Тендер - Поставка салфеток влажных дезинфицирующих №291884416

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

извещение_дезсредства

Утверждаю:

Контрактный управляющий ГБУЗ ЧОПАБ

____________________ Завьялова И.П.

«_____» ________________2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина

Поставка салфеток влажных дезинфицирующих

Реестровый номер: № - 31

Челябинск 2025 год.

Извещение о закупке

Настоящая закупка (конкурентная процедура закупки) проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», путем проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина запроса котировок в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к извещению о закупке у единственного поставщика

подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

срок годности поставляемого Товара должен составлять не менее 12 месяцев на момент поставки Товара Заказчику (указанное не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения Договора, которое не может быть изменено участником).

Главный фельдшер ГБУЗ ЧОПАБ Д.И. Котенко

Приложение №2

к извещению о закупке у единственного поставщика

подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина

- Посмотреть таблицу с данными

№

Наименование товара, услуги (работы)

Единица измерения

Кол-во

Исполнитель 1

Исполнитель 4

Исполнитель 5

Средняя цена (руб.)

НМЦД (руб)

ОКПД2

КП№17 от 22.01.2025

КП№21 от 22.01.2025

КП№8 от 21.01.2025

1

салфетки влажные дезинфицирующие

20.20.14.000

упаковок

100

421,55

463,68

442,50

442,58

44 258,00

Дата подготовки обоснования НМЦД: 29.01.2025г.

контрактный управляющий:

ЗАВЬЯЛОВА И.П.

Приложение №3

к извещению о закупке у единственного поставщика

подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина

Проект

ДОГОВОР №31

на поставку товара

г. Челябинск 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинское областное патологоанатомическое бюро», в лице главного врача Лукина Вадима Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и

_________________________________, в лице ______________действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем, Поставщик с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны или по отдельности Сторона, на основании пп.в) п. 4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпункта 37) пункта 17.1. Раздела 17 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ ЧОПАБ заключили настоящий договор (далее именуется Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок осуществить поставку салфеток влажных дезинфицирующих (ОКПД2 20.20.14.000) (далее – Товар), согласно Спецификации (Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью Договора) и условиям Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить вышеуказанный Товар в порядке и срок, установленные Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, под арестом, свободен от обременения третьими лицами.

1.3. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в использовании, не прошел восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений.

1.4. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено Свидетельством о государственной регистрации на дезинфицирующее средство. Документы должны быть заверены надлежащим образом.

1.5. При заключении Договора применяются положения постановления Правительства РФ от 24.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ______________________________(далее - цена Договора).

2.2. Источник финансирования: внебюджетные средства Заказчика.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, предусмотренного Договором, расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы Поставщика.

2.4. Оплата Товара производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки Товара на основании подписанных Сторонами документов о приемке Товара.

2.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: счет или счет-фактура, документы, подтверждающие качество Товара, указанные в п. 1.4. Договора, подписанные Поставщиком документы о приемке товара, инструкция по эксплуатации (применению, использованию) и иная техническая документация на русском языке.

2.6. Документами о приемке товара являются: товарная накладная, или универсальный передаточный документ (УПД).

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Место поставки Товара: г. Челябинск, ул. имени Татищева В.Н. д. 249, строение 3, 2 этаж.

3.2. Погрузка Товара со склада Поставщика, доставка Товара до места поставки Товара и разгрузка Товара по месту поставки Товара производится силами и техническими средствами Поставщика.

3.3. Поставщик имеет право привлекать к исполнению Договора третьих лиц (транспортные компании, экспедитора и др.). Все риски, связанные с действиями привлекаемых Поставщиком для исполнения условий Договора третьих лиц, несет Поставщик.

3.4. Товар, являющийся предметом Договора, поставляется в таре и упаковке, предусмотренной производителем Товара, без нарушения целостности, из материалов, обеспечивающих сохранность Товара при транспортировке, разгрузке и хранении, с соблюдением температурного режима для данной товарной группы.

3.5. При поставке Товара в многооборотной таре для защиты Товара, Заказчик не обязан ее возвращать. Многооборотная тара подлежит вывозу Поставщиком.

3.6. Места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза.

3.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента фактической приемки Товара.

Если доставку Товара осуществляет транспортная компания, то право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент фактической приемки товара.

Обязанность Поставщика считается исполненной с момента фактической передачи Товара Заказчику вне зависимости от того, кто осуществляет доставку Товара. Датой поставки Товара считается дата вручения Товара Заказчику.

С момента получения Товара и до его оплаты у Поставщика не возникает право залога.

3.8. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком дату и время доставки Товара.

3.9. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 2.5. Договора. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.10. Срок поставки Товара: в течение 30 дней с момента заключения Договора.

4. Порядок приемки и экспертиза Товара

4.1. Если Поставщик передал Заказчику наряду с Товаром, соответствующим условиям Договора, Товар с нарушением условий Договора Заказчик вправе по своему выбору:

а) принять Товар, соответствующий Договору и отказаться от остального поставленного Товара, не соответствующего условиям Договора;

б) отказаться от всего поставленного Товара;

в) не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4.2. Место приемки Товара – г. Челябинск, ул. имени Татищева В.Н. д. 249, строение 3, 2 этаж.

4.3. Срок приемки Товара - 5 рабочих дней с даты рабочего дня следующего за датой поставки Товара.

Приемка Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка количества Товара;

- проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений и дефектов упаковки Товара;

- проверка и наличия (отсутствия) внешних повреждений и дефектов Товара;

- проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором;

- проверка соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Договором;

- подписание документов о приемке Товара.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком или приемочной комиссией Заказчика. Заказчик принимает Товар по Акту приемки (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

В случае отсутствия у Заказчика претензий к результатам Договора, Заказчик подписывает документы о приемке Товара. В случае проведения приемки комиссией, дополнительно оформляется Акт приемки товара, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

4.4. Для проверки представленных Поставщиком результатов на их соответствие условиям Договора, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. В случае проведения экспертизы своими силами Заказчик вправе создать приемочную комиссию. Срок проведения экспертизы Товара - 5 рабочих дней с даты рабочего дня следующего за датой поставки Товара.

4.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.7. В случае если экспертиза результатов Договора требует проведения дополнительных исследований, то срок проведения экспертизы может быть продлен до 30 дней или до момента получения экспертного заключения. Срок приемки результатов Договора в этом случае продлевается соответственно.

4.8. По итогам приемки и экспертизы поставленного Товара Заказчиком в день окончания приемки и экспертизы Товара подписываются документы о приемке и экспертизе Товара либо Заказчиком в этот же срок направляется Поставщику мотивированный отказ от подписания документов о приемке Товара в письменной форме. Поставщик обязан заменить Товар, не соответствующий требованиям Договора, в течение семи дней со дня получения отказа Заказчика от подписания документов о приемке Товара.

4.9. Заключение о результатах экспертизы Товара оформляется не позднее сроков, предусмотренных п. 4.3. Договора.

4.10. В случае отсутствия у Заказчика претензий к результатам Договора, заключение о результатах экспертизы Товара оформляется на документах о приемке Товара штампом о проведении экспертизы или Актом приема товара, в случае проведения экспертизы комиссией Заказчика.

4.11. Подписанные Заказчиком документы о приемке Товара являются основанием для осуществления Заказчиком платежа за поставленный Товар. Товар, не принятый в установленном Договором порядке и (или) не соответствующий требованиям Договора, оплате не подлежит.

4.12. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в Товаре он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактической приемки Товара уведомить об этом Поставщика. Поставщик после получения уведомления направляет своего представителя к Заказчику для проверки несоответствия и составления акта о выявленных недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке-передаче поставленного Заказчику Товара.

При неявке представителя Поставщика к Заказчику последний вправе составить акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и осуществить приемку Товара в порядке, предусмотренном пунктами 4.3.-4.10. контракта.

Если Заказчиком в момент приемки будут обнаружены транспортные повреждения Товара, он обязан незамедлительно сообщить об этом Поставщику, зафиксировать повреждения в акте или накладной. Если доставку Товара от Поставщика осуществляла транспортная компания, то Заказчик обязан: проверить целостность пломб и сохранность упаковки; сфотографировать поврежденный Товар до момента разгрузки транспортного средства; сделать отметку в накладных с подписью представителя транспортной компании; направить оригиналы Поставщику.

4.13. Товар, не принятый Заказчиком, принимается им на ответственное хранение и подлежит вывозу Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком требования Заказчика о вывозе Товара.

Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

4.14. Заказчик в случае обнаружения в Товаре скрытых недостатков (если они обнаружены в пределах двух лет с момента поставки Товара) вправе:

- отказаться от такого Товара и потребовать возврата уплаченной за такой Товар суммы;

- предъявить требование о его замене на Товар этой же марки (модели, артикула);

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом.

5. Обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору).

5.1.2. Осуществить поставку Товара качество, которого соответствует Договору в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

5.1.3. Осуществить поставку нового Товара, не бывшего в использовании, не прошедшего восстановление потребительских свойств), без дефектов и повреждений.

5.1.4. Осуществить поставку Товара в упаковке, предусмотренной производителем Товара, без нарушения целостности, из материалов, обеспечивающих сохранность Товара при транспортировке, разгрузке и хранении с соблюдением температурного режима для данной товарной группы.

5.1.5. При необходимости обеспечить участие представителя Поставщика при приемке Товара Заказчиком.

5.1.6. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществлять за счет Поставщика.

5.1.7. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.1.8. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.1.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Обеспечить приемку поставленного Товара.

5.2.2. Осуществить контроль своевременного исполнения Договора Поставщиком.

5.2.3. Произвести оплату Товара надлежащего качества в порядке и срок, предусмотренные Договором.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.1.7., п. 5.1.8. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки.

6. Заверения об обстоятельствах и гарантии

6.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент заключения Договора:

– является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– фактически находится по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

– располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения Договора и исполнения обязательств по нему;

– все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления в связи с ним действий, получены должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, разрешения, одобрения в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Стороны подтверждают, что:

– Договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с заключением Договора;

– Договор не нарушает каких-либо имущественные права какого-либо третьего лица;

– Договор не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

– исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных и иных запретов или постановлений.

6.3. Поставщик заверяет, что на момент заключения Договора:

- поставляемый Товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, никому не продан, не подарен, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.

- поставляемый Товар является новым, не бывшим в использовании, не снятым с длительного хранения, не прошедшим ремонт и восстановление потребительских свойств, без дефектов и повреждений.

6.4. Сторона, давшая недостоверные заверения, несет ответственность на основании положений статьи 431.2 ГК РФ.

6.5. Срок годности поставляемого Товара не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки Товара Заказчику.

7. Ответственность Сторон

7.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий договора Сторонами регламентируется действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.2. За просрочку исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.3. За просрочку исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени, от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства;

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком, предусмотренных Договором обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа, в размере 10 (десять) процентов от цены Договора, что составляет ________ руб.

7.5. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием об уплате неустойки (штрафа, пени).

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик имеет право произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 30.06.2025 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение обязательств сторон по Договору и признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Расторжение Договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и Договором.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров).

Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450 ГК РФ).

Существенными основаниями для одностороннего отказа от исполнения Договора Сторонами признаются:

- осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, а также в случае обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 523, пункт 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации); недостаток товара будет считаться существенным, если на его устранение затрачивается более 5 (пяти) календарных дней или потребуется сумма, превышающая 10% от стоимости товара;

- осуществление поставок некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами (пункт 1 статьи 480 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- нарушение срока поставки товара более чем на 30 дней (пункт 2 статьи 523 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Поставщику уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора (либо с момента получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре либо по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Поставщику уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора).

9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить условия Договора.

9.8. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров или в претензионном порядке.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

10.3. До обращения в суд по спорам, возникающим из настоящего Договора, Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок урегулирования споров в случаях, установленных ч.5 ст.4 АПК РФ. По иным спорам, возникающим в связи с исполнением Договора, Стороны вправе направить претензию. Претензия Стороны Договора, содержащая перечень выявленных недостатков и требований, с приложением документов, подтверждающих требования Стороны-отправителя, должна быть направлена другой Стороне в письменном виде заказным письмом. Претензия считается доставленной, если Сторона-отправитель отправила ее по адресу, указанному в договоре, способом, указанным в договоре. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

В случае не поступления ответа на претензию и/или не исполнения требований, указанных в претензии, Сторона-отправитель, по истечении 30 (тридцати) дней после направления претензии имеет право обратиться в суд за защитой своего права.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления, требования и претензии Сторон (далее – уведомление), связанные с исполнением Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.4. Договора, направляются в письменной форме в следующем порядке:

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской службой (курьером) (в т. ч. специализированных курьерских и почтовых служб).

В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения указанного уведомления, признается дата получения адресатом почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. Уведомление будет считаться доставленным, если поступило контрагенту, но не вручено по зависящим от него причинам, например при истечении срока хранения в отделении связи.

При невозможности получения подтверждения о вручении адресату почтового отправления либо информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30(тридцати) дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

В случае отправления уведомлений посредством курьера уведомления считаются полученными Стороной в день их доставки и подтверждается отметкой о получении на копии уведомления.

11.2. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Действие обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, обязана в течение трех дней с момента их наступления поставить об этом в известность другую Сторону путем направления письменного уведомления. Отсутствие такого уведомления лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

12.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для Сторон альтернативных способов исполнения Договора.

13. Приложения

13.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение к Договору: приложение 1 «Спецификация».

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к договору на поставку товара

№31 от 2025 г.

Декларация о соответствии поставщика требованиям законодательства

Поставщик заверяет, что на момент заключения договора соответствует следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12) отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Поставщик _____________________/

Приложение №4

к извещению о закупке у единственного поставщика

подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина

Заявка участника закупки

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Участник закупки, сообщает о себе следующую информацию:

Для юридического лица

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица (индивидуального предпринимателя)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

• • • Для физического лица:

Письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Участник закупки (уполномоченный представитель)

___________________________________________/_________/______________/

(Ф.И.О.) (подпись) (должность)

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленные извещением

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Участник закупки (уполномоченный представитель)

___________________________________________/_________/______________/ (Ф.И.О.) (подпись) (должность)

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА И ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕНА ДОГОВОРА

ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!!!

1) Изучив извещение о закупке у единственного поставщика подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина №_______________________ на ___________, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты, мы(я), ______________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки)(должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)сообщаем о Согласии участвовать в закупе на условиях, установленных в Извещении о проведении закупки у единственного поставщика

подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина, и направляем настоящую заявку.

2). Предлагаемая цена договора составляет: ___________ (____________________________________________________) рублей.

(цифрами и прописью)

в том числе НДС - _____ % (________________ процентов), _______ (___________) рублей.

В случае если наше предложение о цене договора будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями извещения о закупке и в соответствии с нашим предложением о цене товара.

3) Предложение участника закупки в отношении предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Участник закупки (уполномоченный представитель)

___________________________________________/_________/______________/ (Ф.И.О.)

Приложение №5

к извещению о закупке у единственного поставщика

подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина проведении

Инструкция по заполнению заявки на участие.

1. Порядок подачи, отзыва и изменения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

• Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
• Участнику настоящего запроса котировок в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки «РТС-тендер».
• Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оформляются согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в настоящем Приложении в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ ЧОПАБ, и регламентом электронной площадки «РТС-тендер».
• Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении настоящего запроса котировок в электронной форме до предусмотренных в пункте 9.4 извещения даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.
• Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru).
• Заполнение заявки на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме, подача, изменение и отзыв такой заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru).
• Участник настоящего запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru). Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем запросе котировок в электронной форме.

2. Инструкция по заполнению заявки

Предложение участника закупки должно соответствовать требованиям Заказчика, перечисленным в Приложении №1 к извещению «Описание предмета закупки».

Предложение участника закупки в отношении предмета закупки должно содержать информацию в объеме не менее того количества показателей (характеристик, параметров), которое установлено заказчиком.

Уведомляем участника закупки о том, что сведения (показатели, характеристики) предмета закупки из столбца «Показатели, не подлежащие изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме» перенесены в проект договора в неизменном виде. Участник закупки вправе предложить один из следующих вариантов:

- согласиться с поставкой товара с характеристиками, не подлежащими изменению по результатам проведения закупки;

- предоставить указанные характеристики в виде синонимичных предложений (например: «наличие» - «есть», «отсутствие» - «нет», «не менее» - «от», «не более» - «до» и т.д.). Смысл характеристик при этом не должен меняться.

В столбце « Минимальные и/или максимальные значения показателей»:

Предложение участника закупки (сведения о предлагаемом для поставки товаре) не должно содержать двойных предложений, неоднозначных предложений, слов «не менее», символов «≥» и т. д. и т. п. Также в заявке участника закупки не должно содержаться недостоверных сведений о предлагаемом к поставке товаре. Указание недостоверных сведений в отношении материалов или сведений об участнике влечет за собой отклонение заявки участника закупки и самого участника закупки

Слова «не менее» означает, что участник закупки указывает характеристику показателя БОЛЬШЕЕ ИЛИ РАВНОЕ значение, заявленного заказчиком.

Символ «≥» означает, что участник закупки указывает характеристику показателя БОЛЬШЕЕ ИЛИ РАВНОЕ значение, заявленного заказчиком

Точные характеристики указываются участником в своей заявке, за исключением случаев, когда «коридорные» показатели (например, слова «не менее») предусмотрены инструкциями по использованию/эксплуатации, мануалами, руководствами и т.д. и установлены самим производителем товара. В таком случае обязательной является ссылка, что данный показатель установлен инструкцией производителя и/или иными руководствами.

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 24.02.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка салфеток влажных дезинфицирующих

Наименование предмета договора: Поставка салфеток влажных дезинфицирующих

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными