Тендер - Поставка реставрационных материалов для реставрации №286985306
Описание тендера:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕСТАВРАЦИИ" объявляет тендер: Поставка реставрационных материалов для реставрации (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
на поставку реставрационных материалов для реставрации
с. Рождествено
_____________ 2024 г.
Государственное автономное учреждение культуры Ленинградской области «Международный центр реставрации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Черняевой Татьяны Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ___, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и раздела II Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения культуры Ленинградской области «Международный центр реставрации», утвержденного Наблюдательным советом ГАУК ЛО «Международный центр реставрации» 17.11.2023, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить реставрационные материалы для реставрации (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в техническом задании (приложение № 1 к Договору) и спецификации (приложение № 2 к Договору), являющихся неотъемлемыми частями Договора. 1.3. Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 20 декабря 2024 г. 1.4. Место поставки Товара: Ленинградская область, Гатчинский р-н, с. Рождествено, ул. Музейная, д. 2. 1.5. Закупка у единственного Поставщика, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Цена Договора составляет ____ рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 2.3. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки Товара по безналичному расчету платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документов, подтверждающих исполнение Договора, указанных у в п. 4.6. Договора, на основании выставленного Поставщиком счета. 2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика в пользу Поставщика. 2.5. Валюта, используемая для расчетов – рубль Российской Федерации. 2.6. Оплата по Договору осуществляется за счет средств субсидий на выполнение государственного задания из бюджета Ленинградской области. 2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик вправе: а) требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом принятого Заказчиком Товара; б) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств; в) требовать возмещения убытков, оплаты неустойки в соответствии с разделом 6 Договора. 3.2. Поставщик обязан: а) поставить Товар в соответствии с техническим заданием в предусмотренный Договором срок. б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора; 3.3. Заказчик вправе: а) требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором; б) требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков; в) проверять ход и качество исполнения Поставщиком условий Договора; г) требовать возмещения в соответствии с разделом 6 Договора убытков, причиненных по вине Поставщика, оплаты неустойки; д) предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Договора объем поставляемого Товара, предусмотренный Договором; е) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 3.4. Заказчик обязан: а) принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с Договором; б) обеспечить контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
порядок ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 4.1. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни в рабочее время Заказчика: понедельник-четверг с 09:00 до 17:30 часов, пятница с 09:00 до 12:40 часов, в пределах срока поставки с предварительным уведомлением не менее чем за 1 (один) рабочий день. В ГАУК ЛО «Международный центр реставрации» действует пропуская система, Поставщик дополнительно сообщает Ф.И.О. водителя и сопровождающих (при наличии), марку и государственный номер автотранспортного средства. 4.2. Одновременно с Товаром Поставщик предоставляет следующие документы: - товарную накладную, содержащую полную информацию по поставленному Товару, счет и (или) счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС) или универсальный передаточный документ; - заверенную надлежащим образом копию сертификата соответствия (при условии обязательной сертификации Товара). 4.3. Приемка Товара производится по количеству и качеству в соответствии с Техническим заданием. 4.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или уполномоченными представителями Сторон товарной накладной или универсального передаточного документа. 4.5. Подписанная Заказчиком и Поставщиком товарная накладная или универсальный передаточный документ и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты. 4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа. Риски случайной гибели, случайного повреждения товара, переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа. 4.7. В случае обнаружения в ходе приемки Товара несоответствия Товара по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, Заказчик не принимает поставляемый Товар и не подписывает товарную накладную или универсальный передаточный документ. 4.8. В случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям Договора, Заказчик в течение 3 (трех) дней уведомляет об этом Поставщика, составляет соответствующую претензию и направляет ее Поставщику, который в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного акта, обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. 4.9. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
КАЧЕСТВО ТОВАРА и ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Поставщик также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием товара в Российской Федерации. Товар должен иметь сертификаты соответствия Госстандарта России, подтверждающие качество товара (при обязательной сертификации) или паспорта качества (при их наличии) на товары, не подлежащие сертификации, технические паспорта (с руководством по эксплуатации на русском языке), гарантийные сертификаты. 5.2. Срок гарантии Поставщика должен быть не меньше установленного срока гарантии Производителя. В случае если срок гарантии не установлен Производителем или менее 12 месяцев, то срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар составляет 12 месяцев с даты подписания товарной накладной или универсального передаточного документа Заказчиком. Все неисправности Товара в период гарантийного срока устраняются Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оповещения Поставщика. Способы оповещения Поставщика – по телефону или письмом, переданным по электронной почте или факсу. На период устранения недостатков течение гарантийного срока приостанавливается. При невозможности устранить неисправность в указанный срок, Поставщик должен заменить неисправный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней на аналогичный, надлежащего качества, и предоставить Заказчику документ о гарантии на этот Товар. Гарантийный срок при этом должен быть не менее срока, установленного первоначально при поставке. Замена Товара производится в месте нахождения Заказчика. Все расходы по замене Товара, включая, но не ограничиваясь транспортными расходами, расходами на транспортировку, упаковку заменяемого Товара и иные расходы несет Поставщик. 5.3. Товар должен поставляться в упаковке производителя Товара. Данное правило не применяется в случае, если упаковка каждой единицы Товара не предусматривается производителем. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждения Товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. 5.4. Товар при эксплуатации и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человека и окружающей среде.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, за каждый день просрочки Поставщиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (в том числе просрочки исполнения обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также Заказчик вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения Поставщиком. 6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. 6.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты пени. 6.7. Уплата пени и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении, расторжении и исполнении настоящего Договора, путем переговоров и консультаций. 7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2024 года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон. 8.3. Изменение условий Договора при его исполнении возможно по соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, либо в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае: 9.2.1. Отказа Поставщика передать Заказчику Товар; 9.2.2. Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков – недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; 9.2.3. Неисполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара; 9.2.4. Нарушения Поставщиком сроков поставки Товара. 9.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Заказчиком уведомления Поставщику. 9.5. Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В этом случае оплате подлежат только уже предоставленные Поставщиком и принятые Заказчиком товары, за вычетом причиненных Заказчику убытков (если таковые имели место) и дополнительных расходов (в том числе на устранение недостатков, возникших по вине Поставщика). 9.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае: 9.6.1. Нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара; 9.6.2. Незаконного отказа Заказчика в приемке Товара. 9.7. Поставщик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 9.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. 9.9. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 10.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 10.4. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе Договора действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов, обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 11.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 11.3. Доказательством наличия действия форс-мажорных обстоятельств и их последствий будет считаться свидетельство, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или иной документ, подтверждающий данное обстоятельство. 11.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно, но не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления указанных обстоятельств, в письменной форме известить другую Сторону, приложив документальное обоснование. При несоблюдении данного условия, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 12.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 12.2. К Договору прилагаются: - Техническое задание (Приложение № 1); - Спецификация (Приложение № 2).
Требования к качественным характеристикам товара: поставляемый товар новый (товар не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские свойства). Товар имеет сертификаты соответствия Госстандарта России, подтверждающие качество Товара (при обязательной сертификации) или паспорта качества (при их наличии) на Товары, не подлежащие сертификации, технические паспорта (с руководством по эксплуатации на русском языке), гарантийный сертификаты.
Требования к эксплуатационным характеристикам товара: не установлены
Требования к безопасности товара: товар отвечает требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, противопожарной безопасности, а также иным требованиям сертификации, безопасности (ГОСТам, СанПиНам, другим нормам и правилам, установленным законодательством российской Федерации).
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.