Тендер - Поставка реагентов для научной деятельности №294161476

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.03.2025 по 19.03.2025Место предоставления документации:-Порядок предоставления документации:-Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_реагенты_для_науки

ДОГОВОР №

Санкт-Петербург «___»______________202_г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника отдела медицинского снабжения и лекарственного обеспечения Пуховой Натальи Алексеевны, действующей на основании доверенности от ________________№_______________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, на основании п.п.__ п.4 ч.2 ст.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011г. №223-ФЗ заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика реагенты для научной деятельности (далее – «Товар»), согласно Приложению №1 (Спецификация на поставку товара), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара определяются в Приложении №1 (Спецификация на поставку товара).

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку Товара ________________________.

2.2. Днем поставки Товара по настоящему Договору является день фактической передачи Товара по адресу: ул. Льва Толстого, д. 6-8, лит.АБ, и подписания Заказчиком и Поставщиком товарной накладной об отгрузке Товара. При расхождении в товарной накладной об отгрузке Товара дат подписания товарной накладной Заказчиком и Поставщиком, датой поставки является дата подписания товарной накладной Заказчиком.

2.3. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику. С момента передачи Товар не находится в залоге у Поставщика и Заказчик вправе самостоятельно распоряжаться им без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.

• Товар отгружается в упаковке завода-изготовителя.

2.5. Вторичная транспортная упаковка должна защищать Товар от факторов атмосферного и механического воздействия.

2.6. Упаковка поставляемого Товара должна быть герметичной, без поверхностных повреждений, отсутствия деформации и грязи, предохранять Товар от порчи во время транспортировки, перегрузке и хранения в обычных условиях.

2.7. Товар, нуждающийся в хранении при температуре 2°С-8°С, поставляется Заказчику в термоконтейнере, содержащим охлаждающие элементы и поверенный прибор измерения температуры. При приёмке Товара уполномоченное лицо Заказчика фиксирует фактическую температуру в термоконтейнере и заносит данные в товарно-транспортные документы.

2.8. Срок годности Товара не менее _____________ от даты производства.

2.9. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар является новым, свободен от прав и претензий третьих лиц.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет ___________________ (_____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке ___ в размере ________ (________________) рублей ___ копеек.

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в п. 3.3., п.3.4. настоящего Договора.

3.3. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

3.4. Изменение цены Договора допускается в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество Товара не более чем на десять процентов.

3.5. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, упаковку, маркировку, доставку, страховку, а также все расходы по доставке и разгрузке Товара, уплату налогов, акцизов, сборов и других обязательных платежей.

3.6. Оплата аванса не предусмотрена.

3.7. Поставщик несет ответственность за корректное указание ставки и размера НДС в Договоре, счете, счет-фактуре (УПД). Заказчик при осуществлении оплаты Товара отражает в платежном поручении ставку и размер НДС в соответствии с условиями Договора, счета, счет-фактуры (УПД).

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость Товара в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты приёмки Товара Заказчиком и предоставления Поставщиком:

- счета со ссылкой на номер и дату Договора

- товарных накладных;

4.2. Документы на оплату считаются доставленными в момент их получения Заказчиком посредством Почты России, курьерской доставкой либо представителем Поставщика.

4.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке на счет Поставщика, указанный в разделе 12 настоящего Договора.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет Поставщика.

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Качество Товара должно соответствовать декларации о соответствии (при наличии) или иными документам, подтверждающим качество Товара в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Принять Товар, поставленный в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.1.2. В случае обнаружения нарушений условий поставки Товара, в том числе по количеству, качеству, ассортименту, комплектности Товара, незамедлительно уведомить Поставщика о таких нарушениях;

6.1.3. Оплатить Товар, поставленный в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;

6.2.2. Одновременно с Товаром передать Заказчику следующую документацию, составленную на русском языке: декларацию о соответствии (при наличии) и иные документы, подтверждающие качество Товара, товарную накладную, а также оформленные надлежащим образом счет и счет-фактуру (при наличии);

6.2.3. Заменить Товар, поставленный с нарушением условий поставки Товара, в том числе по количеству, качеству, комплектности, ассортименту в согласованные сторонами сроки.

6.2.4. В случае обнаружения недостатков или несоответствий Товара условиям настоящего Договора нести все затраты связанные с их устранением;

6.2.5. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора.

6.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

6.3. Поставщик вправе осуществить досрочную отгрузку подлежащих поставке Товаров по письменному согласованию с Заказчиком.

6.4. Поставщик согласен на осуществление проверок Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля.

6.5. Заказчиком установлен запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

!!!Пункты 6.4. и.6.5. применяются только в случае заключения Договора по п.п. а) п.4 ч.2 ст.1 223-ФЗ.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ

7.1. Приемка Товара по количеству, комплектности и качеству осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара на основании товарной накладной и счета-фактуры (при наличии).

7.2. В случае обнаружения при приемке Товара недовложения, заводского брака (дефект, обнаруженный при визуальном осмотре Товара), а также несоответствия количества, комплектности, объема и качества Товара условиям настоящего Договора, Заказчик обязан приостановить приемку Товара и немедленно уведомить об этом Поставщика по факсимильной связи. Товар несоответствующий условиям настоящего Договора принимается Заказчиком на ответственное хранение.

7.3. Товарная накладная оформляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон и подписывается Сторонами.

7.4. Внесение каких-либо изменений в текст товарной накладной после ее составления не допускается.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (пяти десятых процента) от цены невыполненного в срок обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) цены Договора.

8.4. Уплата неустойки по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

8.5. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику претензию о взыскании неустойки. Заказчик имеет право производить удержание начисленной неустойки за предусмотренное настоящим Договором нарушение обязательств Поставщиком из суммы, подлежащей оплате по настоящему Договору, письменно уведомив о таком удержании Поставщика. Выбор способа взыскания неустойки определяется Заказчиком по своему усмотрению.

8.7. Принимая во внимание социальную направленность уставных видов деятельности Заказчика, Поставщик соглашается с тем, что надлежащее и своевременное выполнение им обязательств по Договору имеет существенное значение для Заказчика, и признает, что размер неустоек, установленный настоящим Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

8.8. Поставщик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов (иных санкций), а также иных финансовых требований, предъявленных Заказчику третьими лицами (далее убытки Заказчика).

8.9. Убытки Заказчика подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с момента получения соответствующей претензии Заказчика с приложением предъявленных Заказчику финансовых требований.

8.10. Убытки Заказчика подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек и штрафов, предусмотренных Договором.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров с участием обеих Сторон.

9.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом, с приложением подтверждающих документов.

9.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. Претензия может быть направлена одним из способов: по факсу, электронной почтой (по адресу указанному в реквизитах Сторон), курьерской службой либо Почтой России.

9.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СРОК ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до __________ года.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения могут заключаться в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора после их подписания.

11.2. В случае изменения реквизитов сторон, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана письменно сообщить о таких изменениях другой Стороне в течение трех рабочих дней с момента изменений.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу до получения Сторонами оригиналов.

11.5. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее сообщение), с которыми закон или Договор связывает гражданско-правовые последствия для одной из Сторон настоящего Договора, влекут для этой Стороны такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне настоящего Договора, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним. Сообщение в любом случае считается доставленным по истечении 10 (десяти) дней с момента его отправке адресату.

11.6. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон Договора.

11.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.8. Приложения:

11.9.1.Приложение №1 «Спецификация на поставку товара».

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору

№ ____________от «____» ______________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАВА

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _______ ( ________) рублей__копеек, в том числе НДС по ставке в размере _________ (______) рублей __ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными