Тендер - Поставка реагентов для гематологического анализатора BC-760 №268556285

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть85 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):г. Томск, ул. Кривая 31, кабинет главной медицинской сестры. Понедельник-пятница с 09:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:30 до 13:00).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.03.2024 по 26.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru) Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_ЭА_СМП_реагенты_BC-760 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

областного государственного автономного

учреждения здравоохранения

«Детская городская больница №2»

__________________ /Д.В. Черкашин/

«_____» ________________ 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ об АУКЦИОНе в электронной форме, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ

ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку реагентов для гематологического анализатора BC-760 для нужд ОГАУЗ «Детская городская больница № 2»

Детская городская больница №2» (далее – заказчик), Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Регламентом работы электронной площадки с учетом особенностей, установленных статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Посмотреть таблицу с данными

к документации об аукционе

в электронной форме

Форма

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме

Информация о товаре при осуществлении закупки товара

- Посмотреть таблицу с данными

к документации об аукционе

в электронной форме

Форма

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме

Информация об участнике аукциона в электронной форме (далее – участник аукциона)

- Посмотреть таблицу с данными

к документации об аукционе

в электронной форме

Форма

декларации о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам аукциона в электронной форме

Настоящим ____________ в лице _____________________, действующего на основании __________, с целью участия в аукционе в электронной форме (далее –аукцион) на ___________________ (извещение № __________________) 1 декларирует свое соответствие следующим требованиям:

соответствие требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такого аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такого аукциона, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такого аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

отсутствие у участника аукциона - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в аукционе участника такого аукциона - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

об отсутствии сведений об участнике аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

к документации об аукционе

в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

1. Предмет договора: Поставка реагентов для гематологического анализатора BC-760 для нужд ОГАУЗ «Детская городская больница № 2».

2. Технические характеристики:

2.1. Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* Температурный режим должен быть соблюден согласно инструкции производителя.

3. Цена Товара договора формируется с учетом расходов связанных с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, подъем на этаж, упаковку, маркировку, расходы на декларирование соответствия Товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением

4. Требования к качеству Товара:

4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным: требованиям, обязательным правилам, стандартам нормативной, технической и иной документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ, ТО, СанПиН); должно подтверждаться регистрационными удостоверениями, сертификатами соответствия (в случае если товар подлежит обязательной сертификации), декларациями.

4.2. Весь Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

5. Гарантии качества Товара: Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Товар должен сохранять свойства и характеристики в течение срока годности (хранения), установленного производителем. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным Договором, в течение остаточного срока годности (хранения).

На момент поставки остаточный срок годности (хранения) Товара должен составлять:

- не менее 4 (четырех) месяцев для позиции №1-5 Технического задания;

- не менее 45 (сорока пяти) дней для позиции №6 Технического задания.

6. Гарантийный срок: согласно срокам завода-изготовителя.

7. Условия поставки Товара:

7.1. Поставщик осуществляет доставку товара по адресу Заказчика, в соответствии с заявками Заказчика. Доставка товара, погрузка, разгрузка, подъем на этаж осуществляются силами и за счет Поставщика.

8.Требования к упаковке Товара:

8.1. Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный Товар - международным стандартам упаковки.

8.2. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должны быть на русском языке или продублированы на русском языке.

8.3. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

9. Место поставки Товара: г. Томск, ул. Кривая 31, кабинет главной медицинской сестры. Понедельник-пятница с 09:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:30 до 13:00).

10. Сроки поставки Товара: с даты заключения Договора по 31.05.2025 года. Поставка Товара осуществляется по заявкам в рамках заключенного договора. Поставка по поданной заявке производится в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем направления заявки Заказчиком. Поставка осуществляется в том количестве и ассортименте, что указаны в заявке Заказчика. Заявка может подаваться Заказчиком, как в письменной, так и в устной форме.

11. Срок и условия оплаты: оплата по Договору производится Заказчиком в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями по факту поставки партии Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний на основании предоставленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии).

к документации об аукционе

в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены договора: «Поставка реагентов для гематологического анализатора BC-760 для нужд ОГАУЗ «Детская городская больница № 2».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 6

к документации об аукционе

в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР № _________

на поставку реагентов для гематологического анализатора BC-760

для нужд ОГАУЗ «Детская городская больница № 2»

г. Томск « » _________ 2024 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская больница №2» (ОГАУЗ «Детская городская больница №2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Черкашина Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании [протокола № __ от ___ __________ ____ года 1 , подпункта 1 пункта 186 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОГАУЗ «Детская городская больница №2»] 2 , заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ договора

1.1. Поставщик обязуется в срок, установленный Договором, передавать Заказчику реагенты для гематологического анализатора BC-760 (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору), а Заказчик обязуется принимать Товар и оплачивать его в порядке и на условиях Договора.

1.2. Наименование Товара (товарный знак), функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики, размеры, упаковка Товара, количество и единица измерения Товара, цена единицы Товара, общая стоимость Товара, наименование страны происхождения Товара определены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).

2. ЦЕНА договора

2.1. Цена Договора составляет _______ (________) рублей __ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____ ] 3 [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании ______ Налогового кодекса Российской Федерации и _______] 4 .

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость Товара, расходы на перевозку, доставку, погрузку, разгрузку, подъем на этаж, упаковку, маркировку, расходы на декларирование соответствия Товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.

3. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору производится Заказчиком в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями по факту поставки партии Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний на основании предоставленных Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии).

3.2. Днем оплаты поставленного Товара считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.3. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие партии Товара, поставленного Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора по цене, предусмотренной Договором, а также совершить за свой счет действия, необходимые для осуществления платежа.

4.1.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества направить Поставщику уведомление о недостатках поставленного Товара в течение 10 (Десяти) календарных дней.

4.1.4. Рассматривать претензии Поставщика и направлять уведомление в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.1.5. Осуществить возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предоставления Поставщиком письменного заявления о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.3.2 Договора.

4.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.2.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной либо универсального передаточного документа по результатам приемки поставленного Товара.

4.2.5. Отказаться от оплаты партии Товара ненадлежащего качества и некомплектной партии Товара, а если партия Товара оплачена, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования партии Товара либо их замены.

4.2.6. При расчетах за поставленную партию Товара учитывать (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустоек (штрафов, пеней), подлежащую уплате Поставщиком в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.

4.2.7. Предъявлять требования Поставщику, связанные с недостатками Товара в течение срока годности, установленного пунктом 6.2 Договора.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Своевременно и надлежащим образом передавать Заказчику Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

4.3.2. Передать Заказчику одновременно с передачей Товара (с каждой партией Товара) следующие документы:

- счет и счет-фактуру (при наличии);

- товарную накладную либо универсальный передаточный документ,

а также документы по качеству и безопасности Товара по каждой товарной позиции:

- копию регистрационного удостоверения на Товар;

- копию декларации о соответствии на Товар (при ее наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие,

а Заказчик или его уполномоченный представитель обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара считается неисполненным, и Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 8.2. Договора.

4.3.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора в порядке, указанном в пункте 11.2 Договора.

4.3.4. Рассматривать претензии Заказчика и направлять уведомления в соответствии с пунктом 9.2 Договора.

4.3.5. Обеспечивать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерациинадлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

4.4.3. Предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора, в том числе изменив способ обеспечения исполнения Договора.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на определенных в Договоре условиях в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Договору) и законодательством Российской Федерации.

5.2. Сроки (периоды) поставки Товара: с даты заключения Договора по 31.05.2025 года. Поставка Товара осуществляется по заявкам в рамках заключенного договора. Поставка по поданной заявке производится в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем направления заявки Заказчиком. Поставка осуществляется в том количестве и ассортименте, что указаны в заявке Заказчика. Заявка может подаваться Заказчиком, как в письменной, так и в устной форме.

Заявка может быть сделана телефонограммой или телеграммой, электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки.

Адрес электронной почты Поставщика для приема заявок от Заказчика: __________, номер телефона: ____________.

5.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) Товара Заказчику по адресу: г. Томск, ул. Кривая 31, кабинет главной медицинской сестры. Понедельник-пятница с 09:00 до 16:00 (перерыв на обед с 12:30 до 13:00).

5.4. Поставщик осуществляет доставку Товара видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида Товара.

5.5. Поставщик организует отгрузку, транспортировку, разгрузку и складирование Товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества Товара, его свойств, безопасность Товара и исключения возможности контаминации микроорганизмами и (или) другими веществами, загрязнения Товара. Разгрузка и складирование Товара в месте поставки должны производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

5.6. Заказчик осматривает принятую партию Товара, проверяет количество и качество принятой партии Товара в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента доставки партии Товара Заказчику и о выявленных несоответствиях или недостатках Товара незамедлительно письменно уведомляет Поставщика. В случае получения поставленной партии Товара от транспортной организации Заказчик проверяет соответствие партии Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах и принимает партию Товара от транспортной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Товар считается переданным Поставщиком в момент подписания Заказчиком товарной накладной либо универсального передаточного документа без замечаний. С этого момента право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

6. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Качество Товара должно соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям:

- Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказа Роспотребнадзора от 19.07.2007г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

- Решения комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».

6.2. Срок годности (хранения) Товара должен составлять не менее сроков, установленных производителем. Товар должен сохранять свойства и характеристики в течение срока годности (хранения). Поставщик должен гарантировать, что Товар соответствует требованиям к качеству и пригоден для целей, для которых Товар такого рода обычно используется и нести все расходы по замене негодного Товара, выявленного Заказчиком в течение срока годности (хранения) Товара.

На момент поставки остаточный срок годности (хранения) Товара должен составлять:

- не менее 4 (четырех) месяцев для позиции № 1-5 Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору);

- не менее 45 (сорока пяти) дней для позиции №6 Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).

При наступлении случая негодности Товара в течение срока годности (хранения) Товара, Поставщик должен произвести замену негодного Товара в течение 2 (Двух) дней с даты получения заявки Заказчика. Поставщик отвечает за негодность Товара, если не докажет, что негодность Товара возникла после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил хранения Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

6.3. Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.

6.4. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.5. Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен), должен быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

7. ТАРА (УПАКОВКА), МАРКИРОВКА ТОВАРА

7.1. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, Технических регламентов, иным требованиям законодательства Российской Федерации. Упаковка (тара) Товара должна обеспечивать сохранность и качество Товара при отгрузке, транспортировании, разгрузке и хранении, предотвратить повреждение Товара и (или) его порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к использованию.

7.2. На поставляемый Товар должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно), и устанавливается Договором в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств по Договору за каждый день просрочки.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10% от цены Договора.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Уплата неустоек (пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

8.7. Уплата неустоек (пени) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

8.8. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Во всех других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в претензионном (досудебном) порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, в адрес которой направлена претензия, рассматривает такую претензию и направляет уведомление в письменной форме другой Стороне в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения такой претензии.

9.3. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Каждая из Сторон договора, ее аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как коррупционные, в том числе: не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно (в том числе, подарки, предоставление прав, работ, имущества, иные действия, нарушающие требования законодательства) любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% начальной (максимальной) цены Договора на сумму в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Обеспечение исполнения настоящего договора представлено Поставщиком в виде _______________.

11.2. Средства из обеспечения исполнения договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов).

11.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику после подписания последнего акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору, а также передачи всех необходимых документов, предусмотренных договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления письменного запроса Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора на счет Заказчика. В запросе Поставщик должен указать реквизиты для возврата денежных средств Заказчиком.

11.4. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до 30.06.2025, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

12.2. Договор заключен путем составления одного электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации [Настоящий Договор заключается в письменной форме, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон] 5 . Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (или телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Договора) одной из Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения условий настоящего Договора со стороны Поставщика, в том числе поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, в случае неоднократного нарушения сроков поставки партии Товара, в случае отсутствия у Поставщика лицензий на осуществление деятельности, необходимых для исполнения обязательства по договору.

12.4. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре. При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

12.5. Изменение настоящего Договора осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительных соглашений.

12.6. Любое уведомление, сообщение или информация, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором, направляются Сторонами в письменном виде в адрес местонахождения другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, а также могут передаваться по e-mail на адрес: _______________ для Заказчика, на адрес: _________ Поставщика. Уведомления, сообщения или информация, переданные посредством e-mail по указанным адресам, считаются доставленными с момента их направления.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.8. Ответственное лицо со стороны Заказчика за исполнение настоящего Договора: главная медицинская сестра Федорова Наталья Алексеевна,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-58-45.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К договору

13.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1 – Спецификация.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

15. Подписи СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1 к Договору

№ __________ от « » ___________ 2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена договора: _______ (____ ), НДС ____.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Указывается протокол, в соответствии с которым определен Поставщик, с которым заключается договор.

^ Указывается необходимый вариант.

^ Условие включается в пункт, если поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

^ Условие включается в пункт, если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

^ В случае заключения договора в соответствии с пп.1 п.186 Положения о закупке.