Тендер - Поставка реактивов для лабораторных научных исследований №304693800

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ГЕНА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК объявляет тендер: Поставка реактивов для лабораторных научных исследований (с результатом)
Сумма контракта:	116 441,90 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	22.07.2025
Окончание:	22.07.2025
Тендер №:	304693800
Тип:	Единственный поставщик Тендерная аналитика
Закон	223-ФЗ
Отрасль:	Химия / Химические элементы и соединения
ОКПД2:	(205952194) Реактивы химические общелабораторного назначения
Регион:	Центральный ФО / г. Москва
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: Поставка реактивов для лабораторных научных исследований
Цена контракта: 116 441,90 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки : Набор для магнитной сепарации клеток CD4+ (человек)	-	-	1	Штука

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на химические элементы и соединения в Москвы

Задать вопрос по тендеру:

Документация

075-15-2025-475-19007.25-Г_Извещение.docx	61 КБ	22.07.25 18:02	Действующая
075-15-2025-475-19007.25-Г_Договор..docx	67 КБ	22.07.25 18:02	Действующая
075-15-2025-475-19007.25-Г_Справка-обоснование-объединены.pdf	1,7 МБ	22.07.25 18:02	Действующая
Извещение о закупке № 32515061659.html	8 КБ	22.07.25 18:02	Действующая (версия 1)

Скачать все файлы

- Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.07.2025 по 22.07.2025Место предоставления документации:Предоставление документации не предусмотрено процедурой. В сроке предоставления стоит дата размещения извещения, поскольку данное поле технически является обязательным для заполненияПорядок предоставления документации:Предоставление документации не предусмотрено процедурой. В сроке предоставления стоит дата размещения извещения, поскольку данное поле технически является обязательным для заполненияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07.25-Г_Извещение

«Утверждаю»

Директор ИБГ РАН

___________________П. Г. Георгиев

Извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/07.25-Г

о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Поставка реактивов для лабораторных научных исследований

Закупка совершается в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ и услуг (далее - Положение о закупке) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института биологии гена Российской академии наук (далее-ИБГ РАН, Заказчик).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Извещению о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/07.25-Г

Описание объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя.

Товар должен быть в упаковке производителя, обеспечивающей герметичность, целостность и сохранность товара, а также сохранение его свойств, в том числе при транспортировке и хранении. Упаковка и тара согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

Транспортировка и доставка товара: Погрузка товара, его доставка до склада Заказчика должна осуществляться силами Поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы должны входить в стоимость товара.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 34/5.

Порядок приемки: осмотр и проверка товара по количеству, ассортименту, целостности упаковки осуществляется в месте доставки Заказчику в день поставки товара. В момент приемки товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие приемку товара (документы приемки), а именно: универсальный передаточный документы (УПД) (при наличии), товарную накладную, счет-фактуру (при необходимости), а также документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару.

Поставка товара осуществляется в срок до 15 декабря 2025 года, с правом досрочной поставки товара.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть07.25-Г_Договор.

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/07.25-Г

на поставку товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена Российской академии наук (ИБГ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ГеоргиеваПавла Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ХИММЕД», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Цуркова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Федерального закона 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с подпунктом 4пункта 1 раздела 2 Главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг ИБГ РАН, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, поставить Заказчику реактивы и расходные материалы для лабораторных научных исследований (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях Договора.

1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара определяются согласно Техническому описанию объекта закупки (далее –«Спецификация») (Приложение № 1к Договору).

1.3. Настоящим Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил, обязуется возместить Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

1.3.1 Настоящий договор подлежит казначейскому сопровождению (далее — КС) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. 242.23–242.27), Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год", Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 "О правилах казначейского сопровождения", Федеральным законом от 29.10.2024 № 367-ФЗ (в части особенностей исполнения бюджетов в 2025 году). КС осуществляется в форме базового сопровождения, включая контроль операций через лицевые счета в Федеральном казначействе (ТОФК) или прямые расчеты на счета поставщиков в банках (для случаев, предусмотренных ч. 2, 2.1, 3 и 6 ст. 15 № 367-ФЗ).

1.4. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, ул. Вавилова 34/5.

1.5. Срок поставки Товара –в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты подписания Договора Сторонами, но не позднее 15 декабря 2025 г.

Поставщик, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомляет Заказчика о намерении произвести поставку Товара (полностью скомплектованной партией) по телефону ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Ответственное лицо за прием товара: Ратнер Светлана Владимировна.

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Также, за 2 (два) рабочих дня Поставщик обязан направить на согласование комплект закрывающих документов (счет, товарную-накладную или УПД, счет-фактуру (если требуется) в редактируемом формате на почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1.6. Срок действия Договора: вступает в силу с даты его заключения и действует до 30 декабря 2025 г. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору.

2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет

2.2. В стоимость Договора включены все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи; расходы на перевозку, доставку Товара до склада Заказчика.

2.3. Цена Договора является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п. 2.5. и разделе 10 Договора.

2.4. Оплата по Договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты санкционирования расходов ТОФК.

2.4.1 Порядок оплаты после санкционирования расходов

2.4.1.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в рамках казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и требованиями Федерального казначейства (ТОФК).

2.4.2.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента санкционирования расходов ТОФК в соответствии с представленными Исполнителем документами, подтверждающими выполнение обязательств по договору.

2.4.2.3. Для осуществления оплаты Исполнитель обязан представить Заказчику следующие документы:

счет на оплату;

товарную накладную или УПД;

счет-фактуру (при наличии)

акт сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ);

иные документы, предусмотренные законодательством или требованиями ТОФК.

2.4.2.4. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в ТОФК всех необходимых документов и их проверки на соответствие условиям договора и бюджетным обязательствам.

2.4.2.5. В случае приостановления или отказа в санкционировании расходов ТОФК Заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме с указанием причин в течение 1 рабочего дня. Исполнитель обязуется устранить выявленные нарушения и повторно представить документы в установленном порядке.

2.4.2.6. Все расчеты по договору осуществляются в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах договора.

2.5.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить предусмотренное Договором количество закупаемого Товара не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемого Товара, Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему закупаемого Товара, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением объема закупаемого Товара, Заказчик обязан изменить цену Договора соответствующим образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

Стоимость Договора может быть снижена по соглашению Сторон, без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.7. Оплата осуществляется за счет внебюджетных источников:

- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот «30» мая 2025 г. в рамках реализации исследовательской программы по теме: «Разработка комплексных подходов для диагностики, моделирования и терапии заболеваний с использованием генетических технологий»

3. Порядок поставки и приемки. Комплектация и упаковка.

3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу (по тексту также – «Место поставки»): г. Москва, ул. Вавилова, д. 34/5.

3.2. По согласованию с Заказчиком Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара.

3.3. По согласованию с Заказчиком Поставщик вправе осуществлять поставку Товара частями.

3.4. Нарушение Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в п. 1.5. Договора, более чем на 5 (пять) дней является существенным нарушением Договора.

3.5. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет. Право выбора способа доставки Товара Заказчику принадлежит Поставщику.

3.6. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику документы на поставляемый Товар:

- счёт;

- товарную накладную (ТОРГ-12) (документ приемки) или УПД;

- счет-фактуру (если требуется).

3.7. УПД или товарную накладную считать актом приемки Товара.

3.8. Порядок приемки Товара:

3.8.1. ПриемкаТовара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

3.8.2. Для приемки представленных результатов исполнения Договора, а также в процессе использования Товара, Заказчик вправе провести экспертизу (своими силами либо с привлечением экспертов, экспертных организаций). Если по итогам проведения такой экспертизы будет установлено, что поставленный Товар не соответствует заявленному качеству и/или непригоден для целей использования Заказчика, Поставщик обязан заменить такой Товар на качественный в сроки, определенные дополнительным соглашением Сторон.

3.8.3. В случае поступления Товара в нарушенной таре (упаковке), либо с признаками порчи, повреждения или недостачи, отсутствия необходимой маркировки и прочих факторов, препятствующих приемке Товара, составляется Акт выявленных недостатков (Приложение № 6 к Договору) с описанием всех недостатков, выявленных при приемке Товара (мотивированный отказ от приемки Товара).

3.8.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком документов приемки.

3.8.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику по Договору с момента подписания Заказчиком документов приемки.

3.8.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документов приемки.

3.8.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.9. Комплектация Товара определяется Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

3.10. Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать условиям Договора, государственным стандартам, действующим техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

3.10.1. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.

3.10.2. На Товар, подлежащий обязательной сертификации, Поставщик обязан при поставке вместе с Товаром передать Заказчику сертификаты на поставляемый Товар (заверенные надлежащим образом копии таких сертификатов).

3.10.3. Товар передается Заказчику в упакованном виде. Товар должен быть в упаковке производителя, обеспечивающей целостность и сохранность Товара, а также сохранение его свойств, в том числе при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей нормативно-технической документации производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.10.4. В обязательном порядке на упаковку должна быть нанесена маркировка: наименование Товара, рекомендации по хранению и транспортировке.

4. Гарантия качества Товара.

4.1. Товар поставляется Заказчику свободным от любых обременений, обязательств, прошедшим таможенное оформление.

4.2. Качество Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара (документам изготовителя импортного Товара) а также Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.3. Получив Товар ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления не заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.

4.4. Остаточный срок годности на момент поставки Товара не должен быть меньше 60% от срока, указанного производителем.

4.5. Гарантии не распространяютсяна Товар, в отношении которого будут установлены факты использования, противоречащего инструкции по эксплуатации и требованиям техники безопасности и лабораторной практики.

4.6. На Товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается новый гарантийный срок, равный гарантийному сроку на замененный Товар.

5. Качество и упаковка.

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара.

5.2. Качество и комплектность поставляемого Товара подтверждается сертификатами (при наличии), паспортами (при наличии), а также соответствующей маркировкой (при наличии). Инструкцию по использованию Товара (при наличии) Поставщик направляет в упаковке Товара.

5.3. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и Спецификации (Приложение №1 к Договору), если же Товар импортный, то международным стандартам упаковки и маркировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту доставки и не иметь наружных повреждений.

5.4. Поставщик обязан в течение 120 (ста двадцати) дней с даты поступления извещения от Заказчика об обнаруженных отклонениях Товара установленным требованиям заменить Товар на товар надлежащего качества, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения.

5.5. Если Поставщик не заменит Товар в срок, указанный в п. 5.4. Договора, Заказчик может взыскать с Поставщика неустойку в размере 1% от стоимости некачественного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

6.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору, осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

6.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества Товара.

6.1.5. Принимать предложение Поставщика о поставке Товара с улучшенными характеристиками либо обращаться к Поставщику с таким предложением.

6.1.6. Направлять Поставщику уведомление об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в установленном законом порядке в том числе через суд.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 3 Договора, при отсутствии претензий относительно качества, количества и других характеристик Товара.

6.2.2. Оплатить Товар, поставленный в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара проводить экспертизу своими силами или с привлечением экспертов/экспертных организаций.

6.2.4. Своевременно уведомлять Поставщика о предстоящих или внезапно возникающих обстоятельствах, которые влияют на исполнение Договора.

6.2.5. Составлять Дополнительные соглашения, изменяющие условия исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством, передавать их Поставщику для взаимного согласования новых условий и фактов (при необходимости).

6.2.6. В случае согласия принять Товар с улучшенными техническими характеристиками, составить соответствующее Дополнительное соглашение к Договору.

6.3 В соответствии с условиями Соглашения Заказчик обязуется:

6.3.7.1 не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций:

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

6.3.7.2 соблюдать следующие условия казначейского сопровождения:

вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Соглашению;
представлять в орган, осуществляющий казначейское сопровождение, документы-основания;

6.3.7.3. не перечислять средства Субсидии:

в качестве взноса в уставные (складочные) капиталы других организаций, а также в качестве вкладов в имущество таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (взносы (вклады);
в целях размещения средств Субсидии на депозитах, а также в иные финансовые инструменты;
на счета Получателя, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, за исключением:
оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений иоциальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении Субсидии;
оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если Получатель не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований;
возмещения произведенных расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
оплаты обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением Соглашения;
на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации, юридическим лицам, заключившим с Получателем контракты (договоры), за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

6.4. Поставщик вправе:

6.4.1. Внести изменения в проект Договора перед его официальным подписанием через протокол разногласий на этапе согласования условий.

6.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам исполнения Договора.

6.4.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – соисполнителей. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по Договору.

6.4.4. Требовать подписания Заказчиком Акта приемки-передачи Товара по Договору, если Заказчик принял Товар без претензий.

6.4.5. Предложить Заказчику поставить Товар с улучшенными характеристиками, в том числе до начала поставки.

6.4.6. Требовать своевременной оплаты поставленногоТовара.

6.4.7. В случае задержки поступления оплаты ТовараПоставщик имеет право увеличить срок поставки Товара соразмерно времени задержки.

6.5. Поставщик обязан:

6.5.1. Приступить к комплектованию Товара незамедлительно после подписания Договора.

6.5.2. Осуществить отгрузку Товара в адрес Заказчика в срок, предусмотренный Договором. За 2 (два)рабочих дня до фактической отгрузки Товара известить Заказчика о времени и дате поставки.

6.5.3.Взять на себя все транспортные расходы по доставке Товара до места отгрузки, а именно: организовать перевозку, осуществить все виды погрузочных работ.

6.5.4. Передать Заказчику в момент отгрузки предусмотренный комплект товаросопроводительных документов. В случае если Товар подлежит в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации, то предоставить сертификат соответствия.

Товар, не соответствующий требованиям Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и данного пункта, считается непоставленным.

6.5.5. Оказать консультативно-методическую помощь Заказчику и его представителям, если такое условие предусмотрено.

6.5.6. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные втаком запросе, сведения:

- о ходе исполнения обязательств по Договору;

- об изменении своего фактического местонахождения (юридического адреса);

- о привлечении соисполнителей к исполнению обязательств, а также своевременно уведомлять Заказчика о предстоящих или внезапно возникающих обстоятельствах, которые влияют на исполнение Договора.

6.5.7. Подписывать Дополнительные соглашения от Заказчика (подписанные с его Стороны), изменяющие условия исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством.

6.5.8. Нести ответственность в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также возместить ущерб в случае наличия таких обстоятельств.

6.5.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и условиями Договора.

6.5.10.Соответствовать обязательным требованиям пункта 2, а также дополнительным требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 4 раздела 6 главы II Положения о закупке ИБГ РАН (Приложение № 3 к Договору).

7. Ответственность Сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенейключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств.

За каждый выявленный и обоснованный факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчиком составляется Акт (Приложение № 5 к Договору) и направляется Поставщику.

7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения (в том числе гарантийных), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.4.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору не может превышать 20% от цены Договора.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору не может превышать цену Договора.

7.7. Уплата неустойки (штрафов, пени) и возвещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Порядок изменения и расторжения Договора.

8.1.Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке отказа Стороны от исполнения Договора всоответствии сгражданским законодательством.

8.2.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказеот исполнения Договора в следующих случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара;

- в случае если отступления при осуществлении обязательств от условий Договора или иные недостатки результатов обязательств в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору, добросовестная Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив о предполагаемом расторжении виновную Сторону.

8.4.Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе.

8.5.Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, либо по адресу электронной почты, либо сиспользованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

8.6.Решения Сторон об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом СтороныДоговора от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.8.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить сроки исполнения обязательств по Договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по Договору.

8.9.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить иные условия исполнения Договора, если такое изменение Договора допускается по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.10. Расторжение Договора по соглашению Сторон или изменение условий исполнения Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

9. Порядок урегулирования споров.

9.1. Все споры и разногласия по поводу исполнения Договора разрешаются Сторонами по возможности путём переговоров. Соблюдение претензионного порядка до передачи спора на рассмотрение в суд, является обязательным.Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, в случае необходимости отражается стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня получения претензии.

9.2. При несоблюдении срока рассмотрения и ответа на претензию, а также в случае невозможности разрешения возникших разногласий путем переговоров или в претензионном порядке, спор разрешается в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Форс-мажор.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь следующими: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, блокады, террористические акты, диверсии,запреты властей, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по Договору и подтвержденными соответствующими уполномоченными органами, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. В указанном случае Стороны составляют дополнительное соглашение, в котором оговаривается порядок завершения сделки. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

10.5. Если указанные в п. 10.2. Договора обстоятельства продолжаются более 30 (тридцати) дней, любая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны компенсации за причиненные убытки.

10.6. Реорганизация Заказчика или Поставщика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору автоматически переходят к правопреемнику Заказчика или Поставщика.

11. КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОСДЛЕДУЮЩЕМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ И (ИЛИ) ЦЕЛЯМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СРЕДСТВ (КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)

11.1. Настоящий договор подлежит казначейскому сопровождению (далее — КС) в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. 242.23–242.27), Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год", Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 "О правилах казначейского сопровождения", Федеральным законом от 29.10.2024 № 367-ФЗ (в части особенностей исполнения бюджетов в 2025 году). КС осуществляется в форме базового сопровождения, включая контроль операций через лицевые счета в Федеральном казначействе (ТОФК) или прямые расчеты на счета поставщиков в банках (для случаев, предусмотренных ч. 2, 2.1, 3 и 6 ст. 15 № 367-ФЗ).

11.2. Порядок осуществления казначейского сопровождения Контракта определяется в соответствии Правилами казначейского сопровождения и Приказом Минфина № 214н от 17.12.2021г. Поставщик обязан предать в ТОФК следующие документы: в соответствии с Приказом Минфина № 214н – акты выполненных работ, реестры затрат, сметы, и иные документы, подтверждающие исполнение обязательств по Договору. Для авансов по ч. 2.1 ст. 15 № 367-ФЗ — перечень материалов/оборудования из проектной документации.

11.3. Обязанности поставщика:

11.3.1. в течении 5 (пяти) рабочих дней обратиться в Федеральное казначейство для открытия лицевых счетов для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством.

При этом с 1 января 2025 года до 1 января 2026 года в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ действие следующих положений ст. 242.23 БК РФ приостановлено:

подпункта 1 пункта 2 и пункта 5 (в части открытия лицевых счетов поставщикам в территориальных органах Федерального казначейства и финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

при осуществлении расчетов в соответствии с частями 2, 2.1, 3 и 6 статьи 15 Федерального закона от 29.10.2024 № 367-ФЗ*.

*(В соответствии с № 367-ФЗ от 29.10.2024г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году» приостановить с 1 января 2025 года до 1 января 2026 года действие подпункта 1 пункта 2 и пункта 5 (в части открытия в территориальных органах Федерального казначейства и финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) лицевых счетов участника казначейского сопровождения поставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрактам (договорам) при осуществлении расчетов в соответствии с частями 2, 2.1, 3 и 6 статьи 15 настоящего Федерального закона) ( часть 2.1 статья 12 ФЗ -367)).

11.3.2 предоставлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, установленные порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4* 242.23 статьи "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 24.06.2025)

*(предусмотренные Приказом Минфина России от 17.12.2021 N 214н "Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения" (далее - Порядок санкционирования);

11.3.3. указывать в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 242.23 статьи "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 24.06.2025), идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации;

*указывать в заключаемых им контрактах (договорах), в документах, установленных Порядком санкционирования, а также в иных документах, связанных с исполнением настоящего Контракта, в том числе в контрактах (договорах, соглашениях), заключенных в целях исполнения настоящего Контракта, в документах-основаниях и документах, предусмотренных утвержденным в соответствии с п. 4 ст. 242.23 БК РФ (пп. 3 п. 2 ст. 242.23 БК РФ, пп. "г" п. 10 Правила казначейского сопровождения) идентификатор Контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 02 декабря 2021 г. № 205н (далее - Порядок № 205н);

11.3.4. вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н (далее - Порядок № 210н);

11.3.5 соблюдать запреты, установленные пунктом 3 статьи 242.23 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 24.06.2025). Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, содержащим в том числе положение об условиях ведения и использования лицевого счета (режим лицевого счета), устанавливающих запрет на перечисление средств с лицевого счета:

в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации участнику казначейского сопровождения, за исключением:

оплаты обязательств участника казначейского сопровождения в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств участника казначейского сопровождения по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате участника казначейского сопровождения, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных участником казначейского сопровождения товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если участник казначейского сопровождения не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 242.23 "Бюджетного кодекса Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 24.06.2025), подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

возмещения произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных участником казначейского сопровождения расходов (части расходов);

на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

11.3.5. представлять в территориальные органы Федерального казначейства сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.

11.3.6 Действие п. 3 ст. 242.23 приостановлено с 01.01.2025 до 01.01.2026 (в части запрета на перечисление средств заказчикам на расчетные счета, открытые поставщикам в кредитных организациях, в случаях, предусмотренных ч. 2, 2.1, 3 и 6 ст. 15 ФЗ от 29.10.2024 N 367-ФЗ).

11.3.7 Действие пп. 2 п. 3 ст. 242.23 приостановлено с 01.01.2024 до 01.01.2026 в части применения ФЗ и актов Правительства РФ о размещении средств, подлежащих казначейскому сопровождению, на депозитах и в иные финансовые инструменты за исключением случаев, указанных ФЗ от 02.11.2023 N 520-ФЗ, от 29.10.2024 N 367-ФЗ.

12. Прочие положения.

12.1 Стороны вправе в рамках настоящего договора подписывать и производить обмен документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, позволяющих идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки такой подписи.

Перечень и форматы документов, которыми Стороны вправе обмениваться таким способом по настоящему договору, устанавливаются соглашением об электронном документообороте, подписанном между Сторонами. При этом Стороны договорились, что подписание в электронном виде с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи иных документов, не предусмотренных соглашением об электронном документообороте, допускается по взаимному согласию и при наличии технической возможности Сторон, и если это предусмотрено условиями документа, подлежащего подписанию (заключению), либо не противоречит нормам действующего законодательства РФ.

12.2. Для Сторон договора приоритетным способом обмена первичными учетными документами является электронный документооборот – обмен юридически значимыми электронными документами (ЮЗЭДО), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. При намерении Сторон использовать ЮЗЭДО порядок взаимодействия определяется Сторонами в соглашении об электронном документообороте.

12.3. Документы в электронной форме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

12.4. Использование электронных документов между Сторонами не отменяет использование иных способов связи для обмена документами и сообщениями.

12.5. Организация электронного документооборота между Сторонами по договору не отменяет возможности использования бумажного документооборота между Сторонами в случае необходимости.

12.6. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.7. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

12.8. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.9. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение №1 Спецификация;

Приложение №2 Антикоррупционная оговорка;

Приложение №3 Декларация о соответствии;

Приложение №4 Форма акта неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора;

Приложение №5 Форма акта выявленных недостатков (Дефектный акт);

Приложение №6 Форма пропуска для въезда автотранспорта на территорию ИБГ РАН.

13. Реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _______________

«_____» ____________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого, руб.:.

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _______________

«_____» ____________ 2025 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящегоДоговора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящей Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящей Антикоррупционной оговоркой срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № _______________

«_____» ____________ 2025 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Поставщика обязательным требованиям пункта 2, а также дополнительным требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 4 раздела 6 главы II Положения о закупке ИБГ РАН

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ХИММЕД», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Цуркова Николая Александровича, действующего на основании Устава, подтверждает соответствие следующим требованиям:

1) соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора;

2) непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у Поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Поставщика судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между Поставщиком и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Поставщиками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

7) отсутствие сведений оПоставщике в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений о Поставщике в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

9) отсутствие сведений о Поставщике в реестре иноагентов согласно части 11 статьи 11 Закона № 255-ФЗ. «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Генеральный директор______________/Н.А. Цурков/

м.п.

- Посмотреть таблицу с данными

О Б Р А З Е Ц (не заполняется)

АКТ № __________ от «_____». ____________ 20___ г.
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора

Настоящий акт составлен о том, что Заказчик в соответствии с условиями Договора №_____________от «____» ______________________ 20___ г. (далее – Договор) произвел документирование факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Договора, а именно:

что противоречит пунктам _____________________________ Договора.

Указанный акт является документальным подтверждением неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае отказа Поставщика от подписи, Заказчик обязан отметить это в настоящем акте.

- Посмотреть таблицу с данными

О Б Р А З Е Ц (не заполняется)

АКТ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии гена Российской академии наук (ИБГ РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ____________________________________, с одной Стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________________________, действующего на основании __________, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № _________от «_______» ____________20__ г. Поставщик не выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно: ____________________________________________

(перечень недостатков с указанием стоимости не поставленного Товара)

2. Товары поставлены ____________________________________________________________________ (не в полном объеме, не в установленные сроки, ненадлежащего качества)

3. Стоимость не поставленных Товаров составляет ___________________________________________

4. Срок устранения недостатков до__________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

О Б Р А З Е Ц (не заполняется)

ФОРМА ПРОПУСКА ДЛЯ ВЪЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ИБГ РАН

- Посмотреть таблицу с данными

Заполненная форма направляется Поставщиком на адрес электронной почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара (животных).

В теме письма обязательно указывается номер Договора, в рамках которого осуществляется поставка.

Ответственное лицо за прием Товара:

Ратнер Светлана Владимировна

+ 7 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №279155934 ООО «Городской супермаркет» объявляет отбор поставщиков: Non-food \| Химия, Косметика, Гигиена	Отбор #279155934	См. док.	364 дня 30.08.2024 06.11.2026
Тендер №307448179 Литий металлический ГОСТ 8774-75 в цилиндрических гранулах Литий металлический ГОСТ 8774-75 в цилиндрических гранулах	Не определен #307448179	См. док.	5 дней 25.08.2025 12.11.2025
Тендер №316609965 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" объявляет тендер: 220784 Масла и смазки для Харанорской ГРЭС	Конкурс #316609965	10 227 384	6 дней 29.10.2025 13.11.2025
Тендер №316775848 Право заключения договора на капитальный ремонт энергооборудования согласно дефектных ведомостей.	Запрос предложений #316775848	76 335 851	6 дней 31.10.2025 13.11.2025
Тендер №316791466 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ" - МЗ "НЕФТЕПРОДУКТ" объявляет тендер: Закупка кислоты себациновой	Запрос цен #316791466	См. док.	12 часов 31.10.2025 07.11.2025

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №304693755 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСМ-СЕРВИС" объявляет тендер: На право заключения договора поставки химической продукции	Запрос котировок #304693755	1 491 275	срок истек - 29.07.2025
Тендер №304693270 химические реактивы в кабинет химии для государственных учреждений образования Могилевского района	Анализ цен #304693270	17 545 Обеспечение заявки: 17 545	срок истек - 23.07.2025
Тендер №304693242 Право заключения договора на тринатрийфосфат ГОСТ 201-76 (с результатом)	Единственный поставщик #304693242	867 972	срок истек 22.07.2025 02.06.2025
Тендер №304693200 Поставка газовых баллонов с этиленом	Малая закупка #304693200	561 120 Обеспечение заявки: 28 056	срок истек - 22.07.2025
Тендер №304693086 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка химического реактива	Запрос котировок #304693086	10 715	срок истек - 29.07.2025

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №304693797 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ" объявляет тендер: Оказание услуг по предоставлению простой неисключительной лицензии на использование баз данных «Госзаказ», «Система Кадры», «Госфинансы» (пр...	Запрос котировок #304693797	379 272	срок истек 22.07.2025 29.07.2025
Тендер №304693796 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБУР" объявляет тендер: Поставка азота г/о 5.0 в таре поставщика (Поставка азота г/о 5.0 в таре поставщика). Номер: 2112791/1. Категория: Газы технические	Запрос предложений #304693796	См. док.	срок истек - 28.07.2025
Тендер №304693793 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ЭКСПЕРТИЗЕ, УЧЕТУ И АНАЛИЗУ ОБРАЩЕНИЯ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ объявляет тендер: Поставка организационной...	Электронный аукцион #304693793	1 031 180	срок истек - 30.07.2025
Тендер №304693790 АО "106 ЭОМЗ" объявляет тендер: Поставка этикеток (с результатом)	Запрос котировок #304693790	3 000 000	срок истек 22.07.2025 25.07.2025
Тендер №304693789 Оказание услуг по адаптации электронной почтовой системы на отечественной платформе для нужд АО "ФПК"	Запрос предложений #304693789	См. док.	срок истек - 29.07.2025

Тендер - Поставка реактивов для лабораторных научных исследований №304693800

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Тендеры из региона г. Москва