Тендер - Поставка реактивов (реагентов) №304494440

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

КОНТРАКТ № _______

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный Сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук (далее - ЦСБС СО РАН), в лице директора Шеховцовой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке реактивов (реагентов) (в дальнейшем Товар) согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Товар в срок, обусловленный условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленный в настоящем Контракте срок.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар является свободным от прав третьих лиц. Товар передается с технической и иной документацией на Товар.
1.4. Срок поставки: в течение 60 рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта.
1.5. Товар может быть поставлен раньше, по усмотрению Поставщика. Поставщик должен заблаговременно уведомить Заказчика о поставке.
1.6. Источник финансирования Контракта: средства бюджетного учреждения, субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания и/или приносящая доход деятельность.
1.7. Поставляемый по Договору Товар предназначен исключительно для исследовательских целей. Вся ответственность за любые последствия, наступившие в результате применения Товара не по назначению (в том числе, но не исключительно, в медицинской, ветеринарной и диагностической практике), лежит на Заказчике.

Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет ___________ (_______________) рублей ___ коп, в том числе НДС (НДС не облагается _________), является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта.
2.2. Указанная в п. 2.1. цена включает в себя: стоимость Товара, стоимость доставки Товара по адресу Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, пошлин, обязательные и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.
2.3. Заказчик производит оплату по настоящему Контракту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после поставки Товара, на основании счёта-фактуры (при наличии) и товарной накладной или универсального передаточного документа (далее - УПД).

Условия поставки
3.1. Поставщик осуществляет поставку Товара по предварительному согласованию Сторон.
3.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик производит доставку Товара своим транспортом или транспортной компанией по адресу: индекс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томск, Богдана Хмельницкого, 43, кв. 23.
3.3. Датой поставки Товара Заказчику является дата, указанная в товарной накладной (УПД).
3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику после подписания товарной накладной (УПД).
3.5. Поставщик, в течение 5 рабочих дней с момента поставки Товара, предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную (УПД). Указанные документы могут быть предоставлены одновременно с Товаром.
3.6. Подписанная Заказчиком (или уполномоченным им лицом, действующим на основании выданной доверенности) товарная накладная (УПД) является документом, подтверждающим передачу Товара.
3.7. Приемка Товара по количеству осуществляется в момент фактической доставки Товара.
3.8. Заказчик производит приемку Товара в течение 5 рабочих дней с момента поставки, но не ранее предоставления документов от Поставщика, предусмотренных п. 3.5. настоящего Контракта.
3.9. Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ и другим обязательным требованиям, быть надлежащего качества и быть пригодным для целей его использования, что удостоверяется соответствующей документацией.
3.10. В случае поставки некачественного или несоответствующего требованиям настоящего Контракта Товара, Заказчик обязан предъявить Поставщику письменную претензию. Поставщик обязуется устранить недостатки Товара, а при невозможности устранить недостатки, заменить его на другой аналогичный Товар, в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения письменной претензии Поставщиком.
3.11. Подписанная Заказчиком (или уполномоченным им лицом, действующим на основании выданной доверенности) товарная накладная (УПД) является документом, подтверждающим проведение экспертизы соответствие поставленного Товара условиям настоящего Контракта силами заказчика, и отсутствие претензий по качеству со стороны Заказчика.

Качество товара. Гарантия.

4.1. Товар должен упаковываться в тару, обеспечивающую сохранность поставляемого Товара при перевозке и хранении.

4.2. Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным.

4.3. Срок гарантии качества (срок годности) на товар составляет не менее 11 месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной (УПД).

4.4. В случае, если в течение гарантийного срока Товар, комплектующие, вышли из строя (пришли в негодность) или имеют недостатки, препятствующие использовать Товар, комплектующие по назначению, по причине, не связанной с их хранением и правилами пользования, то Поставщик за свой счет заменяет неисправный (вышедший из строя) Товар, комплектующие, в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней, с момента получения такого требования от Заказчика.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с настоящим Контрактом. Документом, подтверждающим исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, является товарная накладная (УПД), подписанная уполномоченными лицами Поставщика и Заказчика и заверенная оригинальными печатями Сторон.

5.1.2. Направить Заказчику комплект документов на поставляемый Товар, включающий в себя: счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную (УПД).

5.1.3. Обязательство Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненным после подписания сторонами товарной накладной (УПД) ответственными лицами Поставщика и Заказчика.

5.1.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения от Заказчика Претензии (уведомления, требования), оплатить неустойку (штраф, пеню), начисленную в соответствии с п.п. 6.4 - 6.6. настоящего Контракта

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оплатить Товар в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

5.2.2. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.2.3. При приемке Товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Контракт) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

6.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, штраф устанавливается в размере 1000 рублей 00 копеек.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Контракта.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, штраф устанавливается (при наличии в Контракте таких обстоятельств) в размере 1000 рублей

6.7 В части, неурегулированной разделом 6 настоящего Контракта, ответственность сторон регулируется действующим законодательством Российской Федерации

6.8 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло в следствии непреодолимой силы или по вине другой стороны. О возникновении вышеуказанных обстоятельств Сторона должна уведомить другую Сторону в письменном виде в трехдневный срок с момента их возникновения.

7. Требования к Поставщику

7.1. К Поставщику предъявляются следующие обязательные требования: соответствие единым требованиям, установленным п.1., п.1.1., ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 8.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или могут произойти нарушения, изложенные в п. 8.1. контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с п. 8.2. вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Форс-мажор

9.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за задержку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажором), возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, например: война, гражданские волнения, эпидемия, действия государственных органов, пожар, землетрясение, наводнения и прочие стихийные бедствия.

9.2. Сторона, не имеющая возможности выполнения Контрактных обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение трех календарных дней.

10. Порядок рассмотрения споров

10.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются Сторонами по возможности посредством переговоров, путем направления претензии.

10.1.1. При направлении претензии срок ее рассмотрения Стороной, которой адресована претензия и ответа на нее составляет 20 (Двадцать) рабочих дней, со дня ее получения.

10.1.2. При не направлении ответа на претензию Стороной, ее получившей, в сроки указанные в п. 10.1.1. настоящего Контракта, Сторона, направившая претензию, считается соблюдшей досудебный порядок разрешения споров.

10.2. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по «31» декабря 2025 г. включительно, а в части исполнения гарантийных обязательств и взаиморасчётов – до их полного исполнения сторонами.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Все сроки, исчисляемые в днях, считаются в рабочих днях, если настоящим Контрактом не предусмотрено иное. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11.3. Стороны Договорились, что уведомления (письма, претензии), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, допускается направлять в электронном виде по электронной почте, факсу с последующим представлением оригинала.

11.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством. "

11.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, которые имеют одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой стороны.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Контракту № ____

от «___» _____ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 3, на сумму: _____ руб. ___ коп.

(__________________________)

сумма прописью

- Посмотреть таблицу с даннымиКП_1614

Коммерческое предложение № 1614 от 08 июля 2025 г.

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью "БиоМетка", ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва г, Миклухо-Маклая ул, дом № 16/10, корпус 15, тел.: +7 (495)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный Сибирский

ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН),

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.

Золотодолинская, дом 101, УФК по Новосибирской области, л/сч.: 20516Ц26050

Грузополучатель:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный Сибирский

ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук (ЦСБС СО РАН),

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.

Золотодолинская, дом 101, УФК по Новосибирской области, л/сч.: 20516Ц26050

№

Товары (работы, услуги)

1

SP002 Олигонуклеотиды синтетические 0,2 мкмоль ЕВРОГЕН®,

Россия

SPM▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть'-FAM-модификация олигонуклеотида 0,2 мкмоль

ЕВРОГЕН®, Россия

SPM▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть'-TAMRA-модификация олигонуклеотида 0,2

мкмоль ЕВРОГЕН®, Россия

2

3

91

шт

Ставка

НДС

5%

1

шт

1

шт

Кол-во

Ед.

Цена с НДС

Сумма

65,00

5 915,00

5%

4 250,00

4 250,00

5%

4 250,00

4 250,00

Итого:

В том числе НДС 5%:

14 415,00

686,43

Всего наименований 3 на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Четырнадцать тысяч четыреста пятнадцать рублей 00 копеек

В том числе НДС по ставке 5% на основании п. 8 ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации:

Шестьсот восемьдесят шесть рублей 43 копейки

Генеральный директор

подпись

Менеджер (доверенность № 37 от 09.01.2025)

Главный бухгалтер

подпись

Менеджер (доверенность № 37 от 09.01.2025)

Мелешкина Е.Г.

расшифровка подписи

Мелешкина Е.Г.

расшифровка подписи