Тендер - Поставка реагентов и реактивов №284290598

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть98 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Владимирская облМесто поставки (адрес):-Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.11.2024 по 19.11.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.11.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):19.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:600901, Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец, ., ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:19.11.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке - Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении закупки у субъекта малого или среднего предпринимательства неконкурентным способом

Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (сокращенное наименование – ФГБУ «ВНИИЗЖ»; место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Владимир, микрорайон Юрьевец; адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) сообщает неограниченному кругу лиц информацию о закупаемых товарах.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложении №1 к

Извещение об осуществлении закупки у субъекта малого

или среднего предпринимательства неконкурентным способом

Описании объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № 37801ВЕ

г. Владимир «__»____________ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Воробьева Григория Алексеевича, действующего на основании доверенности б/н от 25.07.2024 г. с одной стороны, и _____________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании п. 500 Положения о закупке ФГБУ «ВНИИЗЖ» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар – ______________ и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – Товар).
1.2. Заказчик обеспечивает оплату Товара в установленных Договором порядке, форме и размере.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ________________________, в т.ч. НДС 20% - __________ руб.
2.2. Цена Договора является твердой на весь срок действия договора и включает в себя общую стоимость Товара, доставку, разгрузку, тару, упаковку, вывоз упаковки, оплату всех необходимых налогов и сборов.
2.3. Оплата производится на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:
- оплата 100% стоимости товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня приемки товара и подписания первичных учетных документов, указанных в п. 3.2. Договора, предоставленных Поставщиком и оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации.
2.4. Стороны договорились, что положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются к отношениям сторон по настоящему договору.
2.5. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (средства, полученные от оказания услуг сверх установленного государственного задания и от иной приносящей доход деятельности).
2.6. Обязательства Заказчика по оплате стоимости фактически поставленного товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Сроки поставки Товара
3.1. Поставка по Договору осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в течение 150 (ста пятидесяти) рабочих дней с момента направления заявки Поставщику. Последняя заявка должна быть направлена Заказчиком поставщику в срок не позднее 01.04.2025 г.
Количество поставляемых товаров определяется в поданной Заказчиком заявке. Заявка подается на бланке Заказчика за подписью уполномоченного лица Заказчика по адресу электронной почты поставщика, указанному в п. 13 Договора. Заявка считается полученной Поставщиком при наличии у Заказчика исходящего сообщения в электронной почте Заказчика, содержащего заявку (далее - исходящее сообщение). Стороны согласовали что, датой получения Поставщиком заявки считается дата исходящего сообщения, указанная в электронной почте Заказчика
Поставка осуществляется с учётом работы склада Заказчика по адресу:
-Владимирская обл., г. Владимир, мкр. Юрьевец.
Датой приемки товара считается дата подписания товарной накладной или УПД Заказчиком.
3.2. Одновременно с передачей партии товара Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы: товарные накладные или УПД, счета-фактуры, счета.

Порядок приемки товаров
4.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующего законодательства (действующим регламентам, стандартам, иным требованиям к качеству товара) и подтверждаться наличием соответствующих документов (сертификат соответствия, декларация о соответствии, сертификат качества, ветеринарные сертификаты и(или) иные документы (при наличии)). При наличии технической документации на товар, Поставщик также передает ее Заказчику.
4.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки по адресу склада Заказчика. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества Товаров и в Договоре, некомплектный Товар, а также предоставленный без документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, считается не поставленным и не подлежит оплате.
4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал товар Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных или УПД.
4.4. Право собственности на Товар по Договору возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных или УПД.
4.5. В случае получения Товара, не соответствующего требованиям, установленным в Договоре, Заказчик обязан немедленно известить Поставщика о выявленных недостатках.
4.6. В случае выявления недостатков при приемке Товара Поставщик за собственный счет устраняет недостатки. Основанием для проведения замены является надлежащим образом, оформленный рекламационный акт. Замена Товара или устранение недостатков Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней.
4.7. В случае выявления недостатков при эксплуатации Товара в течение срока годности Поставщик за собственный счет устраняет недостатки или производит замену дефектной единицы Товара. Основанием для проведения замены является надлежащим образом оформленное извещение по скрытым дефектам. Замена Товара или устранения недостатков Товара производится в течение 3 (трёх) рабочих дней, либо Поставщиком производится возврат денежных средств, полученных в счет оплаты некачественного Товара, подлежащего замене в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.
4.8. При предъявлении извещения по скрытым дефектам, выявленным в процессе эксплуатации, Заказчик вправе приложить к рекламационному акту результаты исследований, заключение нейтральной организации. Затраты по проведенным работам, исследованиям возмещает Сторона, виновная в образовании дефекта. Поставщик вправе присутствовать при проведении исследований поставленного товара.
4.9. При осуществлении приемки товара (далее также - результатов договора) Заказчик проводит экспертизу на предмет соответствия таких товаров условиям договора. Экспертиза результатов договора проводится работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика либо к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения. Заказчик отказывает в приемке результатов договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его требований, которые были устранены поставщиком. Срок проведение Заказчиком экспертизы не может превышать срок приемки результатов договора. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи результатов договора Заказчику. В случае выявления несоответствия представленных результатов условиям договора Заказчик вправе приостановить приемку и пригласить Поставщика для продолжения приемки товара и составления двустороннего акта. Заказчик сам определяет порядок направления Поставщику приглашения для участия в приемке, а также дату и время, когда Поставщик обязан явиться. В случае неявки Поставщика в обозначенные Заказчиком дату и время, Заказчик составляет односторонний акт, содержащий выявленные недостатки результатов договора. На основании положительного заключения, составленного по результатам экспертизы, Заказчик подписывает документы о приемке товара либо в срок, установленный для приемки результатов договора, направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания таких документов (рекламацию).
4.10. Товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки и с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость товара.

Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Своевременно предоставлять Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию.
5.1.3. Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара подписать товарные накладные или УПД и передать один экземпляр Поставщику.
5.1.4. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.5. Уведомить Поставщика о несоответствии Товара по количеству, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Договора, которые невозможно было обнаружить в момент приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Товара.
5.2. Поставщик обязуется:
5.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Договора и приложений к нему.
5.2.2. Передать Товар, являющийся собственностью Поставщика, новый, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.
5.2.3. Одновременно с Товаром передать принадлежности Товара, а также относящиеся к нему документы, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Уведомлять Заказчика о перемене своих адресов и банковских реквизитов в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их изменения.
5.2.5. Заблаговременно известить Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой или по факсимильной связи.
5.2.6. Нести риски случайного повреждения Товара до принятия его Заказчиком.
5.2.7. Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие нормы и правила, применимые к предмету настоящего Договора.
5.2.8. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или УПД и счетов-фактур в день доставки Товара Заказчику, подписанные Поставщиком.
5.2.9. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
5.3. Заказчик вправе:
5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения принятых по Договору обязательств, а также предоставления оперативной информации о ходе поставки (в устной либо письменной форме).
5.4. Поставщик вправе:
5.4.1. Самостоятельно определять способ доставки.
5.4.2. Осуществить досрочную доставку Товара, по согласованию с Заказчиком.

Гарантии
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара (в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, сертификатами, обязательными для данного вида Товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии)).
6.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством в сфере закупок.
6.3. Остаточный срок годности от срока годности, установленного производителем на поставляемый товар, должен быть не менее 60% на дату поставки.

Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации неуплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафа в размере 10% от цены настоящего Договора за каждый установленный факт.
7.6. Стороны согласовали, что Заказчик вправе обратить взыскание на неустойку (штраф, пени) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (в том числе изменения законодательства).
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного органа или организации.
8.3. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.5. Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеперечисленные обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств.
8.6. Если состояние невыполнения обязательств длится более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае возникновения разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
9.3. В случае не достижения взаимного согласия в течение одного календарного месяца споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области.

Основания и порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.
10.2. Руководствуясь статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, уведомив об этом другую сторону. Договор будет считаться соответственно расторгнутым или измененным с момента направления такого уведомления Поставщику. Изменение Договора, совершаемое по соглашению Сторон, должно быть оформлено в письменной форме в виде Дополнения к Договору. Все приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору с даты их подписания сторонами становятся неотъемлемыми частями Договора. Дополнения к Договору вступают в силу и становятся обязательными для сторон со дня их подписания сторонами, если иное не предусмотрено в тексте Дополнения.
10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
10.3.1. Поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
10.3.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.
10.3.3.В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

Прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2025 г., а в части принятых сторонами обязательств – до полного их исполнения.
11.2. Все уведомления между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме почтой заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или факсимильной связью, электронной почтой. В случае направления уведомлений посредством почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.3. Каждая Сторона подтверждает правильность (достоверность) сведений о себе, которые указаны в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с неправильным (недостоверным) указанием таких сведений. Стороны при изменении их адресов и (или) банковских реквизитов, указанных в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» Договора, обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Риски неблагоприятных последствий, связанные с неуведомлением другой Стороны об изменении адреса (банковских реквизитов) несет Сторона, которая не уведомила другую Сторону об изменении своего адреса (банковских реквизитов).
11.4. Поставщик, в случае изменения его счета (реквизитов счета), обязан в тот же день в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов счета. В противном случае все риски, связанные с переводом денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
11.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Неотъемлемой частью Договора является: Приложение 1 – Спецификация поставляемых товаров.

Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 12.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № ___________от "___" __________2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

- Посмотреть таблицу с данными