Тендер - Поставка реагентов для автоматического анализатора Roller 20 PN №267259373

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_с_приложениями_для_СМП.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.02.2024 по 05.03.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку реагентов для автоматического анализатора Roller 20 PN для нужд ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства «Техническое задание на поставку товара»

Техническое задание на поставку товара «Реагенты для автоматического анализатора Roller 20 PN».

- Посмотреть таблицу с данными

График поставки реагентов для автоматического анализатора Roller 20 PN

- Посмотреть таблицу с данными

Зав.ЛКиИГИ Карпочева Е.П.

Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Начальная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД) определена в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного учреждения здравоохранения «Саратовская областная станция переливания крови» разработанное в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Метод определения НМЦД: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

В целях определения НМЦД были направлены запросы пяти потенциальным поставщикам (исполнителям, подрядчикам) аналогичных товаров (работ, услуг) с сопоставимыми условиями поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг), порядок оплаты, сроки исполнения обязательств, гарантийные сроки и т.д., и произведен расчет начальной (максимальной) цены договора, путем вычисления среднего арифметического значения, с учетом объема денежных средств, предусмотренного для конкретной закупки. Результаты маркетингового исследования оформлены ответственным лицом Заказчика в виде расчета начальной (максимальной) цены договора.

Проведенные исследования позволяют определить начальную (максимальную) цену договора в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,34 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот три) рубля 34 копейки.

Приложение №3 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства «Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме».

(Форма №1)

Котировочная заявка

на право заключения договора, на поставку _________________ для нужд ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови».

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, ______________(с указанием номера извещения), техническое задание, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты ______________________ (наименование Участника закупки) в лице _______________________, (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.), действующего на основании __________ (устава, доверенности) сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить Товар, являющийся предметом запроса котировок, по цене ___________________(указать цену заявки числом и прописью) в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Цена договора включает стоимость Товара, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку Товара Поставщиком до помещения, указанного Заказчиком при приемке Товара, а также прочие расходы, связанные с исполнением условий договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.
Сведения о предлагаемом к поставке товаре - Посмотреть таблицу с данными

Мы обязуемся в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок электронной форме, проектом договора, в соответствии с техническим заданием, приложениями к техническому заданию и иной документацией.

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями извещения и условиями наших предложений.

В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства будет присвоен второй номер, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения и условиями наших предложений.

В случае передачи нам проекта договора при несостоявшемся запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения и условиями наших предложений.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ________________________________ (Ф.И.О., телефон работника).

Настоящая заявка действительна до дня заключения Договора.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки ___________________ ______________

(подпись) (Ф. И. О.)

(М.П.)

(Форма №2)

Анкета участника закупки.

(для физического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки ___________________ ______________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

(Форма №3)

Анкета участника закупки.

(для юридического лица)

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки ___________________ ______________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

(Форма №4)

Декларация участника о соответствии требованиям.

Настоящим декларируем, что ____________ соответствует следующим требованиям, установленным в разделе 20 извещения, а именно:

Непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

Неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы);

Обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

Обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки ___________________ ______________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

(Форма №5)

Декларация участника о соответствии требованиям, об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков.

Настоящим декларируем, что ____________ соответствует следующим требованиям, установленным в пунктах▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьраздела 21 извещения, а именно:

об отсутствии сведений об участнике конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ;

об отсутствии информации об участнике конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

Руководитель (уполномоченное лицо)

участника закупки ___________________ ______________

(подпись) (Ф. И. О.)

(МП)

Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства «Проект договора».

ДОГОВОР № ____

г. Саратов «___» ________ 2024 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская областная станция переливания крови» в лице исполняющего обязанности главного врача Благовидовой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Приказа МЗ СО № 50-л/с от 16.02.2024 г. и Устава, именуемое «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, в лице ________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Протокол №_______ от ______ 2023 г., уникальный номер закупки ________, адрес электронной торговой площадки - https://etp.gpb.ru/) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить реагенты для автоматического анализатора Roller 20 PN, а Заказчик принять и оплатить на условиях настоящего договора, далее именуемый по тексту договора «Товар» (партия Товара) в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заявкам Заказчика.
1.2. Ассортимент, количество Товара и цена единицы каждой позиции из ассортимента Товара, по которым Поставщик обязуется поставлять Товар в рамках настоящего Договора, указанный в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего договора составляет __________________, в том числе НДС__% в размере ________________ рублей / НДС не облагается, является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случаев, указанных в настоящем договоре.
2.2. Цена договора включает стоимость Товара, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также расходы на погрузку, разгрузку, доставку Товара Поставщиком до помещения, указанного Заказчиком при приемке Товара, а также прочие расходы, связанные с исполнением условий договора.
2.3. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, в соответствии со статьями 224, 226, 228 Налогового кодекса РФ Заказчик в качестве налогового агента удержит подоходный налог в размере 13 % от суммы подлежащей оплате по настоящему договору и перечислит в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе.
2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:
2.4.1. Количество товара. При этом цена договора должна быть изменена пропорционально количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара;
2.4.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору, но при условии, если срок исполнения договора не являлся обстоятельствами непреодолимой силы;
2.4.3. цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;
2.5. Расчеты по настоящему договору осуществляется в безналичном порядке платежными поручениями. В счете на оплату необходимо указывать номер договора и дату его заключения.
2.6. Авансовых платежей по настоящему Договору не предусмотрено. Оплата за поставленный товар производится путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара (партии товара). Основанием оплаты является факт поставки товара по факту подписания товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета (счет - фактуры).
2.7. Источник финансирования – субсидия на выполнение государственного задания.
2.8. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика.
2.9. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет, несет Поставщик.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Срок поставки товара: со дня подписания договора до 25 декабря 2024 года.
3.2. Условия поставки товара: Товар поставляется в соответствии с графиком поставок, являющегося неотъемлемой частью договора (приложение №2 к Договору), силами и средствами Поставщика на склад Заказчика по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, д.27. О дате поставки Товара Поставщик уведомляет Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня. Датой поставки считается дата передачи Товара Заказчику.
3.3. Доставка, разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. При этом ответственность за повреждение Товара при его разгрузке несет Поставщик.
3.4. Товар должен быть поставлен новым, в ассортименте, количестве и сроки, предусмотренные в соответствии с заявкой Заказчика.
3.5. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к нему действующим законодательством Российской Федерации.
3.6. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, и не подлежащей возврату Поставщику.
3.7. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям Договора, товар подлежит замене в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.8. Поставщик на момент передачи Товара передает Заказчику следующие документы: товарную накладную, счет, счет-фактуру, копии декларации (й) о соответствии или сертификата (ов) соответствия или качества, регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданное Росздравнадзором, инструкцию по применению на русском языке и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1. Договора надлежащего качества в соответствии со Спецификацией к Договору и не позднее срока поставки, указанного в разделе 3 настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, на условиях, предусмотренных в Спецификации.
4.1.3. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: товарную накладную, счет, счет-фактуру, копии декларации (й) о соответствии или сертификата (ов) соответствия или качества, регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданное Роздравнадзором, инструкцию по применению на русском языке и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.
4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по Договору.
4.1.6. В течение 3 (трех) дней сообщать Заказчику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать оплаты за поставленный Товар (партию Товара) в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Проводить экспертизу и проверку поставленного Товара. В случае необходимости по результатам экспертизы составлять акт с указанием причин отказа от принятия поставленного Товара, в том числе частичного.
4.3.2. В течение 3 (трех) дней сообщать Поставщику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.
4.3.3. Оплачивать поставленный Товар в соответствии с порядком расчетов, определенном в разделе 2 настоящего Договора.
4.3.4. Исполнять надлежащим образом свои обязательства по Договору
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.
4.4.2. В любое время проверять поставку Товара и потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора.

ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику согласно приложениям №1 к настоящему договору.

5.2. В случае несоответствия количества, товарного вида или ассортимента Товара заявке Заказчика в накладной должна быть сделана соответствующая отметка за подписью двух сторон.

5.3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу в течение одного рабочего дня.

5.4. В случае поставки Товара в ассортименте, либо количестве, не соответствующем заявке, Заказчик вправе по своему выбору:

принять Товар, соответствующий условию об ассортименте (количестве), и отказаться от остального Товара;

отказаться от всего переданного Товара;

потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, количестве, Товаром в ассортименте, количестве, предусмотренном заявкой Заказчика.

5.5. Если Заказчик не отказался от Товара, не соответствующего условию заявки об ассортименте, количестве, но поставка Товара данного наименования соответствует Спецификации, то указанный Товар засчитывается в счет объемов последующих поставок.

5.6. Заказчик в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.

5.7. При поставке Товара на склад Заказчика и в случае его полного отказа от приемки Товара составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего приемку Товара.

5.8. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент передачи Товара Заказчику.

5.9. Риск случайной гибели или повреждения Товара несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.10. При обнаружении недостатков по качеству Товара Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет к Заказчику своего представителя, который совместно с представителем Заказчика составляет акт о некачественном товаре и его замене. В случае если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного Товара, в течение 5 (Пяти) рабочих дней не заменит Поставленные Товар Товаром надлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ. При наличии споров о качестве товара Заказчиком проводится экспертиза за счет Заказчика. В случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику, то расходы на экспертизу возмещаются Поставщиком

5.11. До момента вывоза некачественного Товара Заказчик принимает Товар на ответственное хранение на срок до 2 (двух) дней. Поставщик обязан вывезти некачественный Товар не позднее двух дней.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ.

6.1. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в течение гарантийного срока, срока годности, определенного законами, иными правовыми актами, государственными стандартами или другими обязательными правилами.

Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику, надлежащее выполнение контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара, наличие обязательных сертификатов РФ на Товар.

6.2. Товар должен быть поставлен новым, в ассортименте, количестве и сроки, предусмотренные Договором, а также должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, (паспорт качества товара, технический паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и (или) иные документы, обязательные для конкретного вида товара, подтверждающие его качество).

6.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества в процессе выдачи его со склада подразделениям Заказчика и при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком во время приемки Товара, Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика обязателен.

6.5. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика.

6.6. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного, либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Заказчика, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Заказчику, то расходы по оплате услуг эксперта возмещаются Поставщиком.

6.7. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.

6.8. Замена некачественного Товара осуществляется на складе Заказчика. При этом все расходы по транспортировке, погрузке-разгрузке Товара несет Поставщик.

6.9. Остаточный срок годности товара на дату поставки должен составлять: «набор латексных контролей» не менее 3 (трех) месяцев; «очищающий раствор» не менее 6 (шести) месяцев.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, землетрясения, наводнения, и другие стихийные бедствия.

7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Любая Сторона вправе прекратить настоящий договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 6 месяцев и существенно препятствуют выполнению Сторонами своих обязанностей по договору.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, начиная с 31-го календарного дня – 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки, от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере 5 (пяти) процентов цены договора. Размер штрафа составляет ____ (сумма прописью) рублей __ копеек.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, начиная с 31-го календарного дня – 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки, от суммы настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) в размере 5 (пяти) процентов цены договора. Размер штрафа составляет ____ (сумма прописью) рублей __ копеек.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по договору Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения договора в порядке и на условиях, предусмотренных Документацией о запросе котировок в электронной форме. Размер обеспечения договора составляет 8 125,17 (восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 17 копеек.

9.2. Финансовые средства обеспечения исполнения договора подлежат выплате Заказчику при начислении Поставщику неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении договора, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

9.3. Обеспечение исполнения обязательств, по Договору предоставленное в форме перечисленных денежных средств возвращается Исполнителю, с которым заключен Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, основанием является письменное требование о возврате. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в Договоре, либо в требовании (заявлении) о возврате.

9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 5 банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу со дня заключения договора года и действует до 31 декабря 2024 года.

10.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

11.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Договор заключен в форме электронного документа, вступает в силу со дня подписания его Сторонами договора электронной подписью.

12.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга в письменной форме об изменениях юридического, фактического адресов, банковских реквизитов и других существенных обстоятельствах, которые отражаются посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.3 Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.4. Все разногласия и споры решаются в претензионном порядке, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Саратовской области. Срок ответа на претензию составляет 30 календарных дней со дня ее получения.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.8. К настоящему Договору прилагаются:

12.9.1. Спецификация (приложение № 1);

12.9.2. График поставки (приложение № 2).

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору №___________

от ____________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _________ (сумма прописью), в том числе НДС / НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору №___________

от ____________ 2024 г.

График поставки реагентов для автоматического анализатора Roller 20 PN

- Посмотреть таблицу с данными