Тендер - Поставка реагентов и расходных материалов для лаборатории ГАУЗ "ЭГП № 3" №270365696

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть96 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):Саратовская область, город Энгельс, проспект Строителей, дом 5, помещение 1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.04.2024 по 17.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:09.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:413111, Саратовская область, Г. ЭНГЕЛЬС, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 5, ПОМЕЩЕНИЕ 1Дата подведения итогов:18.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Муниципальный контракт №____

УТВЕРЖДЕНО

Главный врач

ГАУЗ «ЭГП № 3»

А.Г. Ивановский

«09» апреля 2024 г.

Извещение

о проведении запроса котировок в электронной форме

по предмету:поставка реагентов и расходных материалов для лаборатории ГАУЗ "ЭГП № 3"

Запрос котировок в электронной форме– форма торгов, проводимых в электронной форме, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора (далее – закупка).

Осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ), постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее постановление №925), Регламента электронной площадки, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 3» (далее Положение), Положения Комиссии по осуществлению конкурентной закупки (далее Комиссия), приказа ГАУЗ «ЭГП №3» № 17-ЭКТ от «09» апреля2024года.

- Посмотреть таблицу с данными

Анкета участника закупки (для физических лиц)

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № __________________ от ______2024 г. с приложениями, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществитьпоставку реагентов и расходных материалов для лаборатории ГАУЗ "ЭГП № 3"с характеристиками, указанными в таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование страны происхождения товара3

Отсутствие страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

1

2

Поставляемые товары являются новыми товарами.

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, на общую сумму: ________________________________________________ руб.

(сумма прописью)

Предлагаемая цена договора твердая, изменению не подлежит и включает в себя все необходимые расходы Поставщика на перевозку, страхование, маркировку, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением договора. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренныхДоговором количества товара и иных условий исполненияДоговора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность информации представленной нами в заявке, декларируем свое соответствие требованиям, установленным пунктом 2 раздела 15 настоящего Извещения и частью 2 статьи 8 Положения к участникам закупок и в подтверждение вышеприведенных данных, прилагаем копии документов согласно пункту 2,3 раздела 10 настоящего Извещения, подтверждающих соответствие участников установленным требованиям:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке, несет участник закупки.

Подпись уполномоченного лица:

_____________________ _____________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение № 3

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Расчёт начальной (максимальной) цены договора

Метод определения НМЦ: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Способ исследования рынка: коммерческие предложения.

Критерии оценки: цена за единицу.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

Проект договора

Договор № _______

г. Энгельс «____» ______________ 2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская поликлиника № 3» (ГАУЗ «ЭГП № 3»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ивановского Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом заседания Комиссии от «_____» ___________ 2024 года № _________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику реагенты и расходные материалы для лаборатории ГАУЗ "ЭГП № 3"(код ОКПД 2-20.59.52.194), именуемые в дальнейшем "товар", согласно Спецификации (Приложение № 1) и Техническому заданию (Приложение №2), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1). Функциональные, технические и качественные характеристики установлены в Техническом задании (Приложение №2).

2. Сроки поставки.

2.1.Срок поставки – поставка товара осуществляется партиями на основании письменных заявок сдаты заключения договора по 31.07.2024 года.

2.2. Доставка и разгрузка товара (партий товара) производится за счет средств и силами Поставщика по адресу: Саратовская область, город Энгельс, проспект Строителей, дом 5, помещение 1, в рабочие дни, установленные Трудовым кодексом РФ.Поставщик обязан предварительно согласовать с Заказчиком точную дату и время доставки товара.

2.3. На дату подписания настоящегоДоговора дата окончания поставки товара, а также срок поставки отдельных партий товара являются исходными для имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

3. Цена договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего договора составляет ______________ (_________________) рублей _________ копеек, (НДС не облагается или в том числе НДС, в случае если Поставщик является плательщиком НДС),согласно спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена твердая, изменению не подлежит и включает в себя все необходимые расходы Поставщика на перевозку, страхование, маркировку, хранение, погрузку, выгрузку, доставку, упаковку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением договора. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренныхДоговором количества товара и иных условий исполненияДоговора.

3.3Оплата осуществляетсяв срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, в российских рублях, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основаниивыставленных счетов (счетов-фактур),товарно-транспортных накладных (товарных накладных),за счет средств обязательного медицинского страхования.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате за поставку товара считается исполненным с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Своевременно поставить товар и передать Заказчику товар на праве собственности в наименовании, ассортименте, количестве и качестве, установленном настоящим договором, выполнять в полном объеме все свои обязательства по договору.

4.1.2. Одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы, указанные в п.7.1. настоящего договора,подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

4.1.3. Устранять дефекты, обнаруженные при приемке товара, в том числеобнаружения скрытых недостатков товара, с заменой поставленных товаров товарами надлежащего качества, в сроки установленные договором.

4.1.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению обязательств по настоящему договору или невозможности осуществления поставки, незамедлительно (в течение 1 (одного) рабочего дня) в письменной форме известить Заказчика о возникновении таких обстоятельств.

4.2. Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

4.3. Заказчик вправе отказаться от принятия товара (товар будет считаться не поставленным) и потребовать возмещения убытков в случае:

- нарушения сроков поставки товара, указанных в п. 2.1, 5.4. настоящего договора;

- несоответствия товара техническим характеристикам, установленным настоящим договором, Спецификацией, Техническим заданием;

- поставки товара ненадлежащего качества;

- непредставление Поставщиком документов, указанных в п.5.5, п.7.1 настоящего договора,

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего договора.

5. Порядок поставки и приемки товара

5.1. Поставщик, безусловно, гарантирует, что товар соответствует требованиям настоящего договора, приобретен (ввезен на территорию РФ) Поставщиком легально в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ законно находится в гражданском обороте и принадлежит ему на праве собственности, имеет все необходимые сопроводительные документы, полученные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Товар новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, свободный от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременен залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом. В случае нарушения Поставщиком настоящей гарантии он обязуется выступить на стороне Заказчика в любом судебном (арбитражном) процессе и обязуется в течение 10 рабочих дней возместить в случае получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением данного обязательства убытки и расходы.

5.2. Поставка товара осуществляется с соблюдением температурного режима, в оригинальной заводской упаковке завода-изготовителя, отвечающей требованиям ГОСТ, ТУ, требованиям стандартов, утвержденных на данный вид товара, иным требованиям, утвержденным на данный вид товара, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, обеспечивать сохранность физико-химических свойств, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути, погрузочно-разгрузочных работ к конечному месту доставки и длительного хранения, обеспечивающую его годность к эксплуатации в течение всего срока годности.Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара в соответствии с требованиямидействующим законодательством РФ.Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку товара, не обеспечивающую его сохранность при хранении и транспортировке в течение всего срока хранения.

5.3. Заказчик определяет уполномоченное должностное лицо, непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки товаров.

5.4. Поставка в рамках настоящего Договора каждой конкретной партии товаров осуществляется на основании заявок в течение 2 (двух) рабочих дней, экстренные поставки в течение 2 (двух) часов. В заявке должны быть определены ассортимент, количество и сроки поставки каждой партии товара. Заявка оформляется в письменной форме или передается в устной форме с помощью средств связи, позволяющих установить, что документ исходит от стороны по договору.

5.5. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы, указанные в п.7.1. настоящего договора,подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ и необходимые при использовании товара по его назначению. Отгрузка сопровождается счетом (счетом-фактурой, если Поставщик является плательщиком НДС) и товарно-транспортной накладной (товарной накладной), в 2 (двух) экземплярах.

5.6. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивают проверку количества, качества, упаковку, маркировку, комплектность, исправность, отсутствие внешних повреждений, соответствие товара требованиям и условиям настоящего Договора, и данным указанным в сопроводительных документах к товару удостоверяющим его качество.

5.7.При обнаружении несоответствия количества, качества, упаковки, маркировки, комплектности, исправности, наличия внешних повреждений, несоответствия товара требованиям и условиям настоящего Договора, и данным указанным в сопроводительных документах к товару удостоверяющим его качество, уполномоченное должностное лицо Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку товара, и незамедлительно информируют своего руководителя о поставке товара ненадлежащего качества. Присутствие представителя Поставщика обязательно.

5.8.Заказчик формирует комиссию для составления акта, что товарненадлежащего качества, в котором указывается характер выявленных при приемке недостатков. Акт направляется Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией. В случае если Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения акта не заявит о своем несогласии с ними, недостатки, установленные в акте, считаются подтвержденными.Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара, обязан заменить поставленный товар товаром надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве. Некачественный товар, признанный таковым на дату приемки товара Заказчика, должен быть заменен Поставщиком на такой же, но качественный товар в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания двустороннего акта.

5.9.При отказе Поставщика от поставки товара, Заказчиком составляется акт об отказе в поставке товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве и должности лица, уведомившего в устной или письменной форме об отказе в поставке товара. В случаенарушения Поставщиком сроков поставки по договору, в том числе сроков поставки отдельных партий, сроков замены на товар надлежащего качества, Заказчик составляет акт о нарушении сроков, в котором указываются сведения о времени просрочки поставки товара.

5.10. В случае обнаружения скрытых недостатков товара в течение срока годности Заказчик составляет акт иуведомляет Поставщика о недостатках поставленного товара, и Поставщик обязан в течение не более3 (трех) рабочих днейзаменить поставленные товары товарами надлежащего качества.

5.11.Во всех случаях, влекущих возврат товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого товара до даты фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. Акты что товарненадлежащего качества, об обнаружении скрытых недостатков,об отказе в поставке товара, о нарушении сроков, составленные Заказчиком, являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных договором.

5.12. Для проверки соответствия качества поставляемого товара, требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Переход права собственности

6.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной (товарной накладной).

6.2. Риск случайной гибели и случайного повреждения товара переходит от Поставщика на Заказчика с даты перехода права собственности на товар.

7. Качество. Гарантии качества

7.1.Качество и безопасность товара должна соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ОСТам, стандартам, техническим условиям, или другим нормативным документам и подтверждаться соответствующей декларацией о соответствии(в отношении товара, подлежащего декларированию) или сертификатами соответствия (в отношении товара, подлежащего обязательной сертификации), регистрационным удостоверением, паспортом качества, или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, оформленным в порядке, установленном законодательством РФ применительно к каждому виду товара, а такжетребованиям и условиямнастоящего договора на протяжении всего срока годности (гарантийного срока), установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации или условий хранения.

7.2. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством РФ.

7.3. Поставщик гарантирует качество поставленного товара в течение срока годности. Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в связи с недостатками поставленного товара, выявленными в процессе использования, если такие недостатки обнаружены до истечения срока годности.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае поставки товара в несогласованном количестве, ненадлежащего качества (или скрытых недостатков),отказе от поставки,Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% процентов от цены Договора.

8.2. Поставщик в соответствии с действующим законодательством РФ обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки по договору, в том числе сроков поставки отдельных партий, сроков замены на товар надлежащего качества, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Уплата неустойки (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленных Договором сроков исполнения обязательства. Неустойка (пени) устанавливается в размере 0,5% от суммы не поставленных товаров в день.

8.4.Уплата штрафа, неустойки, а также возмещение убытков не освобождают Поставщикаот надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик вправе потребовать неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не более суммы подлежащей оплате.

8.6.В иных случаях, стороны за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, забастовки и т. п.), препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.8. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде Саратовской области.

9. Порядок исполнения, изменения и расторжения настоящего договора

9.1.При исполнении договора стороны руководствуются гражданским законодательством и условиями заключенного настоящего договора. Решения об изменении, расторжении договоров, принимаются Заказчиком, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ с учетом положений заключенного договора,оформляются в письменной форме, и после их подписания сторонами являются неотъемлемой частью договора.

9.2.Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, либо по решению суда в соответствии сГражданским кодексом РФ.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельного вида обязательств.

10. Заключительные условия

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части обязательств, не исполненных ко дню окончания срока его действия - до полного их исполнения сторонами.

10.2. До завершения Сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10.3. При исполнении договора по соглашению сторон допускается поставка товара качественные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.

10.4. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

10.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

10.6. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.Дополнительно стороны вправена бумажном носителе оформить договор в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и договор, заключенный в электронной форме.

Приложение № 1 Спецификация.

Приложение № 2 Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач

______________________А.Г. Ивановский _____________/________________/

МПМП

Приложение № 1 к договору

№_____от ______________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору

№_____от ______________ 2024 г.

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Указываются конкретные наименования и точные характеристики товаров, предлагаемые к поставке:

Участник может предложить другое количество наборов, упаковок, флаконов, тестов в случае изменения фасовки, с сохранением общего объема поставки.

Участник закупки указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.