Тендер - Поставка СИЗ (крема, очки, нарукавники) №315502106

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Контракта

Контракт № 43/44Г/25

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Новосибирск «__» ________ 2025 года

__________________________________________ (____________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Глинских Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Средства индивидуальной защиты (Очки, крема, нарукавники) (далее именуемый - Товар), а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего контракта.
1.2. Наименование, характеристики, страна происхождения товара, единица измерения, количество, цена за единицу, общая сумма всего поставляемого Товара определяются в Спецификации на поставку Товара (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Контракту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Риск случайной гибели несет собственник товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Стоимость Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена контракта составляет __________ рублей (__________________________________), в т. ч. НДС – ______________ рублей/НДС не предусмотрен на основании ________. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена Товара включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта, в том числе расходы на транспортировку товара от Поставщика до Заказчика, транспортировку от Заказчика к месту замены и обратно, все виды погрузочно-разгрузочных работ, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
2.3. Форма оплаты – безналичная. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами универсального передаточного документа (УПД)/Акта, составленного на основании счета, счета-фактуры (при наличии).
2.4. После согласования и подписания Сторонами Спецификации на поставку изменение Поставщиком цены на товар в одностороннем порядке не допускается.
2.5. Расчеты по настоящему контракту осуществляются за счет средств Заказчика – бюджетного учреждения.

Условия поставки и приемки Товара
3.1. Срок поставки: по 28.11.2025 включительно с даты заключения Контракта.
3.2. Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочий дня уведомляет Заказчика о дате поставки товара. Поставка осуществляется по указанному адресу в будние дни с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов и с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов по согласованию с Заказчиком. Поставщик предоставляет всю необходимую документацию для приемки товара. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
3.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, д.3.
3.4. Одновременно с Товаром передаются необходимые документы на Товар (сертификаты соответствия, сертификаты качества и безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и т.п.), все документы предоставляются на русском языке.
В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от дальнейшей приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.
3.5. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика:
- Кузнецов Игорь Петрович, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком не позднее следующего после доставки Товара рабочего дня.
3.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара проводит его проверку по качеству и при отсутствии претензий подписывает УПД/Акт, один экземпляр которого после его подписания передается Поставщику (направляется по почте, факсу или электронной почте, указанным в реквизитах Поставщика).
В случае поставки товара с нарушением требований по качеству Поставщик заменяет поставленный Товар Товаром надлежащего качества в течение срока, согласованного с Заказчиком. Приемка товара после устранения допущенных нарушений проводится в установленном настоящем контракте порядке.
3.7. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки товара ненадлежащего качества, то стороны привлекают для выявления недостатков товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет стороны, инициирующей проведение экспертизы, с последующим возмещением виновной стороной.
3.8. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
4.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов о приемке товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. п. 2.3 и 3.4 Контракта.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.
4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.
4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
4.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, установленных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. п. 2.3 и 3.4 Контракта, по итогам исполнения Контракта.
4.4.2. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.
Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.
4.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.
4.4.4. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.
4.4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
4.4.6. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Качество товара. Упаковка. Гарантийные обязательства.
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами на данный вид товара. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным. Качество и безопасность Товара должно быть подтверждено приложенными к нему документами (или их заверенными копиями), в том числе сертификатами соответствия, сертификатами качества и безопасности, санитарно-эпидемиологическими заключениями в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке любым транспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011).
5.3. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям стандартов относительно отдельного вида Товара, входящего в спецификацию поставки, но в любом случае должна содержать информацию о наименовании товара (индивидуальном наименовании и марке, товарном знаке (при наличии) и наименовании производителя товара.
5.4. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара на весь объем подлежащего поставке товара не менее 12 (Двенадцати) месяцев, срок годности не менее 30 (тридцати) месяцев, исчисляется с даты подписания документов о приемке Товара Заказчиком.

Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.9. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему контракту.
6.11. В случае не достижения согласия, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также война, военные действия, запретительные акты или действия правительства, или государственных органов, непосредственно влияющие на исполнение настоящего контракта, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. При наступлении указанных обстоятельств сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, обязана без промедления известить о них в письменном виде другую сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего контракта.

Другие условия

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Законом о контрактной системе.

8.2. После заключения настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу.

8.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица.

8.4. Привлечение Поставщиком третьих лиц не освобождает его от установленной настоящим Контрактом ответственности.

8.5. В случае изменения у какой-либо из сторон статуса, названия, банковских реквизитов, почтового адреса или адреса местонахождения в период действия настоящего контракта, она должна в течение 2 (Двух) рабочих дней письменно известить об этом другую сторону.

8.6. Каждая из сторон согласилась считать условия настоящего контракта, а также любую информацию прямо или косвенно вытекающую из настоящего Контракта, в том числе переданной сторонами друг другу при заключении настоящего контракта, в ходе исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, конфиденциальной информацией, а в пределах, допускаемых действующим законодательством РФ, коммерческой тайной.

Каждая из сторон принимает на себя обязательства не разглашать конфиденциальную информацию в рамках исполнения настоящего Контракта (делать доступной третьим лицам). Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации распространяется на период с даты подписания настоящего Контракта сторонами и действует до истечения 3-х летнего периода после прекращения действия контракта либо его расторжения.

Каждая из сторон настоящего Контракта обязуется возместить другой стороне в полном объеме причиненные убытки, в случае, если они стали следствием разглашения другой стороной Контракта конфиденциальной информации.

8.7. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.8. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9.Вступление контракта в силу, сроки его действия и другие условия.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует по 31.12.2025 включительно. Истечение срока действия Контракта, не освобождает стороны от исполнения обязательств по нему.

9.2. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Сторон допускается поставка (использование) Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в Контракте, при этом цена за единицу поставляемого Товара остается неизменной.

9.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.4. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Контракт считается расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Контракта не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

9.5. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

9.5.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

9.5.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком указанного в преамбуле и в п. 1.2 настоящего Контракта.

9.5.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.5.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.7. В случае изменения своих реквизитов Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом друг друга.

10. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта

10.1. Приложение №1 – Спецификация на поставку Товара.

10.2. Приложение №2 – Техническое задание.

10.3. Приложение №3 – Единые требования к Поставщику

11. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № 43/44Г/25 от «__» ___________ 2025 года

Спецификация на поставку Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Общая цена Товара по настоящему Контракту составляет Цена контракта составляет __________ рублей (__________________________________), в т. ч. НДС – ______________ рублей/НДС не предусмотрен на основании ________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № 43/44Г/25 от «__» ____________ 2025 года

Техническое задание

на приобретение СИЗ для нужд ИНГГ СО РАН

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук, (ИНГГ СО РАН), г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 3.

Объект закупки: СИЗ (крема, очки, нарукавники, перчатки).

В связи с отсутствием позиции каталога товаров, работ, услуг заказчик до завершения закупки вправе руководствоваться п. 7 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 20.11.2021) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Заказчик осуществляет описание товара в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
ОКП2:
32.99.11.199 - Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки.
20.41.44.110 Пасты чистящие;
20.42.15.150 Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки.

КТРУ/ОКПД2:
32.50.42.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Экран защитный для лица, многоразового использования/32.50.42.120 Очки защитные;
22.19.60.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских)/ 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие;
32.99.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Респиратор Полумаска, фильтрующая/32.99.11.120 Респираторы;
20.42.15.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Крем для рук/ 20.42.15.141 Кремы для рук;
20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– Мыло туалетное твердое/ 20.41.31.110 Мыло туалетное твердое;
20.41.31.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть– Мыло туалетное жидкое/ 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое.
Обоснование необходимости использования дополнительной информации в описании объекта закупки (в соответствии с пунктом 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 (далее - Правила))
В силу статьи 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) к числу основных принципов контрактной системы относятся принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд (необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд) и принцип эффективности осуществления закупки (эффективного использования источников финансирования), которые должны соблюдаться Заказчиком наряду с иными требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В соответствии с пунктом 5 Правил, заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае если Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Заказчиком установлены дополнительные требования к товару для обеспечения совместимости/взаимодействия закупаемого товара с имеющимся у Заказчика оборудованием.
Характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики поставляемых СИЗ, необходимых заказчику, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из требований к СИЗам при их использовании сотрудниками Заказчика. Учитывая изложенное, Заказчиком установлены дополнительные требования к товару и его качеству.

Технические характеристики товара
Таблица 1 - Посмотреть таблицу с данными

Прочие условия.

6.1. Срок поставки: по 28.11.2025 включительно с даты заключения контракта.

6.2. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирск, пр. Ак. Коптюга, 3. Погрузка, разгрузка, доставка поставляемого товара осуществляется силами и средствами поставщика.

6.3. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не демонстрационным (выставочным) образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

7.Требования к таре и упаковке товара.

7.1. Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность и не содержащей вскрытий, вмятин, порезов и деформаций. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

7.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

7.3. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов и ТУ, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Спецификации на поставку товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим техническим заданием, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

7.4. Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с установленными государственными стандартами. Упаковка оборудования должна соответствовать требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

7.5. Маркировка товара должна содержать следующие сведения в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на русском языке, в том числе: наименование завода-изготовителя, с указанием страны происхождения, веса (или литража) (в том случае, если продукция имеет такое обозначение объема), срока годности, температуры хранения (в том случае, если продукция имеет температурные условия хранения), даты изготовления, каталожные номера.

В случае отсутствия такой маркировки производителем поставщик своими силами маркирует каждую упаковку товара.

Маркировка индивидуальной упаковки должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию Товара в соответствии с Контрактом.

8. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства):

8.1. Поставщик гарантирует качество товара, а также, что товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар по своим функциональным и качественным характеристикам пригоден для эксплуатации в соответствии со своим назначением.

8.2. Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида товара, Технической характеристике поставляемого товара (техническому заданию), условиями Контракта. Поставщик гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.3 Гарантийные условия подчиняются правилам условиям и положениям производителя.

8.4 Гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Контракта, не имеют силу в случае:

- любых изменений Товара, произведенных Заказчиком, а также третьими лицами;

- несоблюдения Заказчиком инструкций по эксплуатации и (или) монтажу Товара, технических условий эксплуатации Товара, иных обязательных условий, установленных Производителем Товара и (или) Поставщиком в документации к Товару;

- ненадлежащего использования Товара Заказчиком и (или) Третьими лицами;

- любого механического повреждения Товара, произошедшего, в частности, в результате неправильного обращения, хранения и (или) использования Товара;

8.5. Гарантийный срок на весь объем подлежащего поставке товара не менее 12 (Двенадцати) месяцев, срок годности не менее 30 (тридцати) месяцев, но он должен быть не менее срока действия гарантии производителя, исчисляется с даты подписания документов о приемке Товара Заказчиком.

8.6. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара. Поставщик гарантирует безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный срок дефектов, возникших по его вине и обнаруженных в течение гарантийного срока. Факты недоброкачественности или некомплектности должны быть удостоверены соответствующим актом, а в случае разногласий – так же решением назначенной обеими сторонами технической экспертизы.

8.7. В течение гарантийного срока Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в срок, оговариваемый Сторонами, с даты письменного уведомления Поставщика. При этом замененный Товар должен иметь гарантийный срок, установленный п. 8.5 настоящего раздела.

8.8. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

8.9. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

К контракту № 43/44Г/25 от «__» __________ 2025 года

Единые требования к Поставщику

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заказчик устанавливает следующие единые требования к Поставщику:

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Не проведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании исполнителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Не приостановление деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика не принято;

Отсутствие у Поставщика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации:

Поставщик - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения контракта не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Обладание Поставщиком исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся Поставщиком;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся Поставщиком;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

Поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

Поставщик не является иностранным агентом;

Отсутствие у Поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о Поставщике, в том числе о лицах, информация идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (подпункт "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона N 44-ФЗ.

- Посмотреть таблицу с данными