Тендер - Поставка регенерирующих, восстанавливающих, обезвреживающих и очищающих средств №294310012

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• сиз.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):623930, Свердловская обл., с Туринская Слобода, ул. Ленина, дом 87
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.03.2025 по 28.03.2025Место предоставления документации:в соответствии с документацией о закупкеПорядок предоставления документации:в соответствии с документацией о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:20.03.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):28.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:в соответствии с документацией о закупкеДата подведения итогов:28.03.2025Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией о закупке расчет_сиз - Посмотреть таблицу с даннымиx

Утверждаю

Директор

ГАУ «КЦСОН Слободо – Туринского района»

__________________

«19» марта 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка регенерирующих, восстанавливающих, обезвреживающих и очищающих средств

Заказчик: государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо-Туринского района»

Информация о проведении запроса котировок в электронной форме размещена

в Единой информационной системе

www.zakupki.gov.ru

с. Туринская Слобода, 2025

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупке заказчика.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления конкурентных и неконкурентных закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупках заказчика.

Ознакомиться с Положением о закупках товаров (работ, услуг) ГАУ «КЦСОН Слободо – Туринского района»

можно на сайте zakupki.gov.ru.

РАЗДЕЛ II. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка регенерирующих, восстанавливающих, обезвреживающих и очищающих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям поставки товара: поставка товара осуществляется силами Поставщика.

Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ленина 87

Гарантийные обязательства: срок гарантии Поставщика должен быть не меньше, установленного срока гарантии Производителя. В случае если срок гарантии не установлен Производителем, то срок гарантии Поставщика на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемка товара в единой информационной системе с сфере закупок.

Требования к упаковке, маркировке: Товар должен поставляться в упаковке производителя товара. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждения товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге. Поставляемый товар должен быть надлежащего качества и соответствовать заявленным характеристикам. Поставляемый товар может подтверждаться и сопровождаться сертификатами качества, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки поставки товара: в течение 20 рабочих дней с даты заключения Договора.

Приложение № 2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на ___________________________________________________________

(необходимо указать номер и дату Извещения, и предмет закупки)

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, мы, нижеподписавшиеся,_________________ полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица) / ФИО (для физического лица) участника, в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________,

- Посмотреть таблицу с данными

Сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме и исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме № __________(участник закупки указывает номер, присвоенный извещению при его опубликовании на Общероссийском официальном сайте)

- Посмотреть таблицу с данными

На общую сумму: ____________________________________________________

(сумма прописью, руб. коп.)

в том числе НДС ________________ (_____________________________) руб. ___ коп.

(указать размер НДС; в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»).

Мы подтверждаем, что в цену договора включаются расходы на доставку, разгрузку товаров до места складирования по адресу Заказчику, стоимость упаковки, разовой тары, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение № 3

Декларация

о соответствии участника закупки

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в закупке – ___________________________________________ соответствует требованиям и подтверждает, что:

Настоящим подтверждаем, что на момент подачи заявки на участие в закупке – ___________________________________________ соответствует требованиям и подтверждает, что:

1) не проведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

7) информация об участнике закупке отсутствует в реестре иностранных агентов, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

_______________________ _______________________ _________________________

Должность Подпись Ф.И.О.

* Указанная форма носит рекомендательный характер.

Приложение № 3

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложено отдельным файлом

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №______

Поставка регенерирующих, восстанавливающих, обезвреживающих и очищающих средств

с.Туринская Слобода «___ » ___________ 2025 г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо - Туринского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Назаровой Наталии Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ (_________________________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ___, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных нормативно-правовых актов РФ и Положения «О закупке товаров, работ, услуг» ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать Заказчику товар для нужд ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского рйона» (далее – Товар), по наименованиям, цене и в количестве, строго в соответствии со спецификацией к Договору (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать поставленные Товары.

1.2. Товар должен соответствовать количеству, ассортименту, ценам и стоимости, согласованным Сторонами в спецификации (Приложение №1 к Договору).

1.3. Наименование, ассортимент, количество, цена и другие характеристики Товара указываются в товарных накладных и счетах-фактурах. Товар поставляется Заказчику со всеми необходимыми сопроводительными документами.

1.4. При исполнении Договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в Договоре.

1.5. Грузополучателем товаров является - ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского рйона»

1.6. Поставка товара производится транспортом Поставщика, за счёт средств Поставщика, до места назначения по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Ленина 87

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки товара – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Сторонами Договора.

2.2. Поставщик производит доставку товара непосредственно по адресу, указанному в п.1.6., а также выгрузку товара в соответствующее помещение Заказчика.

2.3. Права на товар переходят к Заказчику с момента доставки товара; моментом доставки товара является подписание товарно-транспортной накладной (или универсального передаточного документа) Поставщиком и Заказчиком.

2.4. В стоимость Договора включены расходы на доставку товара, осуществление погрузочно-разгрузочных работ в соответствующее помещение Заказчика, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.5. По прибытию товара Заказчик должен принять товар и оформить документы на полученный товар по количеству и ассортименту.

2.6. Одновременно с поставкой товара Поставщик передает Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии на товар, подлежащий поставке, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащий декларированию соответствия.

2.7. При осуществлениии оплаты по настоящему Договору Заказчик вправе удержать сумму штрафов и/или пени в соответствии с пунктом 7.5. - 7.6.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.2. Одновременно с передачей Товара Поставщик должен передать Заказчику комплект документов, включающий в себя:

- копию сертификата соответствия, сертификат качества, в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации;

- товарно-сопроводительные документы, оформленные Поставщиком о подтверждении соответствия Товара установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации);

- товарную накладную (два экземпляра);

- счет и/или счет-фактуру.

3.3. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными в установленном порядке.

3.4. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с предоставляемыми предприятиями-изготовителями сроками гарантий, но не менее 12 месяцев. Гарантийные обязательства Поставщика исчисляются с момента приемки товара Покупателем.

3.5. Поставщик гарантирует, что приобретаемый товар отвечает стандартам безопасности и качества, в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным заводом-изготовителем

3.6. Если в период гарантийного срока, определенного пунктом 3.4 договора, в процессе эксплуатации товара будут обнаружены дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию товара, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение обнаруженных дефектов осуществляется Поставщиком безвозмездно в срок, указанный Заказчиком.

4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству, качеству в соответствии с законодательством РФ.

Приемка товаров производиться Заказчиком в порядке:

• Проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке Заказчика на предмет полноты исполнения заявки;
• Проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих безопасность поставленных товаров;
• Проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного Заказчику;
• Проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его годности.

4.2. В день доставки товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки.

4.3. Осмотр доставленного Товара, а также проверку количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта и качества Товара на предмет наличия явных недостатков Заказчик осуществляет в срок не позднее одного рабочего дня после поставки Товара.

Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта и качества Товара, Заказчик не позднее срока, определенного п. 4.3. настоящего Договора, подписывает и направляет Поставщику один экземпляр накладной.

Подписанная Сторонами Товарная накладная, либо УПД (универсального передаточного документа) является подтверждением проведенной Заказчиком внутренней экспертизы поставленных Товаров.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений требований к количеству Товара комплектности, упаковки Товара, комплекта и качества Товара, Заказчик не позднее срока, определенного п. 4.3. настоящего Договора направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной с указанием перечня выявленных нарушений требований к Товару.

4.4. В случае обнаружения Заказчиком нарушений требований к качеству Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта и качества Товара, Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить Товар в срок в течение суток со дня получения в письменной форме мотивированного отказа от подписания товарной накладной от Заказчика.

В случае обнаружения Заказчиком нарушений требований к количеству Товара, Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика доставить Товар в течение суток со дня получения в письменной форме мотивированного отказа от подписания товарной накладной от Заказчика.

Допоставка недопоставленного или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме № ТОРГ – 12, либо УПД (универсального передаточного документа).

После устранения Поставщиком выявленных нарушений требований к Товару Заказчик подписывает товарную накладную в течение одного рабочего дня с даты устранения нарушений Поставщиком.

4.5. Поставщик обязан одновременной с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Договором.

4.6. Товар принимается Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Поставщика, имеющего при себе доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

4.7. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной, либо УПД.

4.8. Подписание со стороны Заказчика товарной накладной, либо УПД подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных Договором.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена договора составляет _____________ (_________) рублей с учетом НДС _____________(в том случае, если Поставщик является плательщиком НДС), расходов на перевозку, доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.2. Цена договора может быть изменена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных условий договора.

5.3. Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата за поставку Товара осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней после принятия поставленных товаров на основании накладной, счета-фактуры, УПД.

Аванс не предусмотрен.

5.4. Оплата производится в рублях РФ в пределах суммы, определенной заключенным Договором.

5.5. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением «Заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет непосредственно сам «Поставщик».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязуется:

6.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества в ассортименте, по количеству и ценам, определенным в спецификации, в срок, установленный Договором.

6.1.2. Поставить Товар Заказчику свободным от любых прав третьих лиц, в противном случае возместить Заказчику убытки, причиненные изъятием Товара.

6.1.3. Направить Заказчику комплект документов на поставляемый Товар.

6.1.4. Нести риск случайного повреждения или гибели Товара до принятия его Заказчиком.

6.1.5. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие технические нормы и правила, применимые к предмету договора.

6.1.6. Поставщик не вправе разглашать, выявленные в ходе исполнения своих обязательств по договору, данные, являющиеся конфиденциальной информацией или коммерческой тайной Заказчика.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Оплатить Товар в соответствии с разделом 5 Договора.

6.2.2. Осуществлять контроль исполнения Поставщиком Договора.

6.2.3. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, стоимости и качеству.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям Договора может быть начислена неустойка за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором. Размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки Центрального Банка России на день уплаты.

7.3. Расчет пени = Цена Договора х (1/300 х Размер ключевой ставки) х количество дней просрочки.

7.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство не надлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен составляет 1/300 ключевой ставки Центрального Банка России на день уплаты неустойки (штрафа, пеней).

7.6. Расчет пени = Цена Договора х (1/300 х Размер ключевой ставки) х количество дней просрочки.

7.7. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. В случае если Поставщик выполнил обязательства не полностью, размер пени уменьшается на сумму, пропорциональную объему исполненных Поставщиком обязательств.

7.9. При недостаче Товара Поставщик возвращает Заказчику стоимость недопоставленного Товара или возмещает недостачу при последующих поставках Товара.

7.10. Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости некачественного Товара или замены некачественного экземпляра качественным.

7.11. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемых товаров, связанных с несвоевременным поступлением средств на счет Заказчика.

7.12. Установленная Договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки Товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки.

7.13. Заказчик не несет ответственность за не выборку (не заказ) всего объема товара (работ, услуг).

7.14. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком на основании претензии-уведомления по решению Заказчика, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

8. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен Договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена Договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

8.2. Если при исполнении Договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные Договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным Договором.

8.3. При исполнении Договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в Договоре.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезмерных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по договору.

К вышеуказанным (форс-мажорным) обстоятельствам относятся следующие события: стихийные бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), забастовки, диверсии, запретительные и ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом.

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение двадцати четырёх (24) часов с момента их возникновения посредством телефонной, факсимильной, электронной или почтовой связи.

9.3. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно, как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий договора.

9.4. При этом срок исполнения обязательств по договору, при отсутствии возражений с другой стороны может быть перенесён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев. Если указанные обстоятельства, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

10.1. Внесение изменений в Договор возможно в случаях, регламентируемых действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о закупках ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского рйона». Продление срока действия Договора возможно в случаях, предусмотренных Положением о закупках ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского района», не противоречащих действующему законодательству.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Договору, а также подлежат подписанию обеими Сторонами и должны быть скреплены печатями Сторон. Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. При этом Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

11.2. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным обязательствам или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

11.2.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при задержке Поставщиком срока поставки более чем на три календарных дня;

- при систематическом, не менее двух раз, получении товара ненадлежащего качества;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара.

11.2.2. При расторжении Договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный Поставщиком на момент расторжения настоящего Договора;

- в течение трех рабочих дней после получения от Поставщика акта приемки товара подписать его или дать мотивированный отказ;

- в течение 7 рабочих дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически поставленный товар.

11.3. Расторжение договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора.

11.3.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения договора поставщиком.

Нарушение договора поставщиком предполагается существенным в случаях:

поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;

нарушения сроков поставки товаров более чем на три календарных дня.

11.3.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.3.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

11.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику данного уведомления или дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.4.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

11.4.2. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствующем законом порядке. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области с соблюдением претензионного порядка их рассмотрения. Стороны обязуются соблюдать следующий претензионный порядок:

12.2. Срок ответа на претензию устанавливается 10 (десять) календарных дней с даты вручения претензии другой стороне.

12.3. Претензия, адресованная юридическому лицу, направляется по месту нахождения юридического лица. Если обязательства стороны по договору исполняет филиал или представительство юридического лица, претензия направляется по месту нахождения этого филиала или представительства. Место нахождение юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из ЕГРЮЛ. В случае, если в договоре сторона указала адрес для почтовой корреспонденции, то претензия направляется по такому адресу.

Претензия, адресованная гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю, направляется по месту их жительства. При этом место жительства определяется на основании паспортных данных, предоставленных стороной при заключении договора и/или указанных в договоре.

12.4. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения адресату под расписку непосредственно в месте нахождения стороны, направляющей претензию или по месту нахождения адресата, либо иными способом, указанным в пункте 14.2. настоящего договора.

12.5. Документами, подтверждающими направление претензии стороне и ее получение, являются уведомление о вручении, расписка, скриншот с официального сайта Почты России и иные документы.

12.6. Сторона, которой направлена претензия, признается надлежаще уведомленной о наличии к ней претензии в следующих случаях:

12.6.1. Если сторона, которая направила претензию имеет в наличии документы, указанные в п. 12.5 настоящего Договора;

12.6.2. Если адресат отказался от получения претензии и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или путем составления акта об отказе в получении;

12.6.3. Если несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением претензии;

12.6.4. Если претензия не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи делает отметку в уведомлении о вручении либо такая информация подтверждается скриншотом с официального сайта Почты России или иным документом.

12.6.5. Если претензия вручена уполномоченному лицу филиала или представительства юридического лица.

12.7. Уполномоченным лицом на получение корреспонденции признается лицо, фактически ее получившее.

12.7. Претензионный порядок считается соблюденным в целях реализации права стороны на обращение в суд в следующих случаях:

12.7.1. Если Сторона, получившая претензию, ответила другой стороне в течение срока, указанного в п. 12.2 настоящего договора.

12.7.2. Если Сторона получила претензию, но в установленный п.12.2 настоящего договора срок, не предоставила другой стороне ответ на нее.

12.7.3. Если наступили обстоятельства перечисленные в п. 12.6.2-12.6.4 настоящего договора.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Каждая из сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.

13.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 13.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

13.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

13.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:

13.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.

13.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

13.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

13.5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения Сторонами Договора и считается исполненным после выполнения сторонами всех своих обязательств, а в части оплаты не позднее 31.12.2025г.

14.2. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями сторон. После заключения договора Стороны вправе изготовить договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

14.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

14.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

14.6. Истечение срока действия Договора не влечет прекращения исполнения сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе гарантийных обязательств, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Договора.

14.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.8. К настоящему договору имеется Приложение №1 являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

15.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _____ от _____________г.

Спецификация

Поставка регенерирующих, восстанавливающих, обезвреживающих и очищающих средств

(кремы, эмульсии)

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными