Тендер - Поставка реактивов, приборов и материалов для лаборатории №298376127

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• РНМЦК.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Контракт № ______

г. Ялта «___» ________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» (сокращенное наименование: ФГБУН «НБС-ННЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плугатаря Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________ (сокращенное наименование: _________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный Контрактом срок осуществить поставку реактивов, приборов и материалов для лаборатории (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Идентификационный код закупки_____________________________________________.

1.3. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения. Код вида расходов: 244.

2. Комплектность и документы на товар

2.1. Комплектность товара указана в Приложении № 1 к Контракту («Спецификация»).

2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в согласованные Сторонами сроки.

2.3. Поставщик обязан передать Заказчику документы, предусмотренные законом или иным правовым актом, а также документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Контракта, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства.

3. Качество и безопасность товара. Гарантия качества

3.1. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в согласованные Сторонами сроки.

3.2. Производитель предоставляет гарантию качества на товар.

3.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

4. Цена и порядок оплаты

4.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ руб. (________________), в т.ч. НДС ____________ (_________________).

4.2. Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), доставка, расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

4.4. Заказчик обязуется оплатить товар (партию товара) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара, Акта приемки, на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной по каждой партии товара.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) по форме, утвержденной приказом Минфина от 15.04.2021 № 61н, Поставщик обязан подписать его и направить Заказчику на бумажном носителе или в электронном виде.

4.5. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.

4.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Срок и условия поставки

5.1. Поставка товара осуществляется Партиями в течение 60 (шестьдесят) дней с момента заключения настоящего Контракта силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, спуск Никитский, д. 52 (лабораторный корпус).

5.2. Поставщик считается исполнившим обязанность по передаче товара после подписания Акта приема-передачи товара Заказчиком.

5.3. Тара (упаковка).

5.3.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, согласно требованиям производителя, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Транспортировка должна осуществляется согласно условиям производителя товара.

5.3.2. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

5.4. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

5.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

5.6. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

5.7. Неисполнение Поставщиком обязанности передать товар свободным от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены товара либо расторжения Контракта, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.

5.8. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.9. Поставщик обязан при поставке и транспортировке товара, строго соблюдать температурный режим, рекомендуемый производителем товара (указанным на официальном сайте производителя или размещенном на поверхности упаковочного материала).

5.10. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6. Приемка товара

6.1. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.2. Заказчик обязан совершить следующие действия для обеспечения принятия товара:

• подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;
• направить своего представителя, уполномоченного на приемку товара;
• создать условия для сохранности товара при приемке.

Заказчик обязан совершить и другие действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки товара.

6.3. При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся по месту нахождения Заказчика в течение пяти рабочих дней с даты получения товара в результате чего составляется Акт приемки-передачи товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

6.4. Если при передаче товара Заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его соответствие условиям Контракта, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в накладных. В течение трех рабочих дней с момента обнаружения недостатков Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.

Осмотр и проверка остального товара производятся согласно условиям Контракта. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

6.5. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

6.6. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

6.7. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

6.8. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу и составить Акт приемки (экспертизы). Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Заказчика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. Ответственность Поставщика:

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, покупатель направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Порядок начисления пени и её размер устанавливаются Контрактом в соответствии с порядком, аналогично определенным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042):

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в сумме, определенной в порядке, аналогично установленном Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042):

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9.В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, Заказчик вправе предъявлять фото- или видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение Контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора, при наступлении следующего случая:

1) Приостановка отгрузки либо отказ отгружать товар в Российскую Федерацию иностранным производителем или его представительством на территории РФ либо его официальным дилером на территории РФ в связи с применением международных санкций либо в связи с их недружественными действиями по отношению к резидентам Российской Федерации.

8.3. При отказе Поставщика от исполнения Договора, Поставщик обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в качестве предоплаты в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного запроса на возврат от Заказчика.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Контракт действует до 20 декабря 2025 года.

10.3. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

10.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

10.5. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

10.6. В соответствии со ст. 434 Гражданского кодекса РФ, настоящий Контракт и любые относящиеся к нему документы могут быть оформлены посредством электронной почты и факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Контракту, имеют полную юридическую силу наравне с документами, оформленными в виде единого документа и подписанного представителями Сторон, вплоть до обмена Сторонами оригиналами настоящих документов.

10.7. Допускается изменение существенных условий договора по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44 - ФЗ. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, каждая из Сторон Контракта подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Контракта.

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 11.1 настоящего Контракта, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Контракту, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.4. Сторонам Контракта, их руководителям и работникам запрещается:

11.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Контракта, их руководства, работников или посредников, действующих по Контракту.

11.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

11.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11.5. В случае возникновения у Стороны Контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

11.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

12. Действие обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Ни одна Сторона не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение является результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие обстоятельства, которые возникли вне разумного контроля Сторон.

12.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого неспособной выполнить обязательства по Договору, обязана в срок не позднее 10 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств и последствий, указанных в Договоре. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправдания неисполнения обязательств.

12.3. При отсутствии своевременного уведомления, предусмотренного Договором, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причинённые убытки.

12.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт увеличение срока исполнения обязательств, предусмотренных Договором, на период действия указанных обстоятельств.

12.5. Обстоятельства непреодолимой силы и продолжительность их действия подтверждаются справками Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или официальными заявлениями соответствующих государственных органов.

13. Единые требования к участникам закупки

13.1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

13.2. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

13.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

13.5. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

13.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

13.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

13.8. Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

13.9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

13.10. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона.

14. Приложения

14.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

Приложение № 1 – «Спецификация»;

Приложение № 2 – «Образец Акта приема-передачи товара».

15. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

контракту № ______ от "_____" _______ 2025 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту № ______ от "_____" _______ 2025 г

ОБРАЗЕЦ

Акт

приема-передачи товара

г. Ялта «____» __________ 202 __ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН» (сокращенное наименование: ФГБУН «НБС-ННЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик в лице __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «__» __________ 20____ г. № _________________________ ИКЗ _____________________________________________ (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (и оказанию сопутствующих услуг), а именно:

___________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество и количество товаров (и сопутствующих услуг) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту, должны быть выполнены до «__» ____________ 20__ г., фактически выполнены «__» _____________ 20__ г.

4. Недостатки товаров (и сопутствующих услуг) выявлены/не выявлены

__________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта ______________________________________________________________________________________

6. В соответствии с п. ___ Контракта сумма штрафных санкций составляет ______________________________________________________________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая сумма штрафных санкций составляет: ___________________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________________________________________________________

8. Результаты работ по Контракту:

____________________________________________________________________

Принял: Передал:

Заказчик Поставщик

_______________ ______________

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСОВАНО:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен