Тендер - Поставка реагентов и лабораторных расходных материалов для научных исследований №296133576

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Московская область, г. Пущино, просп. Науки д.6, Филиал ГНЦ ИБХ РАН.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.04.2025 по 11.04.2025Место предоставления документации:www.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:не предусмотрено Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется проект_договора

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва «______» ________ 2025г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр Российской Федерации Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (ГНЦ ИБХ РАН), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по общим вопросам Высокова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности № 4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 30.05.2024 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА» (ООО «ЦЕРЕРА»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Попова Антона Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», для выполнения Заказчиком научных исследований по гранту РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26 от 29.07.2022г, на тему «Функциональная роль укороченных форм гемолизина II Bacillus cereus и перспективы их использования в антивирулентной терапии», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.4 пункта 1 раздела 2 главы IV «Положения о закупках товаров, работ, услуг», на основании извещения № от 2025 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять реагенты и лабораторные расходные материалы для научных исследований для нужд Филиала ГНЦ ИБХ РАН (далее Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена и общая стоимость Товара

2.1. Стоимость Товара составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,40 (Семьсот семь тысяч четыреста тридцать два рубля) рубля 40 копеек, НДС не облагается, согласно ст. 145 п.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Стоимость Товара и цены, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являются фиксированными и включают расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, доставку и разгрузку товара по адресу Грузополучателя.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара по настоящему Договору производится до 15 мая 2025г.

3.2. Поставщик имеет право досрочной поставки Товара.

3.3. Поставщик при поставке Товара предоставляет Заказчику/Грузополучателю следующие документы на Товар: оригинал счета, товарную накладную/универсальный передаточный документ (далее – УПД), счёт-фактуру (при наличии).

3.4. Право собственности на Товар, а также все риски, связанные с ним, переходят от Поставщика к Заказчику в момент подписания Заказчиком/Грузополучателем УПД /товарной накладной.

3.5. Поставка Товара осуществляется по адресу: Московская область, г. Пущино, просп. Науки д.6, Филиал ГНЦ ИБХ РАН.

3.6. Поставка Товара осуществляется одной партией.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Товар поставляется в упаковке, которая должна обеспечивать сохранность продукции при условии надлежащего обращения с грузом.

4.2. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.3. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.3. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.4. Качество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать требованиям нормативной документации, действующей для товаров подобного рода и качества.

5. Порядок расчетов

5.1. Платежи по настоящему Договору осуществляется в российских рублях.

5.2. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком/Грузополучателем Товарной накладной (ТОРГ-12)/ Универсально-передаточного документа (УПД) на основании счета, выставленного Поставщиком.

5.3. Датой осуществления платежа считается дата зачисления денежных средств на счет Поставщика.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, будет полностью соответствовать стандартам, принятым у компании-производителя.

6.2. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора он соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Договора.

6.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:

1) не проводится ликвидация Поставщика и отсутствует решение арбитражного суда о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) Поставщик не имеет недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4) у Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика - юридического лица отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся предметом договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) между Поставщиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления Поставщика - юридического лица, с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя – Поставщиком, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

6) сведения о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют;

7) сведения о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отсутствуют, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика.

6.4. Поставщик гарантирует, что он является субъектом малого предпринимательства, так как соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

7. Порядок приемки товара

7.1. Товар проверяется полномочным представителем Заказчика на соответствие стандартам производителя и условиям настоящего Договора. Приемка товара осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения товара и документов, указанных в п.3.3. Договора. При отсутствии замечаний после приемки товара Заказчик подписывает и направляет товарную накладную (ТОРГ-12) или Универсально-передаточный документ (УПД) Поставщику.

7.2. В случае возникновения спорных вопросов из-за несоответствия качества Товара стандартам производителя и условиям настоящего Договора Заказчик имеет право оспорить качество Товара и заявить рекламацию, которая будет рассмотрена Поставщиком в установленном порядке.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств в отношении которых, просрочено Поставщиком. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если таковые форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Заказчик и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения настоящего Договора.

9.4. Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжения Договора.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

10.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

10.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы представляются в виде копий, заверенных лицом, которое направило их. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

10.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения обязательств по настоящему Договору или в связи с ним и которые невозможно урегулировать путем переговоров, рассматриваются в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор действует с даты подписания и до 6 июня 2025 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Одностороннее расторжение Договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме, оформлены в виде Приложений к настоящему Договору и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Непредусмотренные настоящим Договором иные правила взаимоотношений регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, один экземпляр для Заказчика, второй для Грузополучателя/Плательщика, все экземпляры имеют одинаковую силу.

12.4. Стороны договорились о том, что до момента обмена оригиналами настоящего Договора законную силу будут иметь факсимильные копии настоящего Договора.

12.5. К Договору прилагаются:

Спецификация (Приложение N 1).

13. Реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору поставки №

от «___» ______ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: 7 наименований на общую сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,40 (Семьсот семь тысяч четыреста тридцать два рубля) рубля 40 копеек, НДС не облагается, согласно ст. 145 п.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными