.5. Требовать в соответствии с договором возмещения убытков, причинённых по вине Поставщика.
2.4.6. Отказаться от приёмки и оплаты товара, не соответствующего условиям договора.
2.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Цена Договора и условия оплаты
3.1. Цена договора составляет () рублей 00 копеек, в том числе НДС.
3.2. Цена договора включает в себя: стоимость товара, затраты на транспортировку (доставку до места поставки), разгрузку (в том числе перемещение поставленного товара в указанное заказчиком помещение), стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов (в т. ч. НДС) и других обязательных платежей, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением договора.
3.3. Заказчик оплачивает стоимость товара в следующем порядке: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приёмки поставленного товара, на основании подписанной Заказчиком товарной накладной, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
3.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных договором обязательств, оплата производится по факту поставленного товара за вычетом начисленных штрафов и (или) пеней.

Срок, место и условия поставки товара

4.1. Срок поставки товара: с даты заключения договора по 26.05.2025 года.

4.2. Место и условия поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Бестужева, д. 58. (Склад). Поставка осуществляется в рабочие дни с 08:00 до 17:00 час, в пятницу с 08:00 до 15:00 час (время местное).

4.3. Поставщик обязан заблаговременно, не менее чем за 2 дня до предполагаемой даты поставки, согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки товара.

4.4. Поставляемый товар должен быть готов для немедленного использования.

5. Порядок приёмки товара

5.1 Приёмка поставленного товара осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком результатов исполнения договора. В случае обнаружения недостатков в товаре при его приёмке, Заказчик имеет право отказаться от приёмки такого товара, либо оговаривает эти недостатки в акте приёмки товара (товарной накладной) или в ином документе, удостоверяющем приёмку либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. При принятии товара ответственное лицо проверяет количество, комплектность, объём и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре и сведениям, указанным в сопроводительных документах.

5.2. Срок документального оформления результатов исполнения договора не должен превышать 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания приёмки. В случае не подписания акта приёмки товара (товарной накладной) Заказчиком, последний в течение пяти рабочих дней со дня получения акта приёмки товара (товарной накладной), готовит мотивированный отказ и направляет его Поставщику.

5.3. Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ от подписания акта приёмки товара (товарной накладной) и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 дней с момента его получения. Поставщик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки.

5.4. После устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания акта приёмки товара (товарной накладной), Заказчик осуществляет приёмку, подписывает акт приёмки товара (товарную накладную) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

5.5. Заказчик, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки качества поставленного товара, которые могли быть установлены при обычном способе его приёмки (явные недостатки).

5.6. Подписание акта приёмки товара (товарной накладной) Заказчиком не подтверждает факт отсутствия претензий Заказчика к количеству, качеству и ассортименту поставленного товара.

5.7. При признании товара некачественным, такой товар считается не поставленным и не подлежит оплате.

5.8. Для выявления соответствия результатов исполнения обязательств Поставщика Заказчик вправе провести отдельную (от приёмки товара) экспертизу поставленного товара, в том числе с привлечением независимых экспертов, экспертных организаций, выбирая их по своему усмотрению.

Качество, упаковка поставляемого товара и гарантийные обязательства
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями договора и спецификации.
6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались потребительские свойства).
На Товаре не должно быть механических повреждений.
6.3. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
6.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
6.5. Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).
6.6. При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика (письменно или по электронной почте).
6.7. В случае обнаружения некачественного товара, Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках.

Обеспечение исполнения обязательств

7.1. Обеспечение исполнения обязательств не установлено.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование (претензию) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 10% цены договора.

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днём истечения срока его исполнения, установленного договором, в размере 0,5 % от стоимости недопоставленного товара.

8.5. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленных документов, указанных в п.п. 2.1.2., настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об оплате неустойки из расчёта 0.03% от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить.

8.6. Неустойку (пени, штрафы) Поставщик возмещает в 5-дневный срок с момента получения требования Заказчика о возмещении неустойки либо претензии. При не возмещении Поставщиком суммы неустойки в установленный срок Заказчик вправе при расчёте по договору удержать сумму неустойки из подлежащей к оплате суммы за поставленный по договору товар либо произвести зачёт однородных встречных требований в соответствии с действующим законодательством РФ, либо удержать сумму неустойки из суммы, перечисленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения обязательств.

8.7. В случае не направления Поставщиком Заказчику мотивированных возражений на поступившую претензию о взыскании штрафных санкций и возмещений (компенсаций) в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения, задолженность, указанная в данной претензии, считается признанной Поставщиком в полном объёме.

8.8. Стороны признают, что предусмотренный настоящим договором размер неустойки является соразмерным возможному нарушению обязательств.

8.9. В случае просрочки оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены принятого и неоплаченного товара, за каждый день просрочки, но не более 3% от цены принятого и неоплаченного товара.

8.10. Убытки, причинённые Заказчику поставкой товара ненадлежащего качества и/или некомплектного товара, а также поставкой товара с нарушением сроков оплачиваются Поставщиком в полной сумме сверх неустойки.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства Российской Федерации и местных органов власти, других законодательных актов Российской Федерации, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трёх месяцев, то стороны имеют право по согласованию между собой расторгнуть настоящий договор и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 7 (семи) дней с момента наступления таких обстоятельств.

9.3. Доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить акты, принятые компетентными органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и официальные публикации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

10.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты её получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.В случае невыполнения сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

11. Изменение и расторжение договора. Дополнительные условия

11.1. Изменение и расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. При заключении и исполнении договора может быть изменен объём, цена или сроки исполнения договора.

11.3. Изменение иных условий договора допускается в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации, если оно не влечёт увеличение цены договора.

11.4. Цена договора является твёрдой и может изменяться только в следующих случаях:

1) цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров и иных условий исполнения договора;

2) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары.

3) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.

11.5. При заключении и исполнении договора, по согласованию с Поставщиком, Заказчик вправе увеличить количество поставляемого товара в случае, если у Заказчика, в том же финансовом году, возникла необходимость в дополнительных объёмах, но не более 40 % (сорока) процентов от объёма ранее произведенной закупки. При этом цена единицы дополнительно поставляемой продукции должна определяться как частное от деления цены ранее заключенного договора на предусмотренное в этом договоре количество такой продукции. При заключении дополнительного соглашения Заказчик должен соблюдать следующие принципы:

- изменение предмета договора не допускается;

- изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки.

При принятии решения о заключении дополнительного соглашения Заказчик должен сопоставить цену за единицу, определённую договором с актуальной ценой на рынке с оформлением нового расчёта цены.

11.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре без изменения цены договора.

11.7. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объёме и на тех же условиях.

11.8. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объёме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

11.9. Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.

11.10. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов в течение 10 рабочих дней.

11.11. Все, что не предусмотрено настоящим договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. Стороны соглашаются при наличии технической возможности обмениваться первичными и прочими документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного документооборота. Стороны соглашаются применять при осуществлении юридически значимого электронного документооборота квалифицированные электронные подписи, формы, форматы и порядок, установленные действующим законодательством. Данные документы в электронной форме, подписанные квалифицированной электронной подписью, приравниваются к бумажным документам с собственноручной подписью и печатью. Их направление в бумажном виде не требуется.

12. Срок действия договора

12.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания сторонами и действует до 30.06.2025 года. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон по договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

«Заказчик»: «Поставщик»:

_____________________ /С.В. Абрамов/ ____________________ / /

Приложение № 1

к договору №

от «___» мая 2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора - ______________ (_______________________) ИТОГО: () руб. 00 копеек, в т. ч. НДС – руб. / НДС не предусмотрен.

«Заказчик»: «Поставщик»:

_____________________ /С.В. Абрамов/ ____________________ / /