Тендер - Поставка реактивов для научных исследований по гранту РНФ № 24-15-00032 №302613897

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):Каменноостровский пр. д. 71. Лаборатория экспериментальной гистологии и конфокальной микроскопии.
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.06.2025 по 26.06.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:Документация о закупке доступна без взимания платы в открытом доступе в электронном виде на официальном сайте единой информационной системы по адресу: zakupki.gov.ruОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ИЗВЕЩЕНИЕ_

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к извещению

Проект договора

Договор № 16/25/Г

Санкт-Петербург « » 2025 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт экспериментальной медицины» (ФГБНУ «ИЭМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по административной и хозяйственной работе Жемякина Александра Викторовича, действующего на основании доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/25 от 19.05.2025г, с одной стороны и Общество с Ограниченной Ответственностью "Альгимед" (ООО "Альгимед"), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Главного бухгалтера Поликарповой Светланы Александровны, действующей на основании Генеральной доверенности 42 от 18.06.2025г, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), на основании пп.4 п.1 раздела 2 главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБНУ «ИЭМ» от 15.04.2022 заключили настоящий договор (далее– Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку реактивов (далее – Товар) для выполнения научных исследований, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренные Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Договора Товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора.

1.4. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.6. Поставка Товара и его разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. д. 71. Лаборатория экспериментальной гистологии и конфокальной микроскопии.

1.7. Срок поставки Товара: в течение 70 (семидесяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара в полной комплектации, а также расходы, связанные с погрузоразгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Источник финансирования: Грант РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32

2.6. Авансирование по Договору не предусмотрено.

2.7. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Договором, единовременным платежом путем перечисления цены Договора на счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 12 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с разделом 3 Договора на основании оригинала счета на оплату, выставленного Поставщиком.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в пункте 2.2. Договора, со счета Заказчика, указанного в Договоре.

2.9. В случае изменения счета Поставщика необходимо в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.10. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

3.1. Срок поставки товара установлен в соответствии с пунктом 1.7 Договора: по рабочим дням с 9:30 до 17:00 часов.

3.2. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.3. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта.

3.4. При приемке Товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Договоре и в сопроводительных документах Поставщика.

3.5. Поставщик одновременно с передачей Товара предоставляет Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару:

а) товарную накладную или универсальный передаточный документ (документ о приемке);

б) счет на оплату;

в) счет-фактуру (при наличии);

г) инструкцию по применению Товара (если предусмотрено производителем) на русском языке;

д) сертификат соответствия или декларация о соответствии или иной документ, подтверждающий качество товара, оформленный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при наличии).

К документу о приемке могут прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

3.6. Для приемки поставленного товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

3.7. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик может проводить экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании договоров, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией. На период проведения экспертизы Товар находится у Заказчика на ответственном хранении.

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара.

3.8. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем передачи Поставщиком Товара, Заказчик подписывает документ о приемке или оформляет мотивированный отказ от подписания документа о приемке Поставщику. В случае создания приемочной комиссии документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

3.9. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 30 (тридцати) дней с момента уведомления о них Заказчиком.

3.10. Датой приемки поставленного Товара является дата подписания Сторонами документа о приемке в порядке, предусмотренном Договором.

3.11. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

3.12. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 3.5 Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях несвоевременной поставки Товара и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.1.6. Привлекать в случае необходимости экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

4.1.7. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Поставщиком Товара в части его соответствия условиям Договора.

4.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе приемки Товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

4.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в пункте 3.5 Договора и иные документы в случае необходимости.

4.4.2. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, условиями Договора.

4.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара, в течение 90(девяносто) дней с момента уведомления о них Заказчиком, за свой счет.

4.4.4. Информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества в надлежащем количестве в предусмотренные Договором сроки. Заказчик, получив данную информацию, вправе принять решение об отказе в поставке Товара.

4.4.5. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение одного рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность Заказчика:

5.1.1. В случае нарушения сроков выполнения обязательств Заказчиком по Договору, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.2. Ответственность Поставщика:

5.2.1. В случае нарушения сроков выполнения обязательств по Договору Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

5.2.2. В случае несоответствия поставленного Товара объему (количеству), и (или) надлежащему качеству, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

5.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательств.

5.2.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

5.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

6.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов.

7. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г, а в части оплаты, выплаты неустоек, замены Товара ненадлежащего качества - до полного исполнения своих обязательств соответствующей стороной.

7.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не позднее 10 календарных дней с даты его получения.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:

а) отказа Поставщика передать Заказчику Товар без относящихся к Товару принадлежностей или документов, которые Поставщик должен передать в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим Договором;

б) существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

в) невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара.

8. Гарантии и качества

8.1. Поставщик гарантирует качество Товара, поставляемого по настоящему Договору. Гарантии качества распространяются на весь поставляемый Товар Поставщиком.

8.2. В отношении Товара, на который установлен срок годности, Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара, установленного производителем.

8.3. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 6 месяцев.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

9.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона в течение 3(трех) дней направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

9.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора и направлена в письменном виде, по адресу, указанному в реквизитах Договора.

9.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и исполнить требования, либо дать мотивированный отказ от исполнения требований в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

9.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца .

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимые для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающее в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они прямо разрешены действующим законодательством Российской Федерацией, совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями.

11.3. Уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

11.4. Условия по исполнению Сторонами принятых обязательств, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Представители Сторон, обеспечивающие контроль за исполнением Договора:

- Посмотреть таблицу с данными

11.6. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность персональных данных представителей Сторон.

11.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение 1 «Спецификация».

12. Адреса и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору № 16/25/Г

от «___»___________2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО по спецификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать семь рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.

- Посмотреть таблицу с данными