Тендер - Поставка реактивов (209) №269732925

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт ___

на поставку реактивов

«____» _____________ 2024 г. г. Воронеж

_________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Лютикова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт на поставку реактивов, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку реактивов (далее - Товар) в количестве согласно Спецификации, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

2. Срок действия Контракта

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2024 г.

3. Качество товара

3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории РФ на дату поставки и приемки Товара.

3.2. Документами, подтверждающими соответствие качества поставляемого Товара, являются:

регистрационное удостоверение, паспорт качества (сертификат соответствия) и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие его качество, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

3.3. Копии документов, подтверждающих надлежащее качество Товара, должны быть переданы Поставщиком Заказчику одновременно с поставляемым Товаром.

3.4. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, обеспечивающие сохранность Товара, установленные нормативной документацией для данного вида Товара.

4. Сроки и порядок поставки товара

4.1. Поставщик передает Заказчику Товар в течение 10(десяти) дней с момента заключения Контракта.

4.2. Транспортировка и отгрузка Товара производится силами и за счет средств Поставщика.

4.3. Местом передачи Товара является склад Заказчика, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, д. 23, аптечный склад БУЗ ВО «ВГКБСМП №1» (3 этаж).

4.4. Приемка Товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней. При передаче Товара Поставщик предоставляет подписанные им счета (счета-фактуры), акт приема-передачи, товарно-транспортные накладные (либо универсальный передаточный документ) и иные необходимые документы.

4.5. Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных, сопроводительных и иных документах, а также по наименованиям, ассортименту, количеству и качеству.

4.6. По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают акт приема-передачи товара.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Поставщика акта приема-передачи направляет Поставщику подписанный акт приема-передачи товара или мотивированный отказ от его подписания.

4.7. В случае непоставки, недопоставки, поставки некачественного Товара и/или не соответствующего характеристикам, указанным в Спецификации, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан произвести допоставку недостающего товара, замену некачественного или несоответствующего качеству товара, указанного в Спецификации.

4.8. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания акта приема-передачи товара, Поставщик и Заказчик подписывают акт приема-передачи товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.9. Со дня подписания акта приема-передачи товара Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи товара.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. (_____)_____ коп., включая НДС _____ руб. (_____)_____ коп. (или НДС не облагается - на основании ___________)

5.2. Цена настоящего Контракта включает общую стоимость всех Товаров, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и уплате иных платежей, оплачиваемых Заказчиком Поставщику.

5.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

5.4. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки путем перечисления денежных средств по безналичному расчету платежными поручениями через казначейскую систему на расчетный счет Поставщика в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке (акта приема-передачи).

5.5. Источник финансирования: ОМС

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44 341

ОКПД2 – 20.14.62.000

5.6. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

6.1.1. поставить Товар в полном объеме и надлежащего качества, соответствующий требованиям законодательства РФ и условиям настоящего Контракта;

6.1.2. соблюдать сроки поставки, установленные настоящим Контрактом;

6.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

6.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

6.1.5. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара.

6.2. Поставщик по настоящему Контракту имеет право:

6.2.1. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения условий настоящего Контракта;

6.2.2. получать от Заказчика подписанные документы об исполнении обязательств по настоящему Контракту;

6.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

6.2.4. пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством РФ правами.

6.3. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

6.3.1. предоставлять Поставщику необходимую информацию, относящуюся к предмету Контракта и необходимую для исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту;

6.3.2. принять и оплатить поставленный Товар в размере и в порядке, установленном Контрактом.

6.4. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

6.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

6.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

6.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

6.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

6.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

6.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере 10 процентов от цены контракта (этапа).

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторон Контракта от исполнения своих обязательств по Контракту.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все разногласия, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются в процессе переговоров или в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в арбитражный суд Воронежской области.

9. Расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

9.2.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.2.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

9.2.3. Невыполнения Поставщиком обязательства по передаче вместе с Товаром документов или копий документов, предусмотренных настоящим Контрактом;

9.2.4. Невыполнения Поставщиком требования Заказчика о замене товара, доукомплектовании товара, поставки недопоставленного количества товара;

9.2.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.3. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

9.3.1. Неоднократного нарушения сроков оплаты принятого Товара;

9.3.2. Неоднократного уклонения от приемки Товара;

9.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

11.3. Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.5. Если обстоятельства, указанные в п. 11.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

12. Заключительные условия

12.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт.

12.2. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

12.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких изменений.

12.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

Главный врач Поставщик

________________________ Ю.В. Лютиков ___________________

м.п. м.п.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №272760406 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВОРОНЕЖ ИМЕНИ ПЕТРА I" объявляет тендер: Поставка гидрофобизирующего пропиточного состава для цементно-бетонных покрытий	Конкурс #272760406	15 168 999	7 дней 17.05.2024 14.06.2024
Тендер №273748805 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДОКАНАЛ" объявляет тендер: Поставка реагента Синалаб РС-191Т	Электронный аукцион #273748805	2 903 200	2 часа 30.05.2024 07.06.2024
Тендер №273915085 Поставка мебели	Малая закупка #273915085	280 246	4 часа 03.06.2024 07.06.2024
Тендер №273915810 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА" объявляет тендер: Поставка соли для промышленных целей	Электронный аукцион #273915810	10 659 600 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 106 596	4 дня 03.06.2024 11.06.2024
Тендер №274047272 2024-06312 - Поставка фреона	Электронный аукцион #274047272	40 308	6 дней 04.06.2024 13.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269732895 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМСЕРВИС" объявляет тендер: Приобретение реагентов	Запрос предложений #269732895	См. док.	срок истек 01.04.2024 03.04.2024
Тендер №269732826 Оказание услуг по проведению диагностики неисправностей и технического обслуживания азотной станции «Провита» Ново-Иркутской ТЭЦ (с результатом)	Не определен #269732826	485 329	срок истек 01.04.2024 19.04.2024
Тендер №269732509 Поставка поликарбоната для нужд ООО «Щекинская ГРЭС» (с результатом)	Запрос предложений #269732509	188 422	срок истек 01.04.2024 12.04.2024
Тендер №269731553 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД" объявляет тендер: ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора поставки кислоты и спирта для нужд АО «СЭГЗ». (Закупка № 39) (с ...	Запрос предложений #269731553	См. док.	срок истек 01.04.2024 19.04.2024
Тендер №269730897 Приобретение химических реактивов для нужд филиала Предгорный "МРВК" (34-з-133) (с результатом)	Малая закупка #269730897	489 057	срок истек 01.04.2024 02.04.2024

Тендеры из региона Воронежская область

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269732790 Ремонт и обустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Воронежская область, Каширский муниципальный район, с. Олень-Колодезь, проспект Революции, 32а (с результатом)	Электронный аукцион #269732790	2 712 610 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 27 126	срок истек 01.04.2024 09.04.2024
Тендер №269732680 Ремонт и обустройство памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, расположенного по адресу: Воронежская область, Каширский муниципальный район, с. Олень-Колодезь, проспект Революции, 32а	Электронный аукцион #269732680	2 712 610 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 27 126	срок истек 01.04.2024 09.04.2024
Тендер №269731213 Оказание услуг по ремонту Форд Фокус	Электронный аукцион #269731213	81 468 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 01.04.2024 09.04.2024
Тендер №269730880 Поставка сантехнических материалов (с результатом)	Малая закупка #269730880	12 692	срок истек 01.04.2024 04.04.2024
Тендер №269721205 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ-ГОРОД БОБРОВ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет тендер: Приобретение в многоквартирном жилом доме 1-го жилого помещения (квартиры) общей площадью не менее 44 кв. м на территории городского ...	Электронный аукцион #269721205	3 656 972 Обеспечение заявки: 36 570	срок истек 31.03.2024 08.04.2024