Тендер - Поставка смазки, масла моторного. №267686956

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Волгоградская облМесто поставки (адрес):Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская обл, Волгоград г, УЛ 8-Й ВОЗДУШНОЙ АРМИИ, ДОМ 7
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗК_субъекты_МСП_масло_смазка_февраль_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку смазки, масла моторного

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка смазки, масла моторного

Количество и характеристика поставляемого товара: - Посмотреть таблицу с данными

Краткая характеристика ледозаливочного агрегата Заказчика: - Посмотреть таблицу с данными
4. Место, условия поставки товаров: поставка осуществляется до склада Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, 8-й Воздушной Армии ул., д.7.
5. Сроки поставки товаров: с даты заключения договора, в течение 14-ти дней, в будние дни с 08:30 по 16:00 (время местное).
Поставщик не позднее чем за 2-ва рабочих дня до момента поставки товара уведомляет Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, указанных в договоре.
6. Условия поставки товара:
6.1. Поставка и разгрузка товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества товара. Поставка должна осуществляться в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке или в инструкции по применению, в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковке, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность.
6.2. Поставщик должен обеспечить сохранность товара до приемки его Заказчиком. Все риски случайного повреждения или ухудшения качества товара в процессе его доставки и разгрузки несет Поставщик.
6.3. В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям договора, Заказчик направляет Поставщику уведомление о несоответствии поставленного товара условиям договора в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента выявления указанного несоответствия, с установлением сроков устранения несоответствия товара.
6.4. В случае несоответствия поставленного товара условиям договора Поставщик обязан устранить несоответствие поставленного товара за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
7. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПинам, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и паспортами качества (в случае, если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством РФ), либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов. Качество и безопасность товара должна соответствовать Техническому регламенту ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и подтверждаться паспортом качества и/или паспортом продукции безопасности химической продукции (предоставляется на каждую партию товара). Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
8. Требования к безопасности товара: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством РФ (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида товара.
9. Требования к гарантийным обязательствам: Срок гарантии – гарантия производителя, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД на товар.
Приложение № 3 к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
на ___________________________________
Изготавливается на бланке
(при наличии) - Посмотреть таблицу с данными(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________
(указывается предмет запроса котировок)
(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:
Предложение о цене договора________________________________________________.
В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара). - Посмотреть таблицу с даннымиМы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.
Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________ (подпись) м.п.
Приложение № 4 к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _________
на поставку смазки, масла моторного
г. Волгоград "__"_______ 2024 г.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Волгоградской области «Спортивная школа по зимним видам спорта» (ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС»), в лице директора Ракитина Сергея Александровича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке Товаров, работ, услуг ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» и по результатам осуществления закупки в форме запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (Протокол № _______ от _____________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик по Договору обязуется поставить Заказчику смазку, масло моторное (далее - Товар) по ценам и в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1), по качеству, указанному в Техническом задании (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, не бывшим в употреблении, целым, соответствующий качеству, установленному изготовителем в соответствующей технической документации для данного Товара.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, 8-й Воздушной Армии ул., д.7

1.5. Поставщик обязуется осуществлять транспортировку Товара до Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами по перевозке в установленный настоящим Договором срок.

2. Качество и упаковка Товара

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПинам, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и паспортами качества (в случае, если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством РФ), либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.2. Товар должен отгружаться в упаковке обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и при осуществлении хранения в складских условиях на протяжении гарантийного срока.

2.3. Упаковка заводская должна отвечать требованиям ГОСТ или ТУ и быть безопасной для жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Упаковка не должна иметь повреждений.

2.4. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

2.5. Каждая партия поставляемого Товара должна сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность

3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара Заказчику производится собственными силами и за счет Поставщика, на склад Заказчика. Срок поставки Товара: с даты заключения договора в течение 14-ти дней, в будние дни с 08:30 по 16:00 (время местное).

3.2. Поставщик не позднее чем за 2-ва рабочих дня до даты поставки товара уведомляет Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, указанных в договоре в разделе 14.

3.3. При поставке Поставщик предоставляет счет-фактуру при наличии и товарную накладную или УПД, копии сертификатов качества на Товар.

3.4. В случае если в пункте 11.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения договора в части поставки и приемки товара.

3.5. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества Товара.

4. Цена Договора, порядок, форма и сроки оплаты

4.1. Цена Договора составляет _____________ (____________________) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________) 4 .

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

Цена единицы товара указана в Спецификации.

4.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

4.3. Источник финансирования: средства, полученные от иной приносящей доход деятельности ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС».

4.4. Оплата поставленного товара производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика по факту поставки, на основании счёта, товарной накладной или УПД, счёта-фактуры (при наличии) в течение 7-ми рабочих дней. Аванс не предусмотрен.

4.5. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

4.6. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Обеспечение исполнения Договора

5.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в форме независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и отвечать требованиям действующего законодательства РФ.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

5.2. Антидемпинговые меры не устанавливаются в соответствии с пп. «а» п. 25 ПП 1352.

5.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10-ти банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения договора.

5.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

5.5. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поставки последней партии Товара. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем договоре.

5.6. В случае если Поставщиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 5.5 Договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

6. Сдача-приемка Товара

6.1. Сдача-приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре. Прием Товара осуществляется ответственным лицом Заказчика.

6.2. При приемке Товара проверяется его соответствие требованиям нормативно-технической документации, данным, указанным в накладных и письменной заявке.

6.3. Сдача-приемка Товара удостоверяется подписью и печатью ответственного лица Заказчика в товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД, что означает проведение проверки в полном объеме.

6.4. Заказчик обязан принять партию Товара в течение 3-х календарных дней с момента фактической поставки партии Товара и предоставления Поставщиком товарных накладных или УПД и счета-фактуры (при наличии) или отказаться от ее приемки в случае обнаружения товара несоответствующего условиям настоящего договора.

6.5. В момент передачи товара Поставщик предоставляет Заказчику сопроводительные документы на поставляемый товар, оформленные в соответствии с законодательством РФ, обязательные для данного вида товара:

а) товарная накладная или УПД, оформленная в 2-х экземплярах;

б) один экземпляр счета и счета-фактуры (при наличии), выставленные Заказчику;

в) документ, удостоверяющий его качество и безопасность

6.6. Гарантийный срок поставляемого товара должен быть не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания документа о приемке.

6.7. Поставщик в течение всего срока годности товара обязан за свой счет заменить товар.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: пожар, наводнение, ураган, землетрясение, военные действия, а также забастовки, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, данные обстоятельства подтверждаются актом о признании таких обстоятельств обстоятельствами непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Договора соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7.4. Сторона, принявшая решение об отказе от дальнейшего исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств в силу возникновения указанных в п. 7.1 обстоятельств.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

8.1.3. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Договора, Спецификации, требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

8.1.4. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

8.1.5. Давать мотивированный отказ в приеме товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 3-х дней с даты подписания мотивированного отказа в приеме товара.

8.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки товара.

8.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Принять товар от Поставщика.

8.2.2. Произвести оплату за поставку товара.

8.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

8.2.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1. Поставить товар, предусмотренный Договором в полном объёме и надлежащего качества, подтвержденного соответствующим сертификатом. Сведения о сертификации, либо копии сертификатов заверяются подписью и печатью Поставщика. Товар поставляется маркированным в соответствии с требованиями, установленными нормами законодательства РФ, в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при хранении и транспортировке.

8.3.2. Доставить товар Заказчику транспортом Поставщика, за свой счет, строго по количеству и ассортименту и в объемах в соответствии с Заявкой Заказчика.

8.3.3. Обеспечить разгрузку товара собственными силами и за свой счет.

8.3.4. Осуществить поставку товара Заказчику по твердой цене за единицу, включая все затраты Поставщика (транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи) на всем сроке действия Договора.

8.3.5. В случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Договора письменно уведомить об этом Заказчика в течение 2-х рабочих дней.

8.3.6. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2-х рабочих дней со дня заключения Договора.

8.3.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

8.3.8. Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки товара, о его качестве, в случае необходимости предъявить для осмотра транспорт и помещения для хранения товара.

8.3.9. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

8.3.10. В случае выявления несоответствия качества товара требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных товаров), осуществить замену на товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного Товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного Товара.

8.3.11. В случае поставки товара, несоответствующего условиям Договора (расхождение по наименованию товара, характеристикам, фасовке, остаточному сроку годности и т.п.), забрать товар с ответственного хранения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке товара.

8.3.12. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом Договора, Поставщик представляет Заказчику документ (документы), подтверждающий данное соответствие.

8.3.13. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

8.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

8.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

8.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.

8.4.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

8.5. Поставщик, в отношении товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Договоре.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик по своему усмотрению вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

9.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

9.5. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такого запроса.

9.6. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору. Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне-предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 14-ти дней с момента получения претензии.

10.3. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.4. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.2, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12. Изменение и расторжение Договора

12.1. Условия Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию с обязательным составлением дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение составляется в 2-х экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

– при изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги, но не более чем на 20 процентов, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;

– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

12.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.

12.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при нарушении сроков поставки товара Поставщиком;

- в случае несоответствия поставленного товара техническим характеристикам.

Заказчик отправляет письменное уведомление Поставщику о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке за 14 дней до планируемого расторжения Договора.

12.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.8. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки товара Поставщиком по Договору, а именно:

- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки товара.

13. Прочие условия

13.1. Признание недействительным какого-либо из пунктов Договора не влечет признания недействительным Договора в целом.

13.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 14 считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по данному почтовому адресу не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

13.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

13.4. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону, путём направления уведомления.

13.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 - Спецификация;

- Приложение № 2 - Техническое задание.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _________

от ___________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _________

от ___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

^ Вариант выбирается при заключении Договора с учетом системы налогообложения Поставщика.

Решение_о_внесении_изменений_ЗК_ЗВС_ДЛЯ_СМП_на_на_поставку_смазки,_масла_моторного

Госуларственное автономное учреждение дополнительного образования

ВолгограДской облаСти

ГАУ ДО ВО (СШ по ЗВС>

РЕШЕниЕ

от 12.03.2024 r.

гАу до Во кСШ по

ЗВС> приняло решение о внесении изменеНий в извещение о

проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть

только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку смазки, масла

моторного (извещение }{b▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 1).

1.

П.2 Технического задания принять в новой редакции:

3. описание и

стики объекта

наименоваrl

ие страны

лlь

п/п

наименование

товара

Ед.

":,

Колво

Кол

происхожден

ия товара

ОКПf-2

(dля

ок▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьl4

(кпЕс 2008)

Харакгеристики товара

зqполненuя

учасmнuком

запроса

коmuровок в

элекmронной

l

Смазка

CAZPROMNEFT

Grease

шт.

12

Многофункltионiшьная литиевая смазка с

содержанием противозадирных присалок (ЕР-

LЕР2или

присалок), используется

в узлах

трения

промышленных механизмов и транспортных

средств, когда требуется надежная защита

эквивzlлент

|9,20.29.2l0

пластичные

смазки

оборулования, работающего в условиях средних

и высоких нагрузок.

, Стандарт картриджа PULL-OFF по DIN 1284

. Смазку можно использовать при температурах

от -З0 оС до +l20 "С.

. Тип загустителя; литиевый

. Тип смазки: паста

. объем 400 мл

2

Моторное масло

реtrо-сапаdа

Suрrеmе Syntetic

5W-30

шт.

4

. Тип: синтетическое

. Класс вязкости: SAE 5W-30

. Класс API: SP

. Класс ILSAC GF-6А

. Фасовка: канистра пластик

. объём, л: 5

Обоснование дополнительных

характеристик:

Рекомендация завода-изготовителя

транспортного средства, имеющегося у

заказчика - ледоз€tливочный агрегат

Заказчика ZAMBONI446.

19.20.29.1

Масла

моторные

l0

(универсальн

ые,

карбюраторн

ые,

дизельные,

для

авиационных

поршневых

двигателеи

_

2,

П. 19 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на

и время окончания

срока подачи заJIвок на

участие в запросе

.Щата

3.

принять в новой

марта2024 r.

09:00

П. 20 извещения о проведении запроса котировок в электронной форме,

участниками которого могут быть только субъекты маJIого и среднего

предпринимательства на поставку смазки, масла моторного принять в новой

редакции:

[ата окончания срока

20

рассмотрения и оценки

з€uIвок на участие в запросе

котировок, место и время

рассмотрение заявок

,.Щиректор

к18> марта 2024 r.

г. Волгогрёд, ул.Новороссийская, д. 15, каб.617

09:00

t_}

С.А. Ракитин

ЗК_субъекты_МСП_масло_смазка_февраль_2024_—_изменения_от_12,03,2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку смазки, масла моторного

с учетом изменений на основании решения 12.03.2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложение № 2 к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка смазки, масла моторного

Количество и характеристика поставляемого товара: - Посмотреть таблицу с данными

Краткая характеристика ледозаливочного агрегата Заказчика: - Посмотреть таблицу с данными
4. Место, условия поставки товаров: поставка осуществляется до склада Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, 8-й Воздушной Армии ул., д.7.
5. Сроки поставки товаров: с даты заключения договора, в течение 14-ти дней, в будние дни с 08:30 по 16:00 (время местное).
Поставщик не позднее чем за 2-ва рабочих дня до момента поставки товара уведомляет Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, указанных в договоре.
6. Условия поставки товара:
6.1. Поставка и разгрузка товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества товара. Поставка должна осуществляться в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке или в инструкции по применению, в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковке, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность.
6.2. Поставщик должен обеспечить сохранность товара до приемки его Заказчиком. Все риски случайного повреждения или ухудшения качества товара в процессе его доставки и разгрузки несет Поставщик.
6.3. В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям договора, Заказчик направляет Поставщику уведомление о несоответствии поставленного товара условиям договора в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента выявления указанного несоответствия, с установлением сроков устранения несоответствия товара.
6.4. В случае несоответствия поставленного товара условиям договора Поставщик обязан устранить несоответствие поставленного товара за свой счет в установленные Заказчиком сроки.
7. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПинам, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и паспортами качества (в случае, если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством РФ), либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов. Качество и безопасность товара должна соответствовать Техническому регламенту ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и подтверждаться паспортом качества и/или паспортом продукции безопасности химической продукции (предоставляется на каждую партию товара). Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.
8. Требования к безопасности товара: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством РФ (копии паспорта завода-изготовителя, копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии и др.), обязательными для данного вида товара.
9. Требования к гарантийным обязательствам: Срок гарантии – гарантия производителя, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД на товар.
Приложение № 3 к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПОДАВАЕМОЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
на ___________________________________
Изготавливается на бланке
(при наличии) - Посмотреть таблицу с данными(далее именуется – участник запроса котировок) представляет заявку на участие в запросе котировок на_________________________________________________________________
(указывается предмет запроса котировок)
(далее именуется – запрос котировок) и предлагает следующее:
Предложение о цене договора________________________________________________.
В случае признания нас победителем в настоящем запросе котировок и заключения с нами договора мы согласны исполнить условия договора, установленные извещением о проведении запроса котировок, а также указываем наименование и характеристики поставляемого товара (в случае осуществления поставки товара). - Посмотреть таблицу с даннымиМы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в настоящей заявке на участие в запросе котировок.
Участник запроса котировок (уполномоченное лицо)
Должность, Ф.И.О. _____________________________________ (подпись) м.п.
Приложение № 4 к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _________
на поставку смазки, масла моторного
г. Волгоград "__"_______ 2024 г.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Волгоградской области «Спортивная школа по зимним видам спорта» (ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС»), в лице директора Ракитина Сергея Александровича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________________, действующего на основании _______________________, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупке Товаров, работ, услуг ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС» и по результатам осуществления закупки в форме запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, (Протокол № _______ от _____________) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик по Договору обязуется поставить Заказчику смазку, масло моторное (далее - Товар) по ценам и в количестве, указанном в Спецификации (Приложение № 1), по качеству, указанному в Техническом задании (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.

1.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, не бывшим в употреблении, целым, соответствующий качеству, установленному изготовителем в соответствующей технической документации для данного Товара.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Место доставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, 8-й Воздушной Армии ул., д.7

1.5. Поставщик обязуется осуществлять транспортировку Товара до Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами по перевозке в установленный настоящим Договором срок.

2. Качество и упаковка Товара

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов Таможенного Союза, Российской Федерации, в том числе ГОСТам, СанПинам, действующим на момент поставки (доставки) товара, и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товара, соответствовать нормативно-технической документации Российской Федерации, подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя и паспортами качества (в случае, если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством РФ), либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.2. Товар должен отгружаться в упаковке обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и при осуществлении хранения в складских условиях на протяжении гарантийного срока.

2.3. Упаковка заводская должна отвечать требованиям ГОСТ или ТУ и быть безопасной для жизни, здоровья и охраны окружающей среды. Упаковка не должна иметь повреждений.

2.4. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

2.5. Каждая партия поставляемого Товара должна сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность

3. Срок и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара Заказчику производится собственными силами и за счет Поставщика, на склад Заказчика. Срок поставки Товара: с даты заключения договора в течение 14-ти дней, в будние дни с 08:30 по 16:00 (время местное).

3.2. Поставщик не позднее чем за 2-ва рабочих дня до даты поставки товара уведомляет Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи, указанных в договоре в разделе 14.

3.3. При поставке Поставщик предоставляет счет-фактуру при наличии и товарную накладную или УПД, копии сертификатов качества на Товар.

3.4. В случае если в пункте 11.1 Договора указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения договора в части поставки и приемки товара.

3.5. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества Товара.

4. Цена Договора, порядок, форма и сроки оплаты

4.1. Цена Договора составляет _____________ (____________________) рублей 00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): __________ (__________) рублей _______ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________) 4 .

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

Цена единицы товара указана в Спецификации.

4.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

4.3. Источник финансирования: средства, полученные от иной приносящей доход деятельности ГАУ ДО ВО «СШ по ЗВС».

4.4. Оплата поставленного товара производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика по факту поставки, на основании счёта, товарной накладной или УПД, счёта-фактуры (при наличии) в течение 7-ми рабочих дней. Аванс не предусмотрен.

4.5. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

4.6. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

5. Обеспечение исполнения Договора

5.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча семьсот семьдесят шесть) рублей 40 копеек, в форме независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии. Независимая гарантия должна быть безотзывной и отвечать требованиям действующего законодательства РФ.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

5.2. Антидемпинговые меры не устанавливаются в соответствии с пп. «а» п. 25 ПП 1352.

5.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10-ти банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения договора.

5.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

5.5. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поставки последней партии Товара. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в настоящем договоре.

5.6. В случае если Поставщиком в ходе исполнения Договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный п. 5.5 Договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

6. Сдача-приемка Товара

6.1. Сдача-приемка Товара осуществляется по адресу Заказчика, указанному в настоящем Договоре. Прием Товара осуществляется ответственным лицом Заказчика.

6.2. При приемке Товара проверяется его соответствие требованиям нормативно-технической документации, данным, указанным в накладных и письменной заявке.

6.3. Сдача-приемка Товара удостоверяется подписью и печатью ответственного лица Заказчика в товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД, что означает проведение проверки в полном объеме.

6.4. Заказчик обязан принять партию Товара в течение 3-х календарных дней с момента фактической поставки партии Товара и предоставления Поставщиком товарных накладных или УПД и счета-фактуры (при наличии) или отказаться от ее приемки в случае обнаружения товара несоответствующего условиям настоящего договора.

6.5. В момент передачи товара Поставщик предоставляет Заказчику сопроводительные документы на поставляемый товар, оформленные в соответствии с законодательством РФ, обязательные для данного вида товара:

а) товарная накладная или УПД, оформленная в 2-х экземплярах;

б) один экземпляр счета и счета-фактуры (при наличии), выставленные Заказчику;

в) документ, удостоверяющий его качество и безопасность

6.6. Гарантийный срок поставляемого товара должен быть не менее срока гарантии, установленного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания документа о приемке.

6.7. Поставщик в течение всего срока годности товара обязан за свой счет заменить товар.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: пожар, наводнение, ураган, землетрясение, военные действия, а также забастовки, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, данные обстоятельства подтверждаются актом о признании таких обстоятельств обстоятельствами непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Договора соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более 2-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7.4. Сторона, принявшая решение об отказе от дальнейшего исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о невозможности исполнения обязательств в силу возникновения указанных в п. 7.1 обстоятельств.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

8.1.3. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Договора, Спецификации, требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке.

8.1.4. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

8.1.5. Давать мотивированный отказ в приеме товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 3-х дней с даты подписания мотивированного отказа в приеме товара.

8.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки товара.

8.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Принять товар от Поставщика.

8.2.2. Произвести оплату за поставку товара.

8.2.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

8.2.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

8.3. Поставщик обязан:

8.3.1. Поставить товар, предусмотренный Договором в полном объёме и надлежащего качества, подтвержденного соответствующим сертификатом. Сведения о сертификации, либо копии сертификатов заверяются подписью и печатью Поставщика. Товар поставляется маркированным в соответствии с требованиями, установленными нормами законодательства РФ, в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товара при хранении и транспортировке.

8.3.2. Доставить товар Заказчику транспортом Поставщика, за свой счет, строго по количеству и ассортименту и в объемах в соответствии с Заявкой Заказчика.

8.3.3. Обеспечить разгрузку товара собственными силами и за свой счет.

8.3.4. Осуществить поставку товара Заказчику по твердой цене за единицу, включая все затраты Поставщика (транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи) на всем сроке действия Договора.

8.3.5. В случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Договора письменно уведомить об этом Заказчика в течение 2-х рабочих дней.

8.3.6. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Договора, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2-х рабочих дней со дня заключения Договора.

8.3.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

8.3.8. Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки товара, о его качестве, в случае необходимости предъявить для осмотра транспорт и помещения для хранения товара.

8.3.9. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

8.3.10. В случае выявления несоответствия качества товара требованиям действующей нормативно-технической документации, в том числе на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных товаров), осуществить замену на товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного Товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного Товара.

8.3.11. В случае поставки товара, несоответствующего условиям Договора (расхождение по наименованию товара, характеристикам, фасовке, остаточному сроку годности и т.п.), забрать товар с ответственного хранения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке товара.

8.3.12. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом Договора, Поставщик представляет Заказчику документ (документы), подтверждающий данное соответствие.

8.3.13. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

8.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

8.4. Поставщик вправе:

8.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

8.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

8.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.

8.4.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

8.5. Поставщик, в отношении товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Договоре.

9. Ответственность Сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик по своему усмотрению вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки ЦБ РФ.

9.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

9.5. Неустойка (штрафы, пени) должна быть перечислена одной Стороной по письменному запросу другой Стороны в течение 10-ти рабочих дней со дня получения такого запроса.

9.6. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору. Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

10.2. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне-предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 14-ти дней с момента получения претензии.

10.3. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

10.4. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.2, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с действующим законодательством.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г., а в части возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12. Изменение и расторжение Договора

12.1. Условия Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию с обязательным составлением дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение составляется в 2-х экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10-ти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.4. При возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

– при изменении количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги, но не более чем на 20 процентов, при этом цена договора должна быть изменена пропорционально изменению количества товара, объема работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги;

– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

– при изменении цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора.

12.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.

12.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

- при нарушении сроков поставки товара Поставщиком;

- в случае несоответствия поставленного товара техническим характеристикам.

Заказчик отправляет письменное уведомление Поставщику о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке за 14 дней до планируемого расторжения Договора.

12.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.8. По решению суда Договор может быть расторгнут в случае нарушений условий поставки товара Поставщиком по Договору, а именно:

- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки товара.

13. Прочие условия

13.1. Признание недействительным какого-либо из пунктов Договора не влечет признания недействительным Договора в целом.

13.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по Договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 14 считаются направленными надлежащим образом.

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по данному почтовому адресу не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.

13.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

13.4. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

13.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, адреса (местонахождения), банковских и иных реквизитов, контактных телефонов, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону, путём направления уведомления.

13.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 - Спецификация;

- Приложение № 2 - Техническое задание.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _________

от ___________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № _________

от ___________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

^ Вариант выбирается при заключении Договора с учетом системы налогообложения Поставщика.