Тендер - Поставка реактивов и олигонуклеотидов синтетических №307226267

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• РасчетНМЦ_РеагентыОлигонуклеотиды.xlsx
• проект_Договор_РеагентыОлигонуклеотиды.docx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР № ___________

на поставку реактивов и олигонуклеотидов синтетических

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» (ФГБНУ «НИИОПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Морозова Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____ «____» (_____) в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице ______, действующей на основании ______ с другой стороны, далее также именуемые «Стороны», «Сторона», в порядке п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – «Закон о контрактной системе»), по результатам закупки у единственного поставщика, на основании Итогового протокола закупочной сессии № ________ от «___» ______ 2025 г., заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора.

Поставщик обязуется передать Заказчику реактивы и олигонуклеотиды синтетические для лабораторных исследований (далее – «Товар») в обусловленный Договором срок, согласно спецификации (Приложение № 1 к Договору; далее – «Спецификация») и техническому заданию (Приложение № 2 к Договору; далее – «Техническое задание»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Поставляемый Товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в т. ч. не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Требования к году выпуска, остаточному сроку (службы), остаточному гарантийному сроку указываются в Техническом задании.

Поставляемый по Договору Товар предназначен исключительно для исследовательских целей. Вся ответственность за любые последствия, наступившие в результате применения Товара не по назначению (в т. ч., но не исключительно, в медицинской, ветеринарной и диагностической практике), лежит на Заказчике.

Цена Договора и порядок расчетов.

Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 5 % в сумме 8 599,05 руб. (Восемь тысяч пятьсот девяносто девять рублей 05 копеек) на основании п. 8 ст. 164 НК РФ (далее – «Цена Договора»).

Источник финансирования Договора – субсидия на выполнение государственного задания.

• Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору, в т. ч., расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, таможенному оформлению и страхованию Товара, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара, на уборку и вывоз упаковочного материала, иные необходимые расходы.
• Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.
• При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Законом о контрактной системе. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара, и иных условий Договора.
• Оплата по Договору осуществляется в рублях РФ.
• Расчет Цены Договора определен в Спецификации.
• Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика, указанный в Договоре.

Обязательства Заказчика по уплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Договоре.

• Уплата Цены Договора осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (Приложение № 3 к Договору).

В случае поставки Товаров частями, оплата осуществляется Заказчиком с момента приемки последней части.

• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Срок и порядок поставки.

Поставка осуществляется путем доставки Товара с разгрузкой из транспортного средства по адресу: г. Москва, ул. Балтийская, дом 8, силами и за счет Поставщика. При необходимости доставки до конкретного помещения по указанному адресу, сведения об этом указываются в Техническом задании.

Срок поставки Товара указывается в Техническом задании. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до доставки Товара, Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время доставки.

Допускается досрочная поставка, а также частичная поставка Товара.

Поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку Товара в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ, а упаковку и маркировку импортного Товара – международными стандартами упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах до момента передачи товара Заказчику.

Порядок приемки Товара.

В день доставки Товара Поставщик обязан передать заказчику Товар надлежащего качества, в предусмотренных Договором количестве, ассортименте и комплектации; относящиеся к Товару документы, предусмотренные законодательством РФ, производителем Товара и Договором (паспорта, сертификаты, декларации, инструкции, сведения о специфических свойствах, правилах хранения и использования, документы о гарантии производителя, документы, подтверждающие страну происхождения Товара, и др.); а также товаросопроводительные документы в 2 (двух) экземплярах (товарная накладная, счет-фактура, универсальный передаточный документ), документ о приемке и счет.

Поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в Спецификации и Техническом задании. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в Спецификации и Техническом задании.

Факт поставки Товара Поставщиком и принятия его Заказчиком должен быть подтвержден документом о приемке, подписанным обеими Сторонами.

При получении Товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест сведениям в накладной (универсальном передаточном документе), а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной (универсального передаточного документа) свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест.

Осмотр Товара и проверка его количества, ассортимента, качества и комплектности производятся Заказчиком по адресу: г. Москва, ул. Балтийская, д. 8, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Товара.

Осмотр и проверка Товара осуществляются с привлечением Поставщика. Неявка представителя Поставщика либо отсутствие у последнего надлежаще оформленной доверенности принимается Сторонами как согласие Поставщика на приемку Товара в одностороннем порядке.

Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

Проверка количества и ассортимента Товара производится путем подсчета товарных единиц. Проверка комплектности Товара осуществляется путем визуального осмотра. Проверка качества Товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

Заказчик не принимает Товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

• По результатам приемки Товара Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок их устранения.
• В случае отказа Заказчика от принятия поставленного Товара в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить указанные недостатки за свой счет.
• Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного Товара и устранено Поставщиком.
• Срок подписания акта приемки-передачи Товара со стороны Заказчика не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки Товара.
• Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
• Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов о приемке.

Гарантии качества.

Поставщик обязуется обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, а также иным обязательным требованиям, установленным законодательством РФ и Договором.

Поставщик обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие страну происхождения Товара, если наличие таких документов предусмотрено законодательством РФ и такие документы в соответствии с законодательством РФ передаются вместе с Товаром.

Поставщик гарантирует, что Товар зарегистрирован в установленном порядке, имеет сертификат соответствия или декларацию о соответствии (если применимо); не изъят из обращения на момент передачи Заказчику, его обращение не приостановлено; отсутствуют нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар, имеющий гарантию производителя. Гарантийный срок на Товар равен сроку, указанному производителем, и начинает течь с момента подписания документа о приемке; гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие.

Поставщик несет ответственность за качество Товара в течение всего срока годности/гарантийного срока, при соблюдении Заказчиком условий хранения и использования Товара.

Заказчик вправе предъявить претензии по качеству Товара в течение срока годности/гарантийного срока.

В случае обнаружения недостатков Товара в течение срока годности/гарантийного срока, Заказчик направляет Поставщику акт о выявленных недостатках Товара с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения, а Поставщик обязуется устранить их за свой счет в указанный в акте срок. В случае предъявления Заказчиком требования о замене Товара, Поставщик обязан предоставить Заказчику Товар, соответствующий условиям настоящего Договора или с улучшенными техническими характеристиками.

Ответственность Сторон.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, начисляется штраф в размере, предусмотренном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – «Правила определения размера штрафа»).

• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), начисляется штраф в размере, предусмотренном Правилами определения размера штрафа.

• Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.
• Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.
• Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в т. ч. в претензионном порядке.
• При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 26.12.2025 г. включительно.

Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением гарантийных обязательств, обязательств по оплате Товара). Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

• Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
• Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.
• Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
• В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов.
• Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.
• Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона о контрактной системе.

Прочие условия.

Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

В случае изменения адреса или банковских реквизитов Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 1 (одного) рабочего дня со дня такого изменения.

Юридически значимые сообщения по Договору направляются по адресам Стороны, указанным в Договоре, почтой, нарочным или по электронной почте.

Для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе исполнения Договора, Стороны назначают следующих ответственных представителей:

со стороны Заказчика – Буртовская Мария Ивановна, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

со стороны Поставщика –_________

Договор составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами усиленными электронными подписями (ЭЦП) в соответствии с законодательством РФ. После заключения Договора Стороны вправе изготовить и подписать копии Договора в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация Товара;

Приложение № 2 – Акт приемки-передачи Товара (Форма).

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

от «__» августа 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Требования к году выпуска, остаточному сроку (службы), остаточному гарантийному сроку: не менее 12 месяцев.

Срок поставки – в течение 20 рабочих дней (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору № ____

от «_____» августа 2025 года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ИКЗ __________________________________________

(Форма)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» (ФГБНУ «НИИОПП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Морозова Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ЕВРОГЕН» (ЗАО «ЕВРОГЕН»), в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице менеджера по работе с клиентами Романенко Натальи Павловны, действующей на основании Доверенности № 40 от 09.01.2025 г. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с Договором на поставку от «____» августа 2025 г.
№ _____ (далее – Договор) Поставщик передал, а Заказчик принял по адресу: г. Москва г, Балтийская ул., дом 8 реактивы и олигонуклеотиды синтетические для лабораторных исследований:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам экспертизы установлено следующее:

Поставленный товар по количеству, комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Договором.

Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

В ходе приемки товара Заказчик провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование, установил соответствие характеристик поставленного Товара характеристикам, указанным в Договоре и представленных документах.

Результаты приемки Товара, приведенные в настоящем Акте, не распространяются на возможные недостатки Товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования Товара в соответствии с его назначением.

Срок поставки товаров в соответствии с условиями Договора – «___» __________ 2025 г. Товар фактически поставлен – «___» августа 2025 г.

Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 5 % в сумме 8 599,05 руб. (Восемь тысяч пятьсот девяносто девять рублей 05 копеек).

Настоящий Акт является основанием для оплаты Заказчиком Товара, поставленного по Договору.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон

Приложения:

товарная накладная (универсальный передаточный документ) от «___» _______________ 2025 № _____,

счет-фактура от «___» _______________ 2025 № _____,

счет от «___» _______________ 2025 № _____,

иные документы: паспорта качества.

- Посмотреть таблицу с данными