Тендер - Поставка реактивов для кабинета химии №270553559

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта[9].docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 Просмотр сведений о закупке «Поставка реактивов для кабинета химии» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4381

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка реактивов для кабинета химии

Описание объекта закупки: Поставка реактивов для кабинета химии

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:39

Срок завершения подачи оферт: 12.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:38

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с контрактом

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Лебедева, 5а литер А

Источник финансирования: СИЦ, КОСГУ 346

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: не установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Согласно договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Согласно договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 427 КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Кронштадт г, УЛ. ЛЕБЕДЕВА, Д.5А/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Кронштадт г, УЛ ЛЕБЕДЕВА, 5А/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5731

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Скорикова

Имя Анна

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Контракт № 1457

г. Санкт-Петербург «____» 2024 г.

Заказчик Санкт-Петербурга Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Емельяновой Анны Михайловны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________, в лице ____________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем

Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства на поставку реактивов для кабинета химии согласно Спецификации (Приложение №1 к контракту) для ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района (далее – Товар) Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Товар.

Порядок и сроки поставки Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Санкт-Петербург, г .Кронштадт, ул. Лебедева, д.5а, лит.А.

2.2. Начало - с момента вступления в действие Контракта, окончание – не позднее 30 дней с даты заключения контракта.

2.3. Ответственным лицом от Заказчика по Контракту является Заместитель директора по АХЧ Болгов Дмитрий Николаевич, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Порядок и сроки приемки Товара

3.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в день поступления Товара от Поставщика.

3.2. Одновременно с товаром Поставщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру (при наличии) и товарную накладную в 2-х экземплярах

3.3. Заказчик после поставки товара и получения документов, предусмотренных пунктом 3.2. Контракта, проводит экспертизу поставленного товара на соответствие требованиям контракта и осуществляет приемку товара путем подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки товара, либо Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки товара с указанием товара, не отвечающего условиям Контракта. Основанием для оплаты товара по Контракту являются подписанные Сторонами акт сдачи-приемки товара и товарная накладная. Экспертиза и приемка производятся в течение 5 рабочих дней после поставки товара.

3.4. Право собственности на Товар, а также все риски случайной гибели и (или) порчи Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

3.5. В случае поставки товара с нарушением условий контракта замена некачественного товара либо его доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика.

4. Стоимость Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет _____ (_________) руб.____ коп., с НДС/без НДС.

Цена Контракта определяется согласно Приложению № 1 к Контракту.

Цена Контракта включает в себя расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в разделе 7 Контракта.

4.3. Оплата по настоящему Контракту производится по факту поставки Товара. Оплата производится заказчиком не более чем в течение 10 рабочих дней с даты подписания им документов о приемке, предусмотренных частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, на основании выставляемого Поставщиком счета (счета-фактуры, накладных, акта приемки Товара, заключения эксперта при его наличии).

4.4. Оплата осуществляется по безналичному расчету по казначейской системе, без авансирования по факту поставки Товара. Оплата производится за счет внебюджетных средств, субсидии на иные цели, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код ОСГУ 346.

4.5. Обязательства, выполненные Поставщиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных, а также с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту у Заказчика возникает возможность прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил в соответствии со статьей 308 ГК РФ. Согласно статье 410 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета Заказчик направляет соответствующее заявление Поставщику.

4.7. В случае, предусмотренном п.4.6 Контракта, Заказчик вправе произвести перечисление денежных средств в оплату обязательств по контракту в сумме, уменьшенной на размер неустойки (штрафа, пеней), не уменьшая при этом цену Контракта.

В акте приемки Товара указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с контрактом, размер неустойки, подлежащей взысканию, основания применения и расчет неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате по контракту.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.2. Требовать надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара не соответствующих требованиям Контракта до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5.2. 3аказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

5.2.2. Известить Поставщика об изменении данных при осуществлении заказа в соответствии с пунктом 2.3 Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком документов об исполнении им обязательств по Контракту.

5.3.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Осуществить предусмотренную Контрактом поставку товара в надлежащем качестве, в соответствии требованиями Контракта и с приложением № 1к Контракту, в сроки, установленные Контрактом.

5.4.2. Передать Заказчику товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.4. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах, а именно в случае обнаружения при приемке товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества Товара поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 10 календарных дней с момента такого обнаружения.

5.4.5. Передать Заказчику финансовые документы (подписанные акт сдачи-приемки товара в 2-х экземплярах, счет, счет-фактуру и товарную накладную в 2-х экземплярах) в соответствии с условиями Контракта.

5.4.6. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществлять собственными техническими средствами и за свой счет.

5.4.7. Не раскрывать третьим лицам без письменного согласия Заказчика количество, объем, характер поставки товаров и условия их оплаты.

5.4.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной поставщику (подрядчику, исполнителю) в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.4.9. В случае невозможности выполнения заказа в срок, указанный в Контракте, Поставщик обязан сообщить об этом Заказчику, оговорив при этом новый срок доставки Товара.

5.4.10. Поставщик соответствует требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ от 05.04.2013г.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) взятых на себя обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. (в соответствии с пунктом 11 Постановления № 1042).

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

(в соответствии с пунктом 12 Постановления № 1042).

6.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.9. На основании статьи 313 ГК РФ исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика.

6.10. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению в течение 3 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) рассматривается как несогласие Поставщика с указанными требованиями.

6.11. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от выполнения обязательств в натуре.

6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания контракта Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном Федеральным закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до даты полного выполнения сторонами всех обязательств по контракту, но не позднее 31.12.2024года.

7.2. Изменение существенных условий контракта осуществляется в порядке, по основаниям и в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

7.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в одностороннем порядке.

7.5. В одностороннем порядке Контракт расторгается в случаях:

в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, регулирующими правоотношения сторон по договору поставки;

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт:

если Поставщик не приступил к выполнению обязательств в предусмотренный Контрактом период;

если Поставщик нарушил сроки поставки Товара не по вине Заказчика;

если Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества.

если Поставщик не выполнил письменные указания Заказчика

Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт:

при наступлении форс-мажорных обстоятельств;

если Заказчик нарушил 2 и более раза условия Контракта либо сроки оплаты поставленного Товара.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, правовые акты органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта.

9.Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

9.1. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

9.2. Поставленный товар должен быть надлежащего качества, соответствующим образом упакован, соответствовать выходным данным, указанным производителем на упаковке и в товаросопроводительных документах Поставщика, а также соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, в части требований к качеству, предъявляемых к товару такого рода.

9.3. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей Контракта путем маркировки или иным образом.

9.4. При поставке товара Поставщик подтверждает комплектность товара. Товар должен быть снабжен русифицированной документацией.

9.5. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

9.6. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

9.7. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителя», от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9.8. Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее гарантийного срока, предоставляемого производителем товара. На момент подписания Сторонами товарной накладной гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 70% от гарантийного срока, предоставляемого производителем товара.

Дата подписания Заказчиком товарной накладной является датой поставки товара и началом исчисления гарантийного срока.

9.9. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. В случае обнаружения скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке товара, Заказчик направляет претензию Поставщику, а Поставщик должен устранить данные недостатки, своими силами и за свой счет заменить товар, качество которого соответствует условиям Контракта в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика. Гарантийный срок на товар в этом случае продлевается на период с даты извещения Поставщика об обнаружении некачественного товара до его замены. После замены товара Поставщик обязан предоставить в письменной форме Заказчику для подписания акт, содержащий информацию о дате обращения Заказчика с требованием о замене некачественного товара, о дате передачи товара Заказчику для замены некачественного товара, о дате замене некачественного товара (выдачи товара Заказчику).

9.11. В случае возникновения необходимости замены неисправного товара в пределах гарантийного срока поставщиком осуществляется замена неисправного товара на исправный аналогичный товар или по согласованию с Заказчиком на товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).

9.12. Расходы, связанные с заменой некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

9.13. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

10.1.1.Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

10.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

10.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, а также и из него вытекающие, Стороны пытаются решить путем соглашения, если договоренности не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.

Требования сторон при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту направляются и ответы на них рассматриваются стороной посредством электронной почты, факсимильным сообщением либо иным способом, позволяющим оперативно получить информацию от стороны- инициатора требований. Стороны договорились, что неполучение ответа стороной, направившей требование, будет рассматриваться как безоговорочное согласие с заявленным требованием.

11.3. К правоотношениям сторон по настоящему Контракту, не урегулированным Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

11.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Спецификация.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Достоверность бумажной версии документа, подписанного ЭЦП

ЗАВЕРЯЮ


Директор ГБОУ СОШ № 427 Емельянова А.М.

Приложение № 1 к Контракту № 1457

от «_____»________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными