Тендер - Поставка реагентов диагностических №307705722

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.41, стр. 1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 27.08.2025 по 27.08.2025Место предоставления документации:документация при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не предусмотрена.Порядок предоставления документации:документация при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не предусмотрена.Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_о_проведение_закупки_у_единственного_поставщика.doc

Извещение о закупке у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в соответствии с разделом 7 «Закупка у единственного поставщика» Положения «О закупках товаров, работ услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение о закупке)

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Петровский бульвар, д. 8, стр.2 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Предмет Договора: Поставка реагентов диагностических

4. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: указаны в Проекте Договора.

5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

- г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.41, стр. 1.

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа – документация при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не предусмотрена.

8. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке – подача заявок не предусмотрена.

9. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки

на участие в закупке – не установлено.

10. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения – не установлено.

11. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

12. Требования к участникам закупки:

соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

соответствие участников закупки требованиям извещения о закупке и Положения о закупке;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.

И.о. генерального директора В.В. Косенко

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР поставки № ____

г. Москва «___»__________ 202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Косенко Валентины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________ (указывается полное и сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________ (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Договор со стороны Поставщика), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Договора со стороны Поставщика), с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), в соответствии с пунктом 1 части 7.1. раздела 7 «Закупка у единственного поставщика» «Положения о закупках товаров, работ услуг» федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее – Положение о закупке), заключили договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку реагентов диагностических (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

Товар должен быть новым, ранее не использованным.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Цена договора (далее – цена договора) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Положением о закупке. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по договору, стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, налоги, таможенные платежи (пошлины), сборы и иные расходы, связанные с исполнением договора.

Оплата за поставленный товар осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД (универсальный передаточный документ) на основании выставленного Поставщиком счета.

Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Источник финансирования: средства бюджетного учреждения

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

поставить товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования и прочим в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором;

представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить его замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, в пятидневный срок в письменной форме, а также, посредством электронных каналов связи, сообщить об этом Заказчику;

выполнять обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

Поставщик вправе:

требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору (в случае необходимости);

требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

Заказчик обязан:

предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору (в случае необходимости);

своевременно принять и оплатить поставленный товар;

выполнять иные обязательства, предусмотренные положениями Договора.

Заказчик вправе:

требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

проверять в любое время ход и качество исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям Договора;

требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности, установленного производителем;

отказаться от приемки и оплаты товара, поставленного с нарушением сроков поставки, некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к адресу, указанному в п. 5.1. настоящего Договора. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара, определенных нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.41, стр. 1.

Товар поставляется в соответствии с условиями Договора, Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в комплекте с сопроводительной документацией с даты заключения настоящего Договора по 28 ноября 2025 г.

Поставщик за 1 (Один) рабочий день до даты поставки товара направляет по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Договора, уведомление о времени доставки товара.

Срок поставки является существенным условием Договора, в связи с осуществлением Заказчиком уставной деятельности, в том числе в соответствии с положениями Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 78 "О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения".

При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Договору.

При исполнении обязательств по поставке товара Поставщик в день доставки товара представляет Заказчику товарную накладную, счет-фактуру или УПД (универсальный передаточный документ).

Поставщик представляет с товаром следующую документацию: копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями).

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Приемка поставленного товара осуществляется по адресу, указанному в п. 5.1. договора.

Приемка товара производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты доставки товара. В срок приемки включается срок оформления результатов приемки.

Приемка товара по количеству мест, комплектности и качеству производится уполномоченным представителем Заказчика и включает в себя:

проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора, наличия необходимых документов (копий документов) на товар, проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара;

проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к договору), проверку комплектности и целостности поставленного товара, упаковки;

проверку соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении товара.

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки в части их соответствия условиям договора, Заказчик проводит экспертизу товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Отказ от товара (части товара), поставленного с нарушением срока поставки, оформляется Актом об отказе от товара, товарная накладная или УПД (универсальный передаточный документ) при этом не подписывается. Доставленный товар, от которого Заказчик отказался, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет. Отказ Заказчика от товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств по договору.

С момента подписания Заказчиком товарной накладной или УПД (универсального передаточного документа) товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары (упаковки). При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, а также, в случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам Поставщика, Заказчик в одностороннем порядке оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) и его скан-копию направляет на электронный адрес Поставщика).

КАЧЕСТВО ТОВАРА

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным договором, его безопасность соответствует требованиям, установленным к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар.

Остаточный срок годности товара должен соответствовать действующему сертификату качества или паспорту и составлять не менее 70 % от срока, установленного производителем.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать с Заказчика уплаты штрафа в размере 1 000(одна тысяча) рублей.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены договора.

В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пени) Поставщик перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договром, Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

В случае полного (частичного) неисполнения условий договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует по 31 декабря 2025 г. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

Все изменения договора, за исключением реквизитов, указанных в разделе 14 договора, должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством и Положением о закупке.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это связано с обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожаром, землетрясением, наводнением, катастрофами, военными действиями, принятием нормативно – правовых и иных актов органами государственной власти, их действия или бездействия, а также иных непреодолимых при данной ситуации обстоятельств и их последствий, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по договору.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельства непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы с приложением документов, выданных компетентным органом, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Переписка Сторон (кроме уведомления о поставке) осуществляется в виде письма по почте ценным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 14 договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, в том числе электронной почты, обеспечивающих фиксирование данного письма и получение Стороной подтверждения о его вручении адресату, а в случаях направления электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

Выполнение Сторонами требований настоящего пункта договора считается надлежащим уведомлением Стороны. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении адресату данного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по адресу его местонахождения, указанному в разделе 14 договора.

Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, а также риск отсутствия в указанном месте своего органа или представителя. Сообщение считается доставленным, если было направлено Стороной по адресам, указанным в разделе 14 договора, но не было получено или прочитано по причинам, зависящим от адресата.

При получении корреспонденции каждая Сторона обеспечивает получение отправления уполномоченным лицом организации с проставлением должности, фамилии и инициалов, даты и времени получения документов на копии документов (при направлении нарочным).

Стороны могут направлять уведомления посредством иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Стороной подтверждения о его вручении адресату (получении).

В настоящем договоре Стороны обязаны указывать адрес юридического лица и почтовый адрес. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения адресов или иных реквизитов Сторон, указанных в договоре, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга. Все риски наступления негативных последствий и применения мер ответственности, обусловленные несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов либо неуведомлением, несет Сторона, неуведомившая либо несвоевременно уведомившая об изменении реквизитов.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня ее получения.

Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К отношениям Сторон по договору и в связи с ним, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, касающейся предмета договора, а также полученной в ходе выполнения своих обязательств по договору, или ознакомления с ней третьих лиц, в том числе персональных данных.

Приложения к договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация № 1

В соответствии с договором поставки № от « » 2025 года (далее – Договор)

Поставщик обязуется поставить следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

ОКПД2: 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки

Полная стоимость поставки по настоящему Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.

- Посмотреть таблицу с данными