Тендер - Поставка реагентов для лаборатории №272488530

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Бурятия Респ Место поставки (адрес):670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, д. 12.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.05.2024 по 22.05.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с даннымиАД_реагенты

- Посмотреть таблицу с данными

Документация об аукционе в электронной форме

на поставку реагентов для лаборатории

(Закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства)

- Посмотреть таблицу с данными

г. Улан-Удэ

2024 г.

Основные термины и их сокращения, применяемые

в документации об аукционе в электронной форме, наименования и адреса.

Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее по тексту - Закон); Типовое положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2» (далее по тексту – Положение).

Наименование Заказчика: ГАУЗ "ГП № 2" (далее по тексту Заказчик)

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 12. Электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Телефон: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Васильева Елена Дашиевна

Контактный телефон: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 3

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исполнитель по технической документации:

Болдоева Галина Васильевна, заведующий КДО

Наименование электронной торговой площадки: ООО «РТС-тендер», адрес http://www.rts-tender.ru/ (далее по тексту ЭП).

Все Приложения к документации являются ее неотъемлемой частью.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к документации об аукционе в электронной форме.

Приложение №1 документации об аукционе в электронной форме.

По желанию участник закупки вправе воспользоваться данными образцами при заполнении заявки

1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Кому: Государственному автономному учреждению здравоохранения «Городская поликлиника № 2» - Заказчику открытого аукциона в электронной форме

Уважаемые господа!

1. Мы направляем заявку на участие в аукционе в электронной форме по определению поставщика в целях заключения с ним договора на поставку _______________________________.

2. Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе и ознакомлены с требованием документации об аукционе, о том, что в случае, если в заявке на участие в аукционе нами не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, мы не допускаемся аукционной комиссией к участию в аукционе в электронной форме.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в техническом задании документации об аукционе, влияющими на стоимость товара.

4. Мы подтверждаем, что страна происхождения предлагаемого нами товара _____________.

5. Настоящим подтверждается, что ознакомились(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

Подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

• результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных в настоящей заявке, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика, Организатора;
• за любую ошибку или упущение в представленной в настоящей заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на нас.

6. В случае признания победителем мы обязуемся:

- Подписать договор на условиях настоящей аукционной заявки и на условиях, объявленных в аукционной документации согласно последнему предложению, поступившему от нас в процессе проведения настоящего аукциона.

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

7. Мы согласны с тем, что цена на товар указана в рублях с учетом всех налогов, в т.ч. НДС, таможенных и иных пошлин и сборов, а также затрат, связанных с комплектной поставкой товара.

8. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:

- не проведение ликвидации участника размещения закупок - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения закупок - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения закупок в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)

и качественных характеристиках товара

- Посмотреть таблицу с данными

(указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения).

Примечание для участников: не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона.

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, сведений об участнике такого, аукциона и (или) о ценовом предложении, либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению

Приложение № 2 документации о закупке

Форма

Декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

2. ИНН/КПП: .

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: .

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности :

- Посмотреть таблицу с данными

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Пункты▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего документа являются обязательными для заполнения.

Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

Согласие на обработку персональных данных

"__" _______ 202_ года

Я, _______________________________________________________________________,

реквизиты документа, удостоверяющего личность субъекта (указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных или его представителя) персональных данных: __________________________ номер: _____________, выдан________________________ дата выдачи ________________, адрес: _______________________________________________________,

(в случае если согласие предоставляется представителем субъекта персональных данных), далее дополнительно указывается фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных:

_________________________________________________________________________);

реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя субъекта

персональных данных: _______________________ номер: ________________, выдан__________

______________________________, дата выдачи ___________, адрес:________________________________________________________________________;

реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя субъекта

персональных данных: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

предоставляю государственному автономному учреждению здравоохранения «Городская поликлиника № 2» (далее – оператор): согласие на обработку персональных данных (далее - согласие).

Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых персональных данных в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес оператора документах, в том числе:

- Фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения;

- гражданство;

- адрес;

- данные документа, удостоверяющего личность;

- идентификационный номер налогоплательщика;

- сведения о трудовой деятельности;

- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;

- номера контактных телефонов и адресов электронной почты;

- иные персональные данные.

Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение оператором своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок (далее вместе - законодательство).

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда оператор выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, организатором закупки.

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления оператору заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожают их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и (или) внутренними документами Оператора. Хранение таких персональных данных осуществляется операторами в течение срока, установленного законодательством и внутренними документами оператора.

Заявление может быть совершено в свободной форме.

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности операторов, в том числе во внутренние документы операторов в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в настоящем согласии.

Также подтверждаю, что персональные данные могут быть получены оператором от любых третьих лиц.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

/Подпись субъекта персональных данных или его представителя:

________________________________________________________

Приложение № 2 документации об аукционе в электронной форме

Проект

Договор №

г. Улан-Удэ «___» _________2024 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Колмаковой Виктории Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ______________, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме ___________________ от «____» _______ 2024 г., заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка реагентов для лаборатории (далее по тексту – Товар).

1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, наименование, количество, общая и единичная стоимость, характеристика которого установлены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Договору.

1.4. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость Товаров, поставляемых по настоящему Договору, составляет ________(__________________) рублей _____________ коп., в том числе НДС __________________________.

(Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей включены в цену Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств от оказания платных услуг.

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

2.6. Срок оплаты поставленного товара по настоящему Договору составляет не более 7 рабочих дней с даты приемки результатов исполнения договора.

3. Место и срок поставки Товара

3.1. Поставщик обязуется поставить указанный Товар, с относящейся к нему документацией своими силами и за свой счет.

3.2. Поставка Товара производится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 12, в рабочие дни (понедельник-четверг) с 08:00 до 17:00 (по местному времени). В пятницу с 08:00 до 16:00 (по местному времени).

3.3. Поставщик обязуется передать Заказчику товар с даты заключения договора по 30.11.2024 г. Товар поставляется Поставщиком партиями (одномоментно) по предварительной заявке Заказчика в течение 10 календарных дней.

При поставке товара Заказчик направляет Поставщику заявку, которая должна содержать сведения о наименовании (ассортименте) и количестве подлежащего поставке товара, сроке, в который товар должен быть поставлен, а также адрес, по которому товар должен быть поставлен. Заявка должна быть составлена в письменном виде и передана Поставщику по электронной почте, посредством факсимильной связи, лично или иным способом в соответствии с действующим гражданским законодательством. Поставщик обязан поставить товар Заказчику в соответствии с направленной последним заявкой.

3.4.Датой поставки Товара считается дата фактической передачи Товара Заказчику.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, относящихся к Договору.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Договору, по предварительному согласованию с Заказчиком, принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Договоре.

4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг (далее – Положение).

4.1.8. Не отказывать в приемке Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4.1.9. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Договора в случаях, установленных Положением.

4.1.10. Направить часть поставляемого товара в аккредитованную лабораторию для проверки соответствия качества поставленного Товара.

4.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Договора.

4.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

4.2.3. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Договору на основании представленных Поставщиком документов.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договором.

4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.3.4. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Договора.

4.3.5. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

4.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы: копии сертификатов, регистрационных удостоверений, либо документ, подтверждающий необязательность сертификации, регистрации заверенные подписью и печатью Поставщика, товарную накладную, счет – фактуру, акт приемки-передачи товара. Оформление сопроводительных документов, относящихся к Товару, товарная накладная и акт приемки-передачи товаров, счет-фактура оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, осуществляется Поставщиком в соответствии с техническим заданием с обязательным указанием в сопроводительных документах номер и дату Договора.

4.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.3. Поставить Товар соответствующий требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Договора предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) календарного дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

4.4.4. Обеспечить при транспортировке температурный режим согласно условиям хранения, установленным для соответствующего Товара инструкцией производителя, положениями действующего законодательства. На момент поставки товара Поставщик обязан предоставить Заказчику контрольную карточку температурного индикатора и документы, подтверждающие сроки транспортировки товара от производителя.

4.4.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.6. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

4.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении адресов подразделений, факсов, телефонов и адресов электронной почты, указанных в разделе Реквизиты, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении реквизитов правильными реквизитами Поставщика будут считаться данные, указанные в Договоре.

4.4.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчика в ходе исполнения обязательств по Договору.

4.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

4.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора:

4.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

4.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору

4.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5. Порядок приемки Товара

5.1. Приемка Товара по количеству и комплектности осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Договора в присутствии уполномоченного представителя Поставщика

Приемка Товара по комплектности производится в точном соответствии со Спецификацией к настоящему Договору и иными условиями настоящего Договора, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим количество и комплектность поставляемой Товар (сертификат, счет - фактура, и т.п.).

Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 25.04.1966г. № П-7 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете министров от 15.06.1965г. № П-6 в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98).

5.2. В случае отсутствия сопроводительных документов или некоторых из них; несоответствия Товара, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки условиям настоящего Договора, а также при обнаружении видимых (явных) недостатков Товара Заказчик и Поставщик составляют акт об обнаруженных недостатках, который Заказчиком и Поставщиком в 2 экземплярах. В данном случае Заказчик должен отказаться от приемки Товара и потребовать заменить его в течение 2-х рабочих дней на Товар, соответствующий требованиям Договора.

5.3. По факту приемки Товара Заказчик и Поставщик подписывают в 2х экземплярах товарную накладную Поставщика с указанием Ф.И.О. руководителя, ответственного лица, даты приемки и заверяют ее печатью.

5.4. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику:

копии сертификатов, регистрационных удостоверений, либо документ, подтверждающий необязательность сертификации, регистрации заверенные подписью и печатью Поставщика, товарную накладную, счет – фактуру, акт приемки-передачи товара.

6. Гарантии качества Товара

6.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к Договору.

6.2. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида Товара, а также требованиям, установленным заводом изготовителем. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и/или безопасность Товара.

Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах в пределах гарантийного срока, остаточного срока годности товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (паспорта, сертификата и т.п.).

6.3. Приемка Товара по качеству производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки.

6.4. Поставщик в течение одних суток обязан направить своего представителя для составления соответствующего акта и согласования порядка и срока замены некачественного Товара или согласовать акт иным способом. В случае не направления представителя Поставщика, Заказчик вправе составить акт без представителя Поставщика и предъявить требование о замене Товара.

6.5. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.

6.6. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании поставленного Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).

6.7. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам (или техническим условиям) и гарантировать при должном обращении с товаром его сохранность во время транспортировки. Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки Товара;

6.8. На индивидуальную упаковку товара должна быть нанесена маркировка на русском языке. В дополнение к маркировке на русском языке допускается наносить идентичную информацию на языке страны-производителя (изготовителя).

6.9. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, а также выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету поверхности, на котором расположена.

6.10. Маркировка должна содержать следующие данные:

6.10.1 наименование товара и обозначение его модели (артикула);

6.10.2 наименование страны-производителя (изготовителя);

6.10.3 наименование, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя), адрес места производства (изготовления);

6.10.4 номер серии (партии) товара, и срок его годности.

6.11. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от любых прав третьих лиц.

6.12. При исполнении Договора по согласованию Поставщика с Заказчиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Договоре. Для согласования Поставщик представляет Заказчику подлинник письма производителя Товара о том, что качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) предлагаемого к замене Товара лучше по сравнению с таким качеством и такими характеристиками. В случае согласования и при наличии подлинника письма производителя, Заказчик и Поставщик заключают дополнительное соглашение.

6.13 Остаточный срок годности товара должен быть не менее 10 месяцев на момент поставки от общего срока годности товара.

6.14. Неисправный или дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ Сторонами должна быть обеспечена защита поступающих товара от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур.

6.15. Условия хранения товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 % от цены Договора _________ рублей.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 10 % от цены Договора _________ рублей.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.Обеспечение исполнения Договора

9.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 руб. (5% от начальной (максимальной) цены Договора) в форме____________________ (банковская гарантия, выданная банком, или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику). В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45 Федерального закона от 5 апреля №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

9.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Договора.

9.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Срок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки Товаров по Договору и оканчиваться не ранее даты подписания акта приемки-передачи Товара по Договору. Денежные средства возвращается в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока предоставления обеспечения исполнения Договора. Обеспечение исполнения Договора не возвращается в случае ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по Договору.

9.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

9.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора возвращаются в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока предоставления обеспечения исполнения Договора. Обеспечение исполнения Договора не возвращается в случае ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств по Договору.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

10.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Изменение условий Договора, расторжение

11.1. Заказчик по согласованию с поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный Договором объем Товаров (работ, услуг) при изменении потребности в таких Товарах (работах, услугах), на выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Товаров (работ, услуг), не предусмотренных Договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Договором, при условии, что это было предусмотрено Договором. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определятся как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара (работы, услуги).

При этом изменение предмета Договора не допускается.

Расторжение Договора возможно:

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом РФ, другими законами или Договором;

по требованию одной из сторон Договор, может быть расторгнут по решению суда только:

• при существенном нарушении Договора другой стороной;
• в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, другими законами или Договором;

в случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, Договор считается соответственно расторгнутым, в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

-поставки некомплектных Товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами;

-неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки Товаров, сроков выполнения работ (услуг), указанных в Договоре;

- если поставщик (подрядчик, исполнитель) не приступает в установленный Договором срок к исполнению Договора или выполняет работу (оказывает услуги) таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы (оказания услуги) нарушены условия исполнения Договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми.

11.2. Сторона Договора, решившая расторгнуть Договор по соглашению сторон, направляет другой Стороне подписанное со своей стороны дополнительное соглашение к Договору с предложением его досрочного расторжения и с указанием причин расторжения. Дополнительное соглашение к Договору направляется в письменном виде. Указанное дополнительное соглашению подлежит рассмотрению получившей его Стороной в течение 10 рабочих дней. В случае отказа от расторжения Договора по соглашению сторон, Сторона, получившая дополнительное соглашение о расторжении, обязана направить письменный ответ другой Стороне в течение срока его рассмотрения.

11.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо Договором, а при его отсутствии - в семидневный срок.

11.4. Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Товара (работ, услуг), Заказчик вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

12. Срок действия Договора.

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимыми для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты, направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. Конфиденциальность

14.1. Поставщик обязуется обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

14.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

14.3. Поставщик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

14.4. Поставщик обязуется обеспечить, чтобы его работники также не нарушали требования конфиденциальности.

14.5. Поставщик обязуется вести учет лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, а также регламентировать порядок использования конфиденциальной информации.

14.6. Стороны имеют право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.

15. Прочие условия

15.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.2. В случае перемены заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

15.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

15.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.

15.5. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

15.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

15.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

16. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ ____ от __________ 20__ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

*Запасные части и материалы для оборудования, используемого Заказчиком, эквивалент недопустим ч. 3 «б» п.6.1 ст.3 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: «В случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование».

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться паспортами качества, декларациями о соответствии, сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заверенными в установленном порядке. Перечисленные документы подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. Срок годности товара должен быть указан на упаковке. Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад Заказчика должен составлять не менее 10 (десяти) месяцев.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к документации об аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

Согласовано:

Главный врач ГАУЗ «ГП № 2» ________ В.В. Колмакова

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора произведено Заказчиком на основании информации, полученной из коммерческих предложений поставщиков

- Посмотреть таблицу с данными

Итого начальная (максимальная) цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,93 (Один миллион шестьсот тридцать четыре тысячи семьсот девять) рублей 93 копейки.

Комиссия: Зам.главного врача по лечебно-профилактической работе М.О. Доржиева

Зам.главного врача по экономическим вопросам М.Ю. Замбалова

Главный бухгалтер В.В. Хусаева

Заведующий КДО Г.В. Болдоева

Исполнитель: _____________/ Васильева Е.Д. /

«14» мая 2024 г. (дата составления)