Тендер - Поставка системы покрытий №270780761

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Порядок отправки ответа: Ответ на запрос цены на МТРиО должен быть отправлен не позднее даты, до которой ожидаются ответы поставщиков. Дополнительная информация по мониторингу: Приложенные к запросу цены файлы можно просмотреть на странице: Документация по мониторингу

Техническое_задание_ред1

Техническое задание.

Предмет закупки: Поставка системы покрытий

Подольск

04.2024

Техническое задание

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных

документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№

п/п

Наименование

Основные технические характеристики

товара

Единица

измерения

Количество

Срок поставки

Место поставки

1.

Краска Литатерм Цинк ЭС комп. А, 8л

или эквивалент

л

400,00

Самовывоз частями в

течение 20 дней с

момента поступления

заявки от покупателя.

(Ленинградская

область,

Тосненский

муниципальный район,

Федоровское сельское

поселение,

д.

Аннолово,

1-й

Индустриальный

проезд,

дом

8.)

Потребность

на

6

месяцев

ориентировочно

2

поставки.)

г. Подольск,

Железнодорожна

я д.2

2.

Краска Литум Цинк комп.Б, 2,6л или

эквивалент

л

130,00

3.

Краска Литатерм Финиш

Аллюминиевый, 5л

Цвет: серый

Описание: Двухкомпонентное

неорганическое цинкэтилсиликатное

покрытие, отверждаемое влагой.

Быстросохнущее покрытие с очень

высоким содержанием цинка. (Компонент

А).

Сухой остаток, об. %: не менее 65и не

более 69;

Внешний вид: матовый

Стойкость к воздействию высокой

температуры (сухая окружающая среда):

Постоянная: не менее 400 °С

Пиковая: не менее 540 °С

Объем тары: 8 л.

Хранение и срок годности не менее 6 мес.

Цвет: серый

Описание: Двухкомпонентное

неорганическое цинкэтилсиликатное

покрытие, отверждаемое влагой.

Быстросохнущее покрытие с очень

высоким содержанием цинка. (Компонент

Б).

Сухой остаток, об. %: не менее 65и не

более 69;

Внешний вид: матовый

Стойкость к воздействию высокой

температуры (сухая окружающая среда):

Постоянная: не менее 400 °С

Пиковая: не менее 540 °С

Объем тары: 2.6 л.

Хранение и срок годности не менее 48мес.

Цвет: Алюминиевый

Однокомпонентное силиконакриловое

покрытие физического отверждения.

Обладает термостойкостью при

температуре до 600°C.

Сухой остаток, об. %: не менее 39 и не

л

110,00

4.

Растворитель Литум №7, 20л

5.

Растворитель Литум №4, 20л

более 41;

Внешний вид: матовый

Стойкость к воздействию высокой

температуры (сухая окружающая среда):

Постоянная: не менее 600 °С сухого тепла.

Объем тары: 5 л.

Хранение и срок годности не менее 24мес

Растворитель для ЛКМ. Предназначено для

улучшения растекания акриловых,

виниловых и противообрастающих

покрытий. Также можно использовать в

качестве очистителя для окрасочного

аппарата и инструментов до и после

окраски.

Объем тары: не более 20 л

Хранение и срок годности не менее 48мес.

Растворитель для ЛКМ. Предназначено для

улучшения растекания

неорганических цинкэтилсиликатных

покрытий. Также можно

использовать в качестве очистителя для

окрасочного аппарата и

инструментов до и после окраски.

Специальное средство для очистки

оборудования после нанесения покрытий

на водной основе.

Объем тары: не более 20 л

Хранение и срок годности не менее 48мес.

л

40,00

л

40,00

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Каждое упаковочное место должно содержать четкую этикетку русском и на

английском языке отражающую полную информацию о продукции: объём, номер

партии, дату изготовления, наименования содержимого, процедурой нанесения,

мер по обеспечению охраны здоровья и безопасности, которые должны

соблюдаться, цветового кода, соотношения для смешивания (при необходимости).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, обязательным

правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность

оборудования на весь срок транспортировки с учётом перегрузок и длительного

хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В течение пяти рабочих дней продукция предъявляется на входной контроль, в

случае выявления несоответствий составляется АКТ, который направляется

поставщику для устранения замечаний.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке товаров

Поставщик передает вместе с Товаром следующие документы:

- документ о качестве (Сертификат изготовителя)

- сертификаты на соответствие классу коррозионной стойкости по ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- счет-фактуру;

- товарную накладную ТОРГ-12;

- счет;

- товарно-транспортную накладную;

- сертификат происхождения товара; (при наличии);

- паспорт безопасности на русском языке;

- информация по упаковке, транспортировке и хранению материалов;

- информация по гарантийному сроку хранения и сроку службы;

При отсутствии необходимой информации в сертификатах качества Покупатель

вправе запросить у Поставщика все необходимые документы, подтверждающие

качество изготовления.

Документы по качеству должны быть представлены с заверенными в

установленном порядке переводами с языка оригинала на русский язык.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка осуществляется автотранспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом

месте вдали от источников тепла и воспламенения.

Контейнеры держать плотно закрытыми.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей

вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на

кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть

водой и немедленно вызвать врача.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Наличие протокола испытаний на коррозионную стойкость в соответствии с

ISO▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:

- Визуальную оценку по ISO 4628:2-3;

- Условную вязкость ISO 2431:2019;

- Содержание массовой доли нелетучих веществ ISO 3251:2008;

- Адгезия методом решетчатого надреза ISO 2409 и/или методом

отрыва ISO 4624;

- Стойкость к солевому туману ISO 9227;

- Термостойкость ISO 3248;

- Сопротивление жидкости ISO 2812 (метод 1 и/или метод 2).

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1.

Л

Сокращение

Расшифровка сокращения

Литр

2.

°C

Градус Цельсия

3.

%

Процент

4.

RAL

Международная система соответствия цветов

5.

КГ/Л

Килограмм на литр

6.

°F

Градус Фаренгейта

Проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____________

- Посмотреть таблицу с данными

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО «ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ______________________ (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору, а также Техническим заданием, в обусловленный Спецификацией срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные в Спецификации.

1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и условиям, согласованным Сторонами в Спецификации, техническом задании и дополнительных соглашениях.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц, а также не был в употреблении (новый), если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.

1.4. В случае противоречия условий Спецификации условиям, изложенным в тексте настоящего Договора и техническому заданию, преимущественную силу имеют условия Спецификации. В случае если Техническое задание отсутствует в качестве приложения к договору, условия данного договора в отношении технического задания не применяются.

СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки Товара по настоящему Договору указывается в Спецификации. В случае поставки Товара отдельными партиями, промежуточные сроки и условия такой поставки могут быть согласованы Сторонами в Спецификации. Досрочная поставка Товара допускается только по предварительному письменному согласованию с Покупателем.

Поставка Товара осуществляется автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика.

2.2. Датой поставки Товара считается дата приема Товара на складе Покупателя (Грузополучателя), указанная в товарной накладной (ТОРГ-12) или подписания Сторонами универсального передаточного акта (УПД).

2.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, техническим регламентам изготовителя и условиям настоящего Договора и приложений к нему. Особые дополнительные к установленным законодательством требованиям к таре и упаковке оговариваются Сторонами в Спецификации к настоящему Договору.

2.4. Маркировка Товара должна соответствовать действующим стандартам, техническим регламентам и условиям настоящего Договора.

2.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или подписания Сторонами универсального передаточного акта (УПД). Риск случайной гибели либо случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.

2.6. Средства упаковки (при наличии) Товара должны обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки и при выполнении погрузо-разгрузочных работ. Средства упаковки должны отвечать требованиям, установленным в стандартах, технических условиях, иной нормативно-технической документации для данного вида Товара.

2.7. Поставщик обязуется в письменной форме извещать Покупателя о готовности к отгрузке Товара не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки.

2.8. Поставщик обязан направить Покупателю следующую товаросопроводительную документацию (далее – ТСД):

• товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД в 2-х экземплярах – вместе с поставляемым Товаром;
• счет-фактура - не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки (за исключением случаев передачи Товара по УПД);
• сертификат (паспорт) качества и/или другая документация, предусмотренная ГОСТ, ТУ или иными документами, устанавливающими требования к изготовлению Товара – вместе с поставляемым Товаром;
• иные документы, предусмотренные Приложениями к настоящему Договору.

В ТСД наименование Товара, единицы измерения, количество, цена за единицу товара должны строго соответствовать показателям, указанным в Спецификации.

В случае если Поставщик не представит в полном объеме и/или несвоевременно предоставит ТСД, Покупатель оставляет за собой право отодвинуть срок окончательного расчета за поставленный Товар на срок задержки предоставления ТСД в полном объеме в одностороннем порядке и без дополнительного уведомления контрагента.

2.9. ТСД должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. ТСД, передаваемая вместе с Товаром, передается Покупателю по акту приема-передачи, который оформляется по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. В случае представления Поставщиком ТСД не в полном комплекте и/или оформленной ненадлежащим образом, Поставщик обязан направить Покупателю исправленную ТСД в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего требования Покупателя.

2.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора, Поставщик обязан направить в адрес Покупателя график изготовления Товара, а также предоставлять отчеты о ходе изготовления Товара не реже двух раз в месяц – не позднее 15 и 30 числа текущего месяца.

2.11. В случае если приложениями к Договору установлено, что поставка осуществляется в соответствии с заявками, то заявки считаются надлежащим образом направленными, если направляются по электронной почте с адресов, закрепленных в Договоре. Такая заявка считается полученной Поставщиком в день ее направления, а в случае если она была направлена после 17:00, то такая заявка считается полученной на следующий день. Заявки должны содержать информацию, конкретизирующую предмет, объем поставки, сроки и иные данные. В случае, если в течение одного рабочего дня с момента получения заявки Поставщик не направит в адрес Покупателя мотивированный отказ от ее исполнения, полученные заявки считаются принятыми и являются обязательными для исполнения Поставщиком.

2.12. Сторонами может быть предусмотрена обязанность Поставщика соблюсти обязательства, связанные с исполнением ключевых событий Договора. В случае, если такая обязанность согласована Сторонами, ключевые события определяются в приложениях к Договору и считаются его существенными условиями.

ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

3.1. Покупатель обязан принять поступивший Товар по количеству, качеству и комплектности.

3.2. Приемка Товара, поставляемого без тары, в открытой таре, а также приемка по весу брутто и количеству мест Товара, поставляемого в таре, производится на складе Покупателя.

3.3. Приемка Товара производится в следующие сроки:

3.3.1. Товара, поступившего без тары, в открытой таре и в поврежденной таре, - в момент получения его от Поставщика, но не позднее сроков, установленных для их разгрузки;

3.3.2. Товара, поступившего в исправной таре:

3.3.2.1. по весу брутто и количеству мест - в сроки, указанные в пункте 3.4.;

3.3.2.2. по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте - одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента получения Товара.

3.4. Приемка Товара по качеству и комплектности производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в следующие сроки:

3.4.1. при иногородней поставке - не позднее 20 (Двадцати) дней после поступления Товара на склад Покупателя (Грузополучателя);

3.4.2. при одногородней поставке - не позднее 10 (Десяти) календарных дней после поступления Товара на склад Покупателя (Грузополучателя).

3.5. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по ТСД, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.).

3.6. При обнаружении в момент приемки Товара несоответствия требованиям к качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам, заявленным в Спецификации или в случае отсутствия упаковочного листа или каких-либо данных в упаковочном листе (при невозможности идентифицировать Товар по причине отсутствия иных сопроводительных документов) Покупателем (Грузополучателем) составляется акт с указанием несоответствий, а Товар, в отношении которого обнаружены такие несоответствия, может быть принят Покупателем (Грузополучателем) на ответственное хранение. При этом право собственности на такой Товар не переходит от Поставщика к Покупателю. Расходы по ответственному хранению оплачивает Поставщик по заявленной претензии из расчета 0,05% от стоимости взятого на хранение Товара за каждый день хранения.

После обнаружения несоответствий требованиям к качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам, заявленным в Спецификации, Покупатель (Грузополучатель) в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет вызов Поставщика для участия в составлении комиссионного акта, путем направления уведомительного письма (телеграммы, электронного письма, факса). Комиссионный акт оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

При неявке представителя Поставщика, при отсутствии уведомления Поставщика о невозможности направления представителя, а также в случае явки неуполномоченного представителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения вызова Покупателя (Грузополучателя), составление комиссионного акта осуществляется Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке. Указанный акт является обязательным для Поставщика, а также является достаточным основанием для выставления Поставщику соответствующей претензии.

При наличии разногласий Сторон в определении наличия и причин дефектов/недостатков Товара Стороны могут привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В случае установления независимой организацией отсутствия дефектов/недостатков в поставленном Товаре либо отсутствие вины Поставщика в их возникновении, Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с проведением такой экспертизы.

При оформлении комиссионного акта в отношении Товара, не соответствующего качеству, комплектности, количеству, иным параметрам, заявленным в Спецификации, по письменному согласованию Сторон о принятии части Товара, право собственности переходит от Поставщика к Покупателю только на Товар, который соответствует качеству, комплектности, количеству, иным параметрам, заявленным в Спецификации.

3.7. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен Покупателем по форме Приложения № 2 к настоящему Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков, однако не позднее окончания гарантийного срока, указанного в Спецификации, если иное не установлено в нормативной документации к Товару.

3.8. Скрытыми недостатками для целей настоящего Договора Сторонами признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара. Срок для предъявления требования по скрытым недостаткам составляет 2 (Два) года с момента приемки Товара Покупателем. В случае, когда скрытые недостатки Товара могут быть обнаружены лишь в процессе его обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения третьими лицами, Акт о скрытых недостатках должен быть составлен не позднее 4 (четырех) месяцев со дня обнаружения таким третьим лицом скрытых недостатков в Товаре.

Акт о скрытых недостатках составляется Покупателем в одностороннем порядке. При наличии разногласий Сторон в определении наличия и причин скрытых недостатков Товара Стороны могут привлекать независимые экспертные организации для устранения разногласий. Расходы по привлечению экспертных организаций несет Поставщик. В случае установления независимой организацией отсутствия скрытых недостатков в поставленном Товаре либо отсутствие вины Поставщика в их возникновении, Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с проведением такой экспертизы.

3.9. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в Товаре с гарантийными сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока. Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты (несоответствия) Товара в срок, установленный Покупателем.

3.10. При поставке некачественного, некомплектного Товара Поставщик обязан заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества, доукомплектовать Товар в течение установленного Покупателем срока.

3.11. Покупатель вправе, без компенсации каких-либо расходов Поставщику, отказаться от принятия Товара, сроки поставки, замены или доукомплектования которого просрочены более чем на 10 (Десять) календарных дней, и/или отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, с обязательным письменным уведомлением Поставщика. В таком случае, Поставщик обязуется возвратить Покупателю, по его письменному требованию, денежные средства, перечисленные за данный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

3.12 Условия по использованию Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество).

3.12.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов [1] ___________ (указываются процессы по качеству из перечисленных в сноске 1 внизу страницы, которые осуществляются в ходе исполнения договора), осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее – Методические указания по применению ЕОС-Качество).

3.12.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договора указанных в пункте 3.12.1 процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.

3.12.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

3.12.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые являются приложением № __ к настоящему Договору.

3.12.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые являются приложением № __ к настоящему Договору.

3.12.6. Поставщик обязан включать в договоры с Субпоставщиками (соисполнителями/субподрядчиками), привлекаемыми для исполнения обязательств по настоящему договору, условия, указанные в пунктах 3.12 - 3.12.6 настоящего раздела, о применении ЕОС-Качество Субпоставщиками (соисполнителями/субподрядчиками), являющимися изготовителями продукции и непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5. Методических указаний.

Поставщик обязуется обеспечить применение ЕОС-Качество Субпоставщиками (соисполнителями/субподрядчиками), являющимися изготовителями продукции и/или непосредственными исполнителями работ, указанных в пункте 3.5 Методических указаний по применению ЕОС-Качество, согласно условиям, указанным в пунктах 3.12 – 3.12.6 настоящего раздела.

3.13. Поставщик, взаимодействуя с Покупателем, а также организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, должен организовывать и осуществлять деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, в Единую отраслевую информационную систему по управлению качеством (далее – «ЕОС-Качество»).

3.13.1. Деятельность по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, выполняется с использованием «ЕОС-Качество», расположенной по адресу eosk.rosatom.com. О вводе в действие (постоянную эксплуатацию) «ЕОС-Качество», разрешенной к обработке информации, а также порядке доступа к ней Покупатель известит Поставщика, а он в свою очередь организации, осуществляющие оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, путем направления соответствующего уведомления. После ввода в действие «ЕОС-Качество» и получения Поставщиком и организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, соответствующего уведомления стороны обязуются использовать «ЕОС-Качество» при взаимодействии в рамках процесса оценки соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Пошаговая Инструкция по подключению поставщика к системе «ЕОС-Качество» размещена на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет (https://rosatom.ru/vendors/).

При использовании электронной подписи в «ЕОС-Качество», Стороны руководствуются Условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», который являются Приложением № ____ к договору.

3.13.2. Поставщик обязан включать в договоры с соисполнителями (субпоставщиками/субподрядчиками), организациями, осуществляющими оценку соответствия в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, привлекаемыми для исполнения обязательств в рамках настоящего Договора, условия по внесению сведений по оценке соответствия, осуществляемой в соответствии с НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили НП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, указанные в пунктах 3.13 –3.13.2 настоящего Договора. [2]

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена товара согласовывается Сторонами в Спецификации. Установленная Спецификацией к настоящему Договору цена за единицу Товара является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора и включает в себя все расходы Поставщика, в том числе: налоги, пошлины, ставки провозных платежей, прочие сборы, а также затраты на изготовление Товара, его упаковку, маркировку, стоимость тары, проведение приемки уполномоченной организацией (при наличии), погрузочно-разгрузочных работ, по транспортировке Товара до места поставки.

В случае если Спецификацией к настоящему Договору предусмотрен количественный толеранс на поставляемый Товар, цена настоящего Договора определяется с учетом фактического веса поставленного Товара.

4.2. Датой платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.3. В платежном поручении об оплате должны быть указаны: номер Договора, номер Спецификации, полное наименование Покупателя (плательщика).

При оплате Товара другими плательщиками, в платежном поручении должны быть указаны: полное наименование организации, за которую произведен платеж, номер Договора и Спецификации.

4.4. Покупатель, в случае возникновения необходимости, направляет в адрес Поставщика подписанные со своей стороны акты сверки расчетов (далее – акт сверки) по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора в 2-х экземплярах.

Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, обязан подписать акт сверки, и вернуть один экземпляр Покупателю либо, при наличии разногласий, направить в адрес Покупателя подписанный протокол разногласий.

4.5. Расчет за поставленный Товар осуществляется только после представления Поставщиком ТСД, предусмотренной п. 2.8. настоящего Договора.

4.6. Товар, переданный Покупателю по настоящему Договору на условиях постоплаты, не признается находящимся в залоге у Поставщика.

4.7. В случае если оценка стоимости Товара произведена Сторонами в иностранной валюте, оплата производится в рублях по курсу указанной валюты, установленному ЦБ РФ на дату оплаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков оплаты поставленного Товара Покупатель по письменному требованию Поставщика уплачивает неустойку в виде пени в размере 0,04% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

5.3. За нарушение сроков поставки, сроков замены некачественного/ некомплектного Товара/ Товара со скрытыми недостатками (дефектами/ браком) Поставщик по требованию Покупателя уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, поставленного с нарушением сроков, некачественного (некомплектного) Товара, Товара со скрытыми недостатками (дефектами/ браком) за каждый день просрочки.

Также по требованию Покупателя Поставщик, помимо пени, установленных настоящим пунктом, выплачивает единовременный штраф в размере 5% от стоимости соответствующего Товара.

5.4. В случае некачественной (некомплектной) поставки Товара, в том числе, в случае выявления дефектов Товара в период гарантийного срока, Поставщик обязуется заменить или восстановить недостающий Товар на условиях и в срок, установленный в п. 3.10. настоящего Договора, некачественный (некомплектный, несоответствующий сортаменту) Товар на Товар надлежащего качества (комплектности, сортамента). В случае невыполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 5.3. Договора.

5.5. За нарушение указанных в п. 2.8. настоящего Договора сроков представления Поставщиком ТСД, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в размере 1% от суммы, указанной в соответствующем счете-фактуре, товарной накладной, за каждый день просрочки.

5.6. За нарушение условий упаковки и/или маркировки Товара Поставщик уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3% от стоимости Товара, поставленного с нарушениями.

5.7. В случае если по вине Поставщика оформление и комплектность выставленной Поставщиком ТСД не соответствуют требованиям настоящего Договора, действующего законодательства Российской Федерации, и Поставщик по требованию Покупателя не внесет исправления в ТСД в сроки, указанные в п. 2.9. настоящего Договора, то Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 5% соответственно от цены Товара, на который выставлена некомплектная или ненадлежащим образом оформленная ТСД.

Помимо прочего, в случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также при нарушении Поставщиком срока предоставления счетов-фактур, установленных законом или Договором, Покупатель вправе взыскать с Поставщика все уплаченные административные штрафы и взыскания, наложенные на Покупателя, а также потребовать от Поставщика возмещения документально подтвержденных убытков, вызванных незачетом налога на добавленную стоимость.

5.8. За нарушение указанных в п. 2.10. настоящего Договора срока направления графика изготовления Товара, а также срока предоставления отчетов о ходе изготовления Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% от стоимости Товара, за каждый день просрочки.

5.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Покупатель имеет право удержать сумму неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику.

5.10. В случае расторжения Договора по Решению суда, по соглашению Сторон или в одностороннем порядке в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, включая непредоставление Поставщиком обеспечения исполнения договора (если применимо), информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года.

5.11. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.12. Поставщик обязан:

- обеспечить передачу Покупателю по настоящему Договору Товара, не нарушающего исключительных прав третьих лиц;

- единолично нести ответственность, а также расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, а также обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в случаях, если к Покупателю третьими лицами предъявлены претензии о нарушении их интеллектуальных прав.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. При возникновении споров, разногласий или претензий Сторона направляет другой Стороне претензию, которая подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ее получения. Претензия принимается к рассмотрению с приложением документов, обосновывающих заявленные в ней требования, и отсутствующие у другой Стороны.

6.2. Стороны пришли к соглашению определить применимую подсудность в

соответствии с положениями данного пункта [3] .

Вариант 1 (применяется в случае, если сторонами настоящего Договора являются организации и предприятия Госкорпорации «Росатом»):

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы в претензионном порядке любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты];

[наименование Стороны]: [адрес электронной почты].

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об
отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража
выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Вариант 2 (применяется в случае, когда стороной настоящего Договора является внешняя организация):

Если Стороны не смогут урегулировать спорные вопросы в претензионном порядке все споры, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31.12.2022., а в части обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

7.4. Односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора осуществляется путем направления Стороной другой Стороне письменного уведомления. Сторона, получившая уведомление об отказе от Договора, обязана прекратить изготовление/поставку Товара, включая отгрузку Товара.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, военные действия, блокада транспорта), и если эти обстоятельства возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на его исполнение.

8.2. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств с документальным подтверждением торгово-промышленной палаты или иной компетентной организации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. Стороны обязуются использовать взаимно предоставленную или ставшую известной в ходе сотрудничества информацию конфиденциального характера исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.2. Вся информация, предоставленная в какой-либо форме раскрывающей Стороной, является исключительно ее собственностью.

9.3. Сторона, получающая информацию, обязуется не разглашать ее третей Стороне и не использовать для собственной выгоды, за исключением цели настоящего Договора.

9.4. Во избежание разглашения информации конфиденциального характера раскрывающей Стороны третьим лицам получающая Сторона обязуется соблюдать в отношении полученной информации режим коммерческой тайны в рамках требований Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

9.5 Информация конфиденциального характера может быть раскрыта третьим лицам исключительно по обоюдному согласию Сторон, выраженному в письменной форме.

9.6. Получающая Сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении информации, если эта информация:

• получена из общеизвестного либо официального источника;
• опубликована в средствах массовой информации в результате неправильного, небрежного или намеренного действия раскрывающей Стороны;
• правомерно получена от третьей Стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
• представлена третьей Стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения на права третьей Стороны;
• получена с письменного разрешения раскрывающей Стороны;
• обоснованно раскрыта надзорными органами государственной или муниципальной власти.

10. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

10.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.

10.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии в целях необходимости реализации любых условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают какие-либо законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и коррупции, применимые в отношении Сторон, либо в рамках исполнения настоящего Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Уступка права требования и перевода долга любой из Сторон по настоящему Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

11.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями. Внесенные в одностороннем порядке любой из Сторон в текст Договора или в приложение к нему исправления, изменения, дополнения считаются недействительными.

11.4. Договор и другие документы, относящиеся к исполнению настоящего Договора, полученные посредством электронной почты, имеют юридическую силу до получения оформленных оригиналов, обязательная отправка которых должна быть осуществлена в 3 (трехдневный) срок с даты их подписания.

При этом документы считаются надлежащим образом направленными и доставленными Поставщику, если такие документы направляются сторонами путем обмена документами с использованием адресов Кураторов договора, а также с адреса Покупателя: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.5. Стороны обязаны в 3-дневный срок сообщать друг другу об изменении своих почтовых, банковских, отгрузочных и других реквизитов, номеров телефонов и факсов. При отсутствии такого сообщения направляемые Сторонами друг другу уведомления, извещения, требования, направляются установленным Договором способами.

11.6. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю по форме Приложения № 3 к настоящему Договору одним из следующих способов:

Сведения передаются на бумажном и/или электронном носителе по акту от ____ 202_ года.

Сведения передаются в электронном виде путем обмена письмами по электронной почте, с использованием адресов Кураторов договора, являются полными, точными и достоверными

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, Госкорпорации «Росатом» и компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений Госкорпорацией «Росатом» и такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.7. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, таким нарушением;

выставленные Покупателем и принятые Поставщиков претензии (требования) к качеству Товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.8. Стороны гарантируют друг другу, что:

- вправе заключать и исполнять настоящий Договор;

- заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

- Стороны заключили Договор, оценив свой предпринимательский риск в полном объеме, согласившись, что оценка обстоятельств, влияющих на исполнение Договора, полностью отнесена к ведению Стороны, ответственной за исполнение такого обязательства, в связи с чем, ст. 451 ГК к взаимоотношениям Сторон не применяется.

11.8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее
настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры
в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

11.9. Стороны установили, что Куратором Договора являются следующие лица:
Поставщик - _______ (должность, ФИО, адрес электронной почты, тел. с кодом города/ моб.тел.)

Покупатель - ________________ (должность, ФИО, адрес электронной почты, тел. с кодом города/ моб.тел.).

Оперативное взаимодействие по исполнению настоящего Договора осуществляется через кураторов. При замене куратора договора Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента такой замены. В таком случае Стороны оформят соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.

11.9.1. В случае если Сторонами не установлено, с какого момента исчисляется срок исполнения обязательств по поставке Товара по настоящему Договору, этот срок исчисляется с момента подписания Сторонами Спецификации, а в случаях если договором предусмотрено направление заявок, то с момента установленного такой заявкой, а если такой момент заявкой не установлен, то с момента ее получения.

11.10. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора и содержащие существенные условия Договора:

11.10.1. Приложение № 1 – Спецификация;

11.10.2. Приложение № 2 – Форма «Акт о скрытых недостатках»;

11.10.3. Приложение № 3 – Форма «Информация о собственниках»;

11.10.4. Приложение № 4 – Форма акта о выявленных недостатках Товара;

11.10.5. Приложение № 5 – Форма Акта приема-передачи товаросопроводительной документации.

11.10.6. Приложение № 6 - Техническое задание [4]

11.10.7. Приложение № 7 - Соглашение между участниками электронного взаимодействия (сторонами по договору) об использовании электронной подписи в ЕОС-Качество [5]

11.10.8. Приложение № 8 – Условия об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями. [6]

11.10.9. Приложение № 9 – Перечень ключевых событий [7]

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки

№ __________ от «___» ___________ 20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ №___________

г. ________________ «____» ______________ 20___

________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО «ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:

1. Поставщик передает Покупателю (Грузополучателю) следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Поставщик передает вместе с Товаром следующие документы:

2.1. счет-фактура (за исключением случаев передачи Товара по УПД);

2.2. товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД;

2.3. товарно-транспортная накладная;

2.4. документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя, паспорта качества и пр.

2.5. иные документы по соглашению сторон [8] .

3. Срок оплаты по настоящей Спецификации - __________ с момента подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, при условии исполнения Поставщиком п. 4.5. Договора.

3.1. Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

4. Доставка осуществляется автомобильным транспортом силами и за счет Поставщика.

5. Срок поставки Товара: _________

6. Гарантийный срок на Товар: _________ с момента передачи последней партии Товара.

7. Грузополучатель: наименование грузополучателя, адрес грузополучателя.

8. Дополнительные требования или условия, например, Толеранс (по позиционно), дополнительные требования к упаковке и маркировке и др [9] .

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки

№ __________ от «_______» ___________ 20__г.

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ О СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКАХ

ПОСТАВЩИК: __________________________

АДРЕС: ___________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ: _________________________

АДРЕС: __________________________________

Настоящим Актом покупатель заявляет Поставщику рекламацию на товар ненадлежащего качества, имеющий выявленные Покупателем скрытые недостатки.

Товар:

Получен по накладной №___________ от «___»_____201___г.

Наименование Товара__________________________________

Количество некачественного Товара:__________________

Производитель Товара (по паспорту)_____________________

№ серийный _______________________________________

Обоснование Рекламации:

Описание выявленных недостатков ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Номера и пункты Стандартов, технические условия, чертежи, образцы, по которым проводилась проверка качества Товара ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заключение о характере выявленных дефектов в Товаре и причина их возникновения: _____________________________________________________________________________

Требования Покупателя к Поставщику относительно Товара: _______________________

_____________________________________________________________________________

От Покупателя:

Акт составил______________________________

От Поставщика:

Акт утвердил_______________________________

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

- Посмотреть таблицу с данными

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, предоставляющей информацию)

1

2

3

4

5

6

№ п/п

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

Признак договора (доходный, расходный, госконтракт, прочие)

ИНН

ОГРН

Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

№ и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные существенные условия

№

ИНН

ОГРН

Наименование / ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа удостоверяющего личность (для физического лица)

Руководитель / участник / акционер / бенефициар

Справочно:

Указывается порядковый номер;

Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация;

Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора;

Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители, в отношении учредителей, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.) включая бенефициаров (в т.ч. конечных);

Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.) подтверждающая сведения о цепочке собственников контрагента.

Сведения в отношении цепочки собственников (в т.ч. конечных бенефициаров) подтверждается подписью Генерального директора (Директора) или иного уполномоченного лица и скрепляется печатью организации.

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

ФОРМА АКТА

О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРОВ

Дата составления акта _______________________________.

Место составления акта _________________________________________________.

Комиссия в составе:

-представителей Покупателя: __________________________________________ (Ф.И.О., должность, место работы членов комиссии)

- с участием представителя Поставщика: ___________________________________ (Ф.И.О., должность, наименование поставщика), действующ____ на основании _________________________________________________.

- представитель поставщика ____________________________ (наименование поставщика) для составления акта не явился* (указывается в случае неявки представителя Поставщика).

Извещение о дате и месте составления настоящего акта от «__» ____________ ____ г. направлено ________________________________________ (способ направления извещения, например почтой, телеграммой и т.д., и наименование поставщика)

установила следующее:

1. «__» ___________ ____ г. на основании Договора поставки № _____ от «__» ________ _____ г., по товарной накладной № ____ от «___» _________ _____ г. поставщик передал _____________________ (наименование товара) (далее - Товар) в количестве _____________________ (количество Товара и его единицы измерения) по цене ____________ руб., в том числе НДС ___%, а покупатель принял Товар.

2. «__» ___________ ____ г. при __________________________ (условия, при которых выявлены недостатки (например, при приемке, при эксплуатации, при хранении) Товара) Товара в количестве ___________________ (количество Товара и соответствующее обозначение единицы измерения) выявлены следующие недостатки:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общая стоимость некачественного Товара составляет _______ (___________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Выявленные недостатки подтверждены ___________________________________ (указать способ подтверждения, например, контрольный запуск, экспертиза и т.п.).

5. Заключение об условиях хранения (эксплуатации) Товара ________________ (условия хранения, эксплуатации Товара и т.п.).

6. Заключение о причинах выявленных недостатков Товара _________________.

7. Заключение о возможности устранения выявленных недостатков Товара ____________________________________________________________________________.

8. Приложения к акту: ___________________________________ (расчет общей стоимости некачественного Товара и др.).

Подписи членов комиссии: ____________________ (___________)

____________________ (___________)

____________________ (___________)

Представитель поставщика ____________________ (___________)

(если представитель поставщика явился для составления акта/при

отказе поставщика от подписания акта указывается причина отказа)

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Товаросопроводительной документации

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО «ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице __________, действующего на основании ___________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о следующем:

1. Поставщик передал, а Покупатель принял следующую товаросопроводительную документацию:

- Посмотреть таблицу с данными

Замечания к переданной ТСД: ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

*указываются замечания к переданной документации (при наличии).

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 6

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(*включается при необходимости, в противном случае, приложение удаляется)

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 7

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

*включается, если в договоре предусмотрено применение условий по управлению несоответствиями в информационной системе «ЕОС-Качество»

Соглашение между участниками электронного взаимодействия (сторонами по договору) об использовании электронной подписи в ЕОС-Качество

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» (Сторона 2), в лице ___________________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО «ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» (Сторона 1), в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», договорились о следующем:

1. Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее – ПДС).

2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ

4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

5. Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

6. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество

7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов
в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

8. При отсутствии электронной подписи у работников организации Стороны 1 и Стороны 2, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество

9. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section- list-of-accredited-centers.

10. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП – отсоединенная».

При использовании УКЭП Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п. 4.6 Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

11. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

12. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

13. Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 8

к Договору поставки

№ __________ от «____» ___________ 20___г.

*включается, если в договоре предусмотрено применение условий по управлению несоответствиями в информационной системе «ЕОС-Качество»

Условия

об ответственности за нарушение требований по управлению несоответствиями, установленных Порядком по управлению несоответствиями

__________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» (Сторона 2), в лице ___________________, действующего на основании ___________ с одной стороны, и

Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО «ЗиО-Подольск»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» (Сторона 1), в лице _________________, действующего на основании _____, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», договорились о следующем:

1. В случае нарушения Стороной 2 требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Стороной 2 заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в актуальной редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству») (далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию со Стороной 1, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Заказчиком, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Сторона 1 вправе потребовать от Стороны 2 уплаты пени в размере:

0,1% от цены договора за каждый день просрочки - если цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (Двадцать миллионов рублей) и более;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двадцать тысяч рублей) за каждый день просрочки - если цена договора составляет менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 (Двадцать миллионов рублей).

Сторона 2 освобождается от ответственности в виде уплаты неустойки за нарушение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, если просрочка подписания Плана коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор со Стороной 2; конечным заказчиком продукции/объекта использования атомной энергии; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

2. В случае нарушения Стороной 1 требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Стороной 1 исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Стороны 2 к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Стороной 1 Стороны 2 о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день; *абзац включается/применяется, если контрагент не является организацией Госкорпорации «Росатом».

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Стороной 1 в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество либо отклонение Стороной 1 указанных документов без обоснования;

Сторона 2 вправе требовать от Стороны 1 уплаты неустойки в размере 5000 руб. (пять тысяч рублей) за каждый случай такого нарушения.

3. Надлежащим доказательством просрочки Стороной 1 рассмотрения и направления на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Стороны 2 к ЕОС-Качество и уведомления Стороны 2 о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения будет являться ненаправление на электронную почту Стороны 2, указанную в договоре, уведомления от Стороны 1 о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля) для работы в ЕОС-Качество в срок более 2 рабочих дней с даты получения учётных данных (не считая дня получения учётных данных). *абзац включается/применяется, если контрагент не является организацией Госкорпорации «Росатом».

4. Надлежащим доказательством просрочки Стороной 2 направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Стороной 2 с электронной почты Стороны 2 ___________ на электронную почту Стороны 1________ оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) в срок более 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора (не считая дня заключения договора) или в срок более 5 рабочих дней с даты получения замечаний Стороны 1 к заявке (листу исполнения) при наличии замечаний (не считая дня получения замечаний). *абзац включается/применяется, если контрагент не является организацией Госкорпорации «Росатом».

5. Надлежащим доказательством просрочки Стороной 2 направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Стороной 2 оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Стороны 1 ________ соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения). *абзац включается/применяется, если контрагент является организацией Госкорпорации «Росатом».

6. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Стороной 2 требований подп. 2) пункта 1 настоящих Условий по устранению несоответствия будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию со Стороной 1, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

7. Надлежащим доказательством просрочки подписания Стороной 1 в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Стороны 1, ответственного за качество, об электронном подписании (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

8. Нарушение Стороной 2 требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в пункте 3.12 договора, считается уклонением Стороны 2 от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в пункте 3.12 договора, и является основанием для претензии Стороне 2 в связи с нарушением Стороной 2 условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 9

к Договору поставки № _____________ от «____» ___________20___г.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ

(*включается при необходимости, в противном случае, приложение удаляется. Перечень не является окончательным и может быть скорректирован куратором в соответствии с условиями договора)

- Посмотреть таблицу с данными

То – дата заключения Договора поставки

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Указываются процессы, осуществляемые в ходе выполнения договора согласно нормативным документам и/или договору, реализуемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество. Указывается процессы из перечисленных: управление несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества (входной контроль продукции, аудиты I стороны (для организаций Корпорации), II стороны (за исключением аудитов достоверности данных) и III стороны (при проведении сертификации систем менеджмента - для организаций Корпорации); а также другие процессы после ввода соответствующего функционала ЕОС-Качество в постоянную эксплуатацию, в том числе аудиты достоверности данных; контрольные мероприятия в рамках проведения строительного контроля; учёт результатов согласования, контроля за выполнением и оценки результативности выполнения частных программ обеспечения качества, а также другие процессы и функционал ЕОС-Качество, о реализации которых Заказчик уведомляет Исполнителя путем направления официального письма. ↑

Пункты 3.12 и 3.13 подлежат исключению, в случае если на заключаемый договор не распространяется действие Приказа ГК «Росатом» от 20.10.2020 г. №1/1220-П ↑

Выбрать подсудность: для контрагента из отрасли вариант 1, для контрагента вне отрасли вариант 2 ↑

включается при необходимости в текст документа ↑

включается, если в договоре предусмотрено применение условий по управлению несоответствиями в информационной системе «ЕОС-Качество»; ↑

включается, если в договоре предусмотрено применение условий по управлению несоответствиями в информационной системе «ЕОС-Качество». ↑

включается в текст документа при цене договора более 50 млн рублей. ↑

Удалить в случае если нет дополнительных документов. ↑

Удалить в случае если нет дополнительных документов. ↑