Тендер - Поставка реагентов для НИР лаборатории молекулярно-клеточной радиобиологии №286640370

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• письмо-приглашение.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.12.2024 по 13.12.2024Место предоставления документации:закупка осуществляется у единственного поставщикаПорядок предоставления документации:закупка осуществляется у единственного поставщикаОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется проект_договора

Договор № _____

на поставку реагентов для НИР лаборатории молекулярно-клеточной радиобиологии

г. Челябинск «___» _________202__ год

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Уральский научно-практический центр радиационной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Аклеева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые далее как СТОРОНЫ, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании итогов аукциона в электронной форме по 223-ФЗ (протокол от «___» __________ 202_ года №___) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка реагентов для НИР лаборатории молекулярно-клеточной радиобиологии (далее – «Товар») в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Место поставки – г. Челябинск, ул. Воровского, д. 68А, строение 1 (медицинский корпус)

1.3. Срок поставки товара – в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента заключения договора.

1.4. Поставщик поставляет, а Заказчик оплачивает Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________ (_________________) рублей __ копеек, включая НДС в размере _____ руб. (в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается: «без НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения»).

Оплата осуществляется за счет средств внебюджета.

2.2. Оплата Товара производится безналичным платежом, по факту поставки товара.

2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на транспортировку до места нахождения Заказчика, разгрузку товара, упаковку и маркировку международного стандарта, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей связанные с выполнением своих обязательств по Договору.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Поставщика и подписания Заказчиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной.

2.5. Цена Договора фиксирована и не подлежит изменению в течение всего срока исполнения Договора.

2.6. При исполнении Договора цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором объема и качества Товара и иных условий Договора.

2.7. При исполнении Договора по предложению Заказчика может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Договором объем Товара не более чем на 10%.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора.

При уменьшении предусмотренного Договором объема Товаров Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.

3. Права и Обязанности сторон

3.1. Обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставщик обязуется поставить товар в полном объеме.

3.1.2. Осуществить поставку Товара за свой счет, в полном объеме, на адрес Заказчика, указанного в п.1.2 договора.

3.1.3. Поставщик обязан при поставке Товара соблюдать пропускной и внутри объектовый режим на территории, порядок пользования пропускными документами для прохода (проезда) на территорию ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России и порядок парковки автотранспорта.

3.2. Права Поставщика:

3.2.1. Поставщик вправе требовать от Заказчика оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.

3.2.2. Поставщик вправе требовать от Заказчика предоставления информации, необходимой для поставки товара.

3.3. Обязанности Заказчика.

3.3.1. Заказчик обязан принять и оплатить Товар в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.4. Права Заказчика.

3.4.1 Заказчик вправе требовать от Поставщика поставку Товара в установленный Договором срок, в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.2. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов по поставляемым товарам.

3.4.3. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

3.4.4. Назначать лиц для участия в контроле за поставкой Товара и в приемке от Поставщика Товара по количеству и качеству.

3.4.5 Для проверки соответствия поставляемого товара условиям договора Заказчик в праве провести экспертизу. Экспертиза товара проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могу привлекаться эксперты или экспертная организация.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИИ ТОВАРА

4.1. Требования к товару:

4.1.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором, а также Товар должен отвечать требованиям аукционной документации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.1.2. Комплектность Товара должна соответствовать требованиям, указанным в Приложении №1 настоящего Договора.

4.1.3. Товар должен быть поставлен в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.4. Товар должен иметь необходимые маркировки и наклейки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приложением №1. Маркировка тары (упаковки) должна обеспечивать идентификацию Товара. Поставщик обязан поставить Товар в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта. Ответственность за повреждения товара при транспортировке несет Поставщик.

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.3. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи Товара Заказчику.

4.4. Поставщик гарантирует, что товар и подключение товара соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент поставки товара.

4.5. Поставщик гарантирует качество товара, а также их соответствие требованиям настоящего Договора.

4.6. Срок предоставления гарантии качества на поставленный товар по договору составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа). Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема товара и услуг по контракту. Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки товара и оказанных услуг.

4.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но в любом случае в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении дефектов, подтвержденного актом, составленным с участием Поставщика, либо Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

4.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает сам Поставщик.

4.9. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

5. ПОРЯДОК приёмки ТОВАРА

5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику по месту доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка количества поставленного Товара на соответствие Спецификации договора;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов, в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений (товарный вид);

г) проверка наличия необходимых документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям действующего законодательства и иной документации;

д) проверка наличия иной документации в соответствии с условиями Договора.

5.2.Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ и постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) в последней действующей редакции;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) в последней действующей редакции.

5.3.Прием Товара по количеству (комплектности) и качеству производится ответственным лицом Заказчика в присутствии представителей Поставщика.

5.4.Приемка товара по количеству (комплектности) и качеству оформляется Актом приемки-передачи или иным документом подтверждающим факт поставки и передачи товара, подписываемым Заказчиком и Поставщиком. Все претензии Заказчика должны быть внесены в документ о приемки. Документы о приемке (2 экз.) передаются Поставщиком Заказчику. Необоснованное уклонение от подписания документов о приемке не допускается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы,

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Договора, что составляет ___ (___) рубля __ копеек.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора штраф устанавливается в размере 10 % от цены Договора, что составляет ____ (___) рубля __ копеек.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в договоре таких обязательств) устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.6. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей 00 копеек.

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Не предусмотрено.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Разногласия, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются, по возможности, урегулировать путем переговоров, в противном случае спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

8.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие таких обстоятельств непреодолимой силы, как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения условий Договора. В случае не достижения договоренности в течение месяца каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30 марта 2025 г.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть расторгнуть в соответствиях с условиями гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

12.2. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.3. Стороны обязуются в течение 5 (пяти) банковских дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

12.4. Поставщик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 Спецификация

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

• Приложение № 1 к договору

№ _____________________

Спецификация

на поставку реагентов для НИР лаборатории молекулярно-клеточной радиобиологии

- Посмотреть таблицу с данными

Ф ед ер а л ьн о е го с уд а р ст ве н н о е б ю дж ет н ое

у ч р е ж д е н и е н ауки

УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Федерального медико-биологического агентства

Генеральному директору Общества с

ограниченной ответственностью

«ДНК-Синтез»

В.В. Сосунову

(ФГБУН УН П Ц РМ ФМБА России)

Российская Федерация, Челябинская область, город

Челябинск,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ул. Воровского, 68-А.

Тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс: (8)-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7158, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4,

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«ЛЛ » Т'Л '

2024 г. №

Уважаемый Василий Валерьевич!

Согласно протоколу подведения итогов аукциона в электронной форме МСП

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36 от 09.12.2024 г. на поставку реагентов для НИР с начальной ценой

договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 руб., аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием

заявок на участие.

Согласно пункту 20.2.6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд

ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России от 21.08.2022 г. в случае если конкурентная

закупка признана несостоявшейся, не заключен договор по итогам конкурентных

закупок, Заказчик вправе принять решение о заключении договора с единственным

поставщиком на условиях, установленных проектом договора, включенным в состав

документации о закупке, на сумму, не превышающую начальную (максимальную)

цену договора.

На основании вышеизложенного прошу рассмотреть возможность заключения

договора на поставку реагентов для НИР.

В случае вашего согласия в ответном письме прошу указать общую сумму

договора, а также ставку НДС (при наличии).

Аукционная документация в виде текстового документа в формате Word

прилагается.

Директора

Исп.: Вербицкий В.А.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть