Тендер - Поставка СИЗ и смывающих средств №316770829

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть29 Просмотр сведений о закупке «Поставка СИЗ и смывающих средств » Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть65244

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Часть 15 пункт 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка СИЗ и смывающих средств

Описание объекта закупки: В соответствии с проектом договора

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 31.10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:17

Срок завершения подачи оферт: 01.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:16

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 5 рабочих дней с даты заключения договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Источник финансирования: средства от иной приносящей доход деятельности

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.):

Этапы оплаты: В соответствии с проектом договора

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с проектом договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с проектом договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПЕТЕРБУРГ-КОНЦЕРТ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Реки Фонтанки, Д. 41 ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 41, -, -, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, НАБ РЕКИ ФОНТАНКИ, 41, 41

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Тарасова

Имя Марина

Отчество Александровна

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Проект_Договора_Поставка_СИЗ_и_смываемых_средств

Проект Договора №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/__

- Посмотреть таблицу с данными

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-концерт» (СПб ГБУК «Петербург-концерт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по развитию и международному сотрудничеству СПб ГБУК «Петербург-концерт» Войновой Елены Драгановны, действующего на основании доверенности № 1/25 от 28.12.2024, с одной стороны и с одной стороны, и __________________ (сокращенное наименование _______), именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице_____________________, действующего(ий) на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), на основании пункта 38.1.38 (п. 2 Приложения № 3) Положения о закупках товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Петербург-концерт» (далее – Положение о закупках), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку СИЗ и смывающих средств (далее – Товар) Заказчику согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

1.3. На момент передачи товара Заказчику, товар должен соответствовать следующим обязательным условиям: должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен находиться в собственности у Поставщика; не должен находиться в залоге, под арестом; не должен являться предметом исков третьих лиц; не должен быть обремененным иными правами третьих лиц; должен соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к соответствующим группам (видам) товаров, действующих на момент поставки товара Заказчику.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) путем передачи товара Заказчику по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 41.

2.2. Сроки поставки товара: в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Периодичность поставки: однократно.

Поставка Товара осуществляется в рабочее время с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время московское) по предварительному уведомлению Поставщиком Заказчика.

2.3. Доставка товара, выполняется Поставщиком своими силами или с привлечением субподрядных организаций, за свой счет. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями производителя.

2.4. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару принадлежности и документы, в том числе сертификаты/декларации соответствия (если применимо), техническую документацию производителя (паспорт изделия и руководство (инструкцию) по эксплуатации (использованию) товара, инструкцию по сборке (если применимо)), предусмотренные Договором и (или) законодательством РФ, подтверждающие соответствие товара требованиям Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Договору), подписанные Поставщиком товарные накладные, а также счет-фактуру (если применимо) и счет на оплату товара. Все сопровождающие документы должны быть на русском языке.

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче соответствующих документов, Заказчик вправе отказаться от приема товара.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. В момент доставки товара Заказчику передача товара осуществляется по товарным накладным. Заказчик при фактической передаче товара проверяет: целостность упаковки, соответствие количества товаров, указанных в товарной накладной (по количеству тарных мест - упаковок и по количеству товаров в упаковках согласно маркировки на ярлыках), одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента товара, и при отсутствии нарушений (несоответствий) подписывает накладные с указанием даты доставки товара.

Подписание Заказчиком накладной при приемке товара по количеству в момент доставки, не является оформлением документа о приемке товара.

По факту приемки товара Заказчик подписывает (утверждает) Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(п.64.19 Приложения 5 к Приказу Минфина РФ 61н)) (далее – Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), оформленный в соответствии с законодательством и содержащие ссылку на Договор (номер и дату), подтверждающий факт и срок передачи товара. При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается в электронном виде. При отсутствии технической возможности у Поставщика Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается Поставщиком на бумажном носителе.

3.2. Заказчик не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления товара и документов, указанных в п. 2.4. Договора, осуществляет приемку товара в соответствии с п. 3.2.1.- 3.2.3. Договора и совершает одно из следующих действий:

а) подписывает (утверждает) Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть);

б) направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с указанием причин такого отказа.

3.2.1. Заказчик проверяет соответствие количества товара требованиям Договора, осуществляет осмотр потребительской упаковки товара на предмет целостности и внешнего вида товара, на предмет наличия видимых (внешних) механических повреждений, проверяет ассортимент, комплектность товара, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара и их соответствие требованиям законодательства РФ и Договора.

Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик проводит экспертизу. При осуществлении приемки товара представителем Заказчика будет осуществляться проверка соответствия сведений о показателях (характеристиках) товара, содержащихся в технической документации производителя (паспорт изделия, руководство (инструкция) по эксплуатации (использованию) товара), в информации на упаковке товара, в маркировке товара (согласно требованиям, предъявляемым нормативными документами к упаковке и маркировке), сведений указанных в сертификате/декларации о соответствии (если применимо), сведениям зафиксированным в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Договора).

3.2.2. В случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, установления недостачи, некомплектности, ассортимента не соответствующего условиям Договора, повреждения, либо несоответствия качества товара требованиям Договора, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность товара, несоответствия вышеуказанным документам информации, содержащейся в маркировке товара, неправильное оформление отчетных и финансовых документов, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товара и требование об устранении выявленных нарушений. В случае получения мотивированного отказа Поставщик обязан устранить нарушения, указанные в таком мотивированном отказе.

Поставщик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа и (или) требования Заказчика (если иной срок не указан в требовании) поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный, восполнить ассортимент, не соответствующий условиям Договора, и (или) заменить поврежденный (несоответствующий по качеству) товар, и (или) предоставить (заменить) недостающие (неправильно оформленные) документы, устранить иные нарушения, указанные Заказчиком. Все расходы в этом случае осуществляются Поставщиком за свой счет, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.

3.2.3. По окончании приемки товара и при условии отсутствия расхождений, претензий к товару со стороны Заказчика, Заказчик и Поставщик совершают следующие действия:

а) Заказчик формирует Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) средствами информационной системы, обеспечивающей ведение бухгалтерского учета;

б) Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается ответственным лицом Заказчика, принявшим товары (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии);

в) Поставщик подписывает Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем направления его Заказчиком. При наличии технической возможности Поставщик подписывает Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронном виде. При отсутствии технической возможности копия электронного Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), сформированная на бумажном носителе, подписывается собственноручно представителем Поставщика.

Допускается отправка для подписания скан копии электронного Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), сформированного на бумажном носителе, на электронную почту Поставщика, указанную в разделе 15 Договора. После подписания скан копия Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) направляется Поставщиком Заказчику на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, с одновременным предоставлением оригинала, любым доступным способом.

Обязательства по Договору считаются исполненными Поставщиком с момента подписания Поставщиком акта (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и (или) скан-копии акта и предоставления его Заказчику.

При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия Поставщика и не подписания им в установленный срок Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), Акт приемки
(ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) считается подписанным Сторонами, товар принятым Заказчиком, а Поставщик уведомленным о приемке.

г) Акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывается (утверждается) руководителем учреждения (уполномоченным лицом) Заказчика.

Утверждение Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) является оформлением документа о приемке товара.

3.3. Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с хранением товара и возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним.

3.4. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения (порчи) товара, являющегося предметом Договора, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели (утраты) или случайного повреждения (порчи) такового. Со дня подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) право собственности на товар, все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет _______ рублей _____ копеек (_______), в том числе НДС _______ рублей _____ копеек (_______) (НДС не облагается) [1] .

В случае если налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, связанная с оплатой договора, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Договора.

4.3. Цена Договора, указанная в пункте 4.1, включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе: расходы на поставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.4. Расчет с Поставщиком за поставленный товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации.

Источник финансирования Договора - Внебюджетные средства. Тип внебюджетных средств: Средства бюджетных учреждений. Вид внебюджетных средств: доходы от иной, приносящий доход деятельности, код вида расходов 244, КОСГУ 345.

4.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан в срок не более 1 (Одного) рабочего дня со дня такого изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

4.6. Заказчик оплачивает поставленный товар в течение 7 (Семи) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями Договора, а именно даты (дня) подписания сторонами Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Товар, поставленный с отклонениями от условий Договора, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

4.7. Авансирование по Договору не предусмотрено.

4.8. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям к ассортименту, комплектности и качеству товара, указанным в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Договору).

5.2. Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ производителя товара, технических регламентов и других), установленным в Российской Федерации, для данного типа (вида) товара, и подтверждаться, в необходимых случаях, сертификатом/декларацией соответствия и/или иными необходимыми документами на русском языке, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к указанному виду товаров, исходя из цели их использования.

В случае не предоставления Поставщиком сертификатов/деклараций о соответствии товара, или заверенных должным образом их копий, отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знаков (в местах нанесения, указанных в сертификате), отсутствие сведений о сертификате соответствия (номере, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат) в товаросопроводительных документах на поставляемые товары, если товар подлежат обязательной сертификации/декларированию соответствия, Поставщик несет ответственность, как за нарушение требований к качеству товара.

5.3. Поставляемые товары должны быть новыми, промышленного производства, серийного или массового выпуска.

Не допускается поставка товаров, имеющих механические повреждения, а также товаров, условия хранения и/или транспортировки которых были нарушены.

5.4. Товар должен быть надлежащим образом упакован и маркирован:

5.4.1. Товар, упаковываемый производителем в индивидуальную упаковку, должен быть поставлен в оригинальной целостной индивидуальной упаковке производителя и в невозвратной транспортной упаковке, обеспечивающей его товарный вид, сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Товар, который не упаковывается производителем в индивидуальную упаковку, должен быть поставлен в невозвратной транспортной упаковке, обеспечивающей его товарный вид, сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Транспортная упаковка должна быть полностью закрытой и иметь маркировку содержащую следующие сведения: наименование всех содержащихся в ней товаров, их количество, общий вес груза, а также иные сведения, предусмотренные требованиями законодательства РФ, при наличии таких требований.

В качестве транспортной упаковки может быть использована групповая упаковка производителя, если она отвечает требованиям, установленным Заказчиком к транспортной упаковке.

5.4.2. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательства РФ (требованиям технических регламентов, государственных стандартов, технических условий, иных нормативных документов, устанавливающих требования к упаковке и маркировке товаров данного вида), требованиям, установленным Заказчиком.

5.4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку товара, как за нарушение требований к качеству товара.

5.5. Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям безопасности, которые установлены законодательством РФ, в том числе:

‑ Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

‑ Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Поставляемые товары должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ.

5.6. Гарантийные обязательства Поставщика:

5.6.1. Требования к гарантии на поставляемый товар и к обеспечению гарантийных обязательств устанавливается: 3 (Три) месяца с момента поставки товара.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик по Договору вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств по Договору, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, в том числе документов, подтверждающих качество и безопасность товара, установленных законодательством РФ.

6.1.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством РФ для определения качества товара или условиям Договора, а если товар оплачен, потребовать возврата ранее уплаченных сумм, а также уплаты неустойки.

6.1.4. При передаче Поставщиком товара ненадлежащего качества, если Поставщик не заменит товар ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения цены Договора;

- безвозмездного устранения недостатков товара;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

6.1.5. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора.

6.1.6. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям Договора, Спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к Договору).

6.1.7. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование устранения недостатков товара подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

6.2. Заказчик по Договору обязан:

6.2.1. Обеспечить готовность площадки для разгрузки и помещений для размещения товара к сроку поставки товара, согласованному в порядке, предусмотренном пунктом 2.2. Договора.

6.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств по Договору информацию.

6.2.4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

6.2.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по Договору.

6.2.6. Произвести оплату в соответствии с разделом 4 Договора.

6.2.7. Надлежаще исполнять иные принятые на себя по Договору обязательства.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

7.1. Поставщик по Договору вправе:

7.1.1. По своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения Договора, если Заказчик в нарушение Договора отказывается принять и (или) оплатить товар.

7.1.2. Запрашивать и получать от Заказчика информацию и документы, необходимые для выполнения обязательств по Договору.

7.2. Поставщик по Договору обязан:

7.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами в порядке и на условиях Договора:

7.2.2. Передать товар, являющийся новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) промышленного производства, серийного или массового выпуска.

7.2.3. Передать товар, соответствующий требованиям государственных стандартов, технических условий, иных нормативных документов, установленным к таким товарам в соответствии с законодательством РФ, а также требованиям Заказчика.

7.2.4. Передать товар, принадлежащий Поставщику на праве собственности, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре или под арестом, не являющийся предметом залога.

7.2.5. Передать товар, который должен быть затарен и упакован в соответствии с условиями Договора.

7.2.6. Одновременно с товаром передать относящиеся к нему документы (сертификат/декларацию о соответствии (если применимо), техническую документацию производителя (паспорт изделия и руководство (инструкцию) по эксплуатации (использованию) товара, инструкцию по сборке (если применимо) и т.п.), предусмотренные Договором и (или) законодательством РФ.

В случае не предоставления Поставщиком полного комплекта документов, относящихся к товару, предусмотренных Договором и (или) законодательством РФ, Поставщик несет ответственность, как за нарушение требований к качеству товара.

7.2.7. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

7.2.8. Уведомить Заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до момента его доставки к месту поставки.

7.2.9. Заменить по требованию Заказчика товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

7.2.10. Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий поставки не позднее 2 (Двух) рабочих дней до наступления срока выполнения обязательств.

7.2.11. Надлежаще исполнять иные принятые на себя по Договору обязательства.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Взыскание неустойки с Поставщика:

8.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных Договором обязательств, исключая просрочку исполнения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере десяти процентов от цены Договора.

8.1.4. Если иное не предусмотрено законом, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.2. Взыскание неустойки с Заказчика:

8.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Договором обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком предусмотренных Договором обязательств, за исключением просрочки исполнения, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

8.3. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения сторонами принятых обязательств по Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде.

Если сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней. При этом сторона, не исполнившая обязательств по Договору, обязана возвратить другой стороне все полученное ей по Договору от другой стороны.

10. ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

10.1. Все юридически значимые сообщения, необходимые в соответствии с Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой, по месту нахождения сторон, указанным в разделе 15 Договора; а также могут быть переданы электронным сообщением, посредством факсимильной связи, по адресам и телефонам, указанным в разделе 15 Договора, ‑ с последующим предоставлением оригинала.

10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей стороны.

10.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или посредством факсимильной связи, считается полученным стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

10.4. Извещение или уведомление, направленное стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

10.5. Каждая из сторон обязуется письменно уведомлять другую сторону об изменении своего наименования, место нахождения, почтового адреса, телефонов, организационно-правовой формы, указанных в разделе 15 Договору в срок не более 3 (Трех) календарных дней со дня такого изменения, в случае изменения банковских реквизитов в срок не более 1 (Одного) рабочего дня со дня такого изменения, в противном случае риск неблагоприятных последствий такого не уведомления несет не уведомившая сторона.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Договору, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для сторон обязательным.

11.3. Претензия в письменной форме направляется стороне, допустившей нарушение условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (Семь) календарных дней со дня их получения, если иной срок не предусмотрен Договором.

11.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в Арбитражном суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, в части финансовых взаиморасчетов и предъявления претензий ‑ до полного их завершения и устранения, а по гарантийным обязательствам до истечения срока таковых. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. В части отношений между сторонами, неурегулированной положениями Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

13.2. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

13.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

13.4. Никакая информация, полученная сторонами в ходе исполнения Договора, не может быть разглашена какой-либо из сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного согласия на это другой стороны.

Указанное ограничение не распространяется на действия Заказчика по размещению в открытом доступе информации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

13.5. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

13.6. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон. После заключения Договора стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

13.7. Стороны назначают ответственных лиц за надлежащее исполнение Договора:

- со стороны Заказчика: Пандас Дмитрий, тел.: + 7 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- со стороны Поставщика: ______________, тел.: ______________.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

16. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/___ от __ ноября 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма по Договору составляет: _______ рублей _____ копеек (_______), в том числе НДС _______ рублей _____ копеек (_______) (НДС не облагается) [3] .

- Посмотреть таблицу с данными

Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если поставка товара не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» и указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

В случае, если поставка товара не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» и указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑

В случае, если поставка товара не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации и Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» и указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. ↑