Тендер - Поставка реагента натр едкий или эквивалент №294116239

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Татарстан (Татарстан)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.03.2025 по 26.03.2025Место предоставления документации:Электронная Торговая Система Etpzakupki.tatar http://etpzakupki.tatarПорядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.03.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):26.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке.
Подведение итоговМесто подведения итогов:420053, РТ, г.Казань, а/я 4Дата подведения итогов:28.03.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке. НАТР ЕДКИЙ/Извещение запрос котировокx

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Энергоресурс»

Р.И. Габдракипов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка реагента натр едкий

или эквивалент

г. Казань, 2025

Часть 1. Информационная карта - Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 2. Общие сведения

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика

В соответствии с частью 4 «Описание предмета закупки» настоящего извещения.

Требования к участникам закупки

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам процедуры закупки:

1.Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

2. Неприостановление деятельности участника закупки на день подачи заявки на участие в закупке в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. Участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование).

Устанавливается требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядок подачи заявок на участие в закупке

Для участия в запросе котировок участник закупки подает в электронной форме заявку на участие в запросе котировок с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования, а также избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки, включают:

1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, и заявки, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями извещения;

2) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

3) согласие на обработку персональных данных.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

1) информация и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;

в) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

г) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:

физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является названное лицо;

лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического, если участником такой закупки является юридическое лицо;

д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки) является крупной сделкой;

2) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке:

1.Участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

2. Неприостановление деятельности участника закупки на день подачи заявки на участие в закупке в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. Участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

3) предложение в отношении предмета закупки:

а) согласие участника закупки на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении такой закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки;

б) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в извещении об осуществлении такой закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Характеристики предлагаемого участником закупки товара могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком;

в) наименование страны происхождения поставляемого товара;

4) информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые подтверждают страну происхождения товара (отсутствие указанных информации и документов в составе заявки на участие в закупке не является основанием для отклонения такой заявки, при этом такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства):

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»;

б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров);

5) предложение о цене договора.

Документы, подаваемые участником конкурентной закупки в составе заявки, должны быть актуальными на дату подачи заявки на участие в запросе котировок. Представление недействующих или несоответствующих действительности документов в составе заявки на участие в запросе котировок расценивается как непредставление документов или представление недостоверных сведений в заявке и может служить поводом для отклонения.

Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара.

Срок, в течение которого заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки и отказаться от проведения процедуры закупки

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Изменение предмета закупки не допускается. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

Предоставление национального режима при осуществлении закупок

В соответствии с частью 4 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

При осуществлении закупки товара:

1) если установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если установлен запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если установлено ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок является «цена договора».

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок осуществляются комиссией в целях выявления наименьшего ценового предложение. Для выявления наименьшего ценового предложение, предложенного в заявках на участие в запросе котировок, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки согласно критериям оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, указанным в настоящем извещении.

Порядок подведения итогов закупки

Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. Победителем запроса котировок признается его участник, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен первый номер.

Условия отстранения от участия в закупках

Заявка участника закупки подлежит отклонению в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в настоящем извещении;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям извещения о проведении запроса котировок;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено настоящим извещением;

6) предложения участником закупки в заявке на участие в закупке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства (в случае если Правительством Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств), либо подачи заявки на участие в закупке иностранным лицом (в случае если Правительством Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами);

7) предложения участником закупки в заявке на участие в закупке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения (в случае если Правительством Российской Федерации установлено в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств), либо подачи заявки на участие в закупке иностранным лицом, если российским лицом подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае если Правительством Российской Федерации установлено в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами).

Заключение договора по результатам проведения закупки в электронной форме

Договор по результатам проведения запроса котировок заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае уклонения победителя от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему извещению, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Часть 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложено отдельным файлом

Часть 4. Описание предмета закупки

Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 31.12.2025, по заявкам Заказчика.

Порядок поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента направления заявки (в случае экстренной необходимости по соглашению сторон может быть произведена поставка товара в день направления заявки или в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки). Заявки направляются одним из следующих способов: по телефону, по электронной почте. В заявках указывается информация: наименование, количество, объем партии поставляемого Товара. Поставка осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 ч. до 17.00 ч. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия договора определяется с учётом потребностей заказчика. Не заказанный заказчиком Товар в период действия Договора поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

Место поставки Товара: Республика Татарстан, Пестречинский район, ЖК «Царево», улица Муссы Джалиля, д. 17, водозаборные сооружения.

Условия поставки Товара:

Поставка Товара включает в себя доставку, разгрузку, подъем Товара и размещение его в соответствии с указаниями заказчика.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Требования к Товару:

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар является новым, не бывшим в употреблении, упакованным, упаковка без следов повреждения, не имеющим дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действий или упущений Поставщика при транспортировке. Поставщик гарантирует качество и надёжность Товара до момента передачи Товара Заказчику.

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям изготовителя, требованиям документов, применяемых к данному виду Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен иметь аналитический паспорт на каждую партию Товара.

Требования к качеству Товара:

Остаточный срок годности Товара на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара в течение срока годности, Поставщик устраняет недостатки за счет своих средств в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления либо в иной срок, согласованный сторонами, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

Сведения о качественных, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 5. Проект договора

Приложен отдельным файлом

Часть 6. Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса котировок

2.1. Котировочная заявка

на право заключения договора _________________

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме ______________(с указанием номера извещения), описание предмета закупки, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты ______________________ (наименование Участника закупки) в лице _______________________, (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.), действующего на основании __________ (устава, доверенности) выражает согласие участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Цена договора составляет ______ (_____________________) рублей.

(сумма указывается прописью)

Дополнительные сведения в составе котировочной заявки предоставляются по усмотрению участника запроса котировок.

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиНАТР ЕДКИЙ/Проект договораx

Часть 5. Проект договора

ДОГОВОР №____

г. Казань «___»____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Габдракипова Руслана Ильдусовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме № _____________, протокол ______________ № __________ от _____________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку реагента _______ (далее – Товар) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет: _______________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС ____ / НДС не облагается.

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку, подъем Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке, определённом настоящим Договором, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки поставленного товара.

2.5. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.6. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.7. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок, сроки и условия поставки Товара

3.1. Поставщик поставляет Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Спецификацией.

3.2. Место и сроки поставки Товара указаны в Спецификации.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится Заказчиком с подписанием документа о приемке в соответствии с законодательством Российской Федерации, который подписывается Поставщиком и Заказчиком в момент поставки Товара. В случае, если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки и/или иных действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным Договором, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 30 (тридцать) календарных дней с момента поставки Товара.

4.2. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара и направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.3. Моментом приемки Товара считается момент подписания Заказчиком документа о приемке.

4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайно гибели или случайного повреждения Товара переходят к Заказчику в момент приемки Товара.

4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4.6. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором.

4.7. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. обеспечить приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Договора условия;

5.1.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

5.2.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

5.2.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.2.4. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.2.5. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации;

5.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;

5.3.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации, а также вместе с Товаром передать все относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.д.);

5.3.3. обеспечить за свой счет своевременное устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену;

5.3.4. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Договора;

5.3.5. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;

5.3.6. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.3.7. не менее чем за один день до осуществления поставки Товара направить в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара;

5.3.8. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.3.9. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные акты (документы) и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5.3.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.4.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

5.4.3. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

6. Качество Товара

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.3. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

6.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет 10% от цены договора.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 десять календарных дней с момента получения претензии.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с законодательством.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

9.3. При наступлении указанных в пунктах 9.1 - 9.2 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

11.2. Заказчик заявляет, и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Договором.

11.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

11.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.5. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других его условий или всего Договора в целом.

12.6. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

12.7. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Случаи изменения условий Договора

13.1. При исполнении Договора Стороны имеют право изменить условия Договора по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14. Приложения

14.1. Приложение № 1 к Договору – Спецификация.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___ от «__» ________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

Сведения о качественных, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется по итогам конкурентной закупки

Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 31.12.2025, по заявкам Заказчика.

Порядок поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента направления заявки (в случае экстренной необходимости по соглашению сторон может быть произведена поставка товара в день направления заявки или в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки). Заявки направляются одним из следующих способов: по телефону, по электронной почте. В заявках указывается информация: наименование, количество, объем партии поставляемого Товара. Поставка осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 ч. до 17.00 ч. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия договора определяется с учётом потребностей заказчика. Не заказанный заказчиком Товар в период действия Договора поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

Место поставки Товара: Республика Татарстан, Пестречинский район, ЖК «Царево», улица Муссы Джалиля, д. 17, водозаборные сооружения.

Условия поставки Товара:

Поставка Товара включает в себя доставку, разгрузку, подъем Товара и размещение его в соответствии с указаниями заказчика.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Требования к Товару:

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар является новым, не бывшим в употреблении, упакованным, упаковка без следов повреждения, не имеющим дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действий или упущений Поставщика при транспортировке. Поставщик гарантирует качество и надёжность Товара до момента передачи Товара Заказчику.

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям изготовителя, требованиям документов, применяемых к данному виду Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен иметь аналитический паспорт на каждую партию Товара.

Требования к качеству Товара:

Остаточный срок годности Товара на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара в течение срока годности, Поставщик устраняет недостатки за счет своих средств в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления либо в иной срок, согласованный сторонами, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

- Посмотреть таблицу с даннымиНАТР ЕДКИЙ/Часть 4. Обоснование НМЦД.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиНАТР ЕДКИЙ/НАТР ЕДКИЙ/Извещение запрос котировок3 Поставка реагента натр едкийx

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Энергоресурс»

Р.И. Габдракипов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка реагента натр едкий

или эквивалент

г. Казань, 2025

Часть 1. Информационная карта - Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 2. Общие сведения

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика

В соответствии с частью 4 «Описание предмета закупки» настоящего извещения.

Требования к участникам закупки

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам процедуры закупки:

1.Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

2. Неприостановление деятельности участника закупки на день подачи заявки на участие в закупке в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. Участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование).

Устанавливается требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Порядок подачи заявок на участие в закупке

Для участия в запросе котировок участник закупки подает в электронной форме заявку на участие в запросе котировок с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Участнику закупки при заполнении заявки рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования, а также избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование.

Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки, включают:

1) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, и заявки, а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями извещения;

2) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

3) согласие на обработку персональных данных.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:

1) информация и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки является юридическое лицо;

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки является физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель;

в) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

г) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки:

физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является названное лицо;

лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического, если участником такой закупки является юридическое лицо;

д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки) является крупной сделкой;

2) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке:

1.Участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

2. Неприостановление деятельности участника закупки на день подачи заявки на участие в закупке в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4. Участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

3) предложение в отношении предмета закупки:

а) согласие участника закупки на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении такой закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки;

б) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в извещении об осуществлении такой закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Характеристики предлагаемого участником закупки товара могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком;

в) наименование страны происхождения поставляемого товара;

4) информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые подтверждают страну происхождения товара (отсутствие указанных информации и документов в составе заявки на участие в закупке не является основанием для отклонения такой заявки, при этом такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства):

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации»;

б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров);

5) предложение о цене договора.

Документы, подаваемые участником конкурентной закупки в составе заявки, должны быть актуальными на дату подачи заявки на участие в запросе котировок. Представление недействующих или несоответствующих действительности документов в составе заявки на участие в запросе котировок расценивается как непредставление документов или представление недостоверных сведений в заявке и может служить поводом для отклонения.

Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара.

Срок, в течение которого заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении конкурентной закупки и отказаться от проведения процедуры закупки

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Изменение предмета закупки не допускается. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки.

Предоставление национального режима при осуществлении закупок

В соответствии с частью 4 статьи 3.1-4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

При осуществлении закупки товара:

1) если установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку такого товара;

б) при исполнении договора замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются:

а) заключение договора на поставку товара, происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения;

б) при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

3) если установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если установлен запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если установлено ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок является «цена договора».

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок осуществляются комиссией в целях выявления наименьшего ценового предложение. Для выявления наименьшего ценового предложение, предложенного в заявках на участие в запросе котировок, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки согласно критериям оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, указанным в настоящем извещении.

Порядок подведения итогов закупки

Комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в запросе котировок присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. Победителем запроса котировок признается его участник, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен первый номер.

Условия отстранения от участия в закупках

Заявка участника закупки подлежит отклонению в следующих случаях:

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в настоящем извещении;

2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям извещения о проведении запроса котировок;

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;

4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено настоящим извещением;

6) предложения участником закупки в заявке на участие в закупке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства (в случае если Правительством Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств), либо подачи заявки на участие в закупке иностранным лицом (в случае если Правительством Российской Федерации установлен в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ запрет закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами);

7) предложения участником закупки в заявке на участие в закупке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящего из иностранного государства, если подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения (в случае если Правительством Российской Федерации установлено в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств), либо подачи заявки на участие в закупке иностранным лицом, если российским лицом подана заявка на участие в закупке, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае если Правительством Российской Федерации установлено в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Закона № 223-ФЗ ограничение закупок работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами).

Заключение договора по результатам проведения закупки в электронной форме

Договор по результатам проведения запроса котировок заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае уклонения победителя от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к настоящему извещению, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Часть 3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложено отдельным файлом

Часть 4. Описание предмета закупки

Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 31.12.2025, по заявкам Заказчика.

Порядок поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента направления заявки (в случае экстренной необходимости по соглашению сторон может быть произведена поставка товара в день направления заявки или в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки). Заявки направляются одним из следующих способов: по телефону, по электронной почте. В заявках указывается информация: наименование, количество, объем партии поставляемого Товара. Поставка осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 ч. до 17.00 ч. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия договора определяется с учётом потребностей заказчика. Не заказанный заказчиком Товар в период действия Договора поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

Место поставки Товара: Республика Татарстан, Пестречинский район, ЖК «Царево», улица Муссы Джалиля, д. 17, водозаборные сооружения.

Условия поставки Товара:

Поставка Товара включает в себя доставку, разгрузку, подъем Товара и размещение его в соответствии с указаниями заказчика.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Требования к Товару:

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар является новым, не бывшим в употреблении, упакованным, упаковка без следов повреждения, не имеющим дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действий или упущений Поставщика при транспортировке. Поставщик гарантирует качество и надёжность Товара до момента передачи Товара Заказчику.

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям изготовителя, требованиям документов, применяемых к данному виду Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен иметь аналитический паспорт на каждую партию Товара.

Требования к качеству Товара:

Остаточный срок годности Товара на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара в течение срока годности, Поставщик устраняет недостатки за счет своих средств в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления либо в иной срок, согласованный сторонами, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

Сведения о качественных, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

- Посмотреть таблицу с даннымиЧасть 5. Проект договора

Приложен отдельным файлом

Часть 6. Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса котировок

2.1. Котировочная заявка

на право заключения договора _________________

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме ______________(с указанием номера извещения), описание предмета закупки, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты ______________________ (наименование Участника закупки) в лице _______________________, (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.), действующего на основании __________ (устава, доверенности) выражает согласие участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Цена договора составляет ______ (_____________________) рублей.

(сумма указывается прописью)

Дополнительные сведения в составе котировочной заявки предоставляются по усмотрению участника запроса котировок.

Анкета участника закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиНАТР ЕДКИЙ/НАТР ЕДКИЙ/Проект договораx

Часть 5. Проект договора

ДОГОВОР №____

г. Казань «___»____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Габдракипова Руслана Ильдусовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с результатами запроса котировок в электронной форме № _____________, протокол ______________ № __________ от _____________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку реагента _______ (далее – Товар) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.

1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет: _______________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС ____ / НДС не облагается.

2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку, подъем Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется в рублях.

2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в порядке, определённом настоящим Договором, при выполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки поставленного товара.

2.5. Оплата поставленного по настоящему Договору Товара осуществляется безналичным расчетом.

2.6. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.7. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Порядок, сроки и условия поставки Товара

3.1. Поставщик поставляет Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Спецификацией.

3.2. Место и сроки поставки Товара указаны в Спецификации.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится Заказчиком с подписанием документа о приемке в соответствии с законодательством Российской Федерации, который подписывается Поставщиком и Заказчиком в момент поставки Товара. В случае, если требуется проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки и/или иных действий, в том числе экспертизы, направленных на выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным Договором, а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 30 (тридцать) календарных дней с момента поставки Товара.

4.2. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара и направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.3. Моментом приемки Товара считается момент подписания Заказчиком документа о приемке.

4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайно гибели или случайного повреждения Товара переходят к Заказчику в момент приемки Товара.

4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4.6. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором.

4.7. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. обеспечить приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Договора условия;

5.1.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

5.2.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

5.2.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

5.2.4. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

5.2.5. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, экспертов, экспертные организации;

5.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик обязан:

5.3.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;

5.3.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации, а также вместе с Товаром передать все относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации и т.д.);

5.3.3. обеспечить за свой счет своевременное устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену;

5.3.4. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий Договора;

5.3.5. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору;

5.3.6. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору;

5.3.7. не менее чем за один день до осуществления поставки Товара направить в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара;

5.3.8. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

5.3.9. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры, универсальные передаточные акты (документы) и иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

5.3.10. выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

5.4.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

5.4.3. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

6. Качество Товара

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.3. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются соответствующие сертификаты.

6.4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет 10% от цены договора.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.5. Уплата неустойки (пеней, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по Договору, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. Срок ответа на претензию – 10 десять календарных дней с момента получения претензии.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан в соответствии с законодательством.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.

9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы.

9.3. При наступлении указанных в пунктах 9.1 - 9.2 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 г., а в части расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от гарантийных обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора, а также от оплаты Договора в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Договора.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.

11.2. Заказчик заявляет, и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим Договором.

11.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей исполнения настоящего Договора. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации Заказчика.

11.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Договору.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

12.5. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других его условий или всего Договора в целом.

12.6. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

12.7. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Случаи изменения условий Договора

13.1. При исполнении Договора Стороны имеют право изменить условия Договора по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

14. Приложения

14.1. Приложение № 1 к Договору – Спецификация.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___ от «__» ________20__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

Сведения о качественных, технических характеристиках товара, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется по итогам конкурентной закупки

Срок поставки Товара: с даты заключения договора по 31.12.2025, по заявкам Заказчика.

Порядок поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента направления заявки (в случае экстренной необходимости по соглашению сторон может быть произведена поставка товара в день направления заявки или в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления заявки). Заявки направляются одним из следующих способов: по телефону, по электронной почте. В заявках указывается информация: наименование, количество, объем партии поставляемого Товара. Поставка осуществляется в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09.00 ч. до 17.00 ч. Периодичность поставок партий Товара в течение срока действия договора определяется с учётом потребностей заказчика. Не заказанный заказчиком Товар в период действия Договора поставщиком не поставляется, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

Место поставки Товара: Республика Татарстан, Пестречинский район, ЖК «Царево», улица Муссы Джалиля, д. 17, водозаборные сооружения.

Условия поставки Товара:

Поставка Товара включает в себя доставку, разгрузку, подъем Товара и размещение его в соответствии с указаниями заказчика.

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Требования к Товару:

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый им Товар является новым, не бывшим в употреблении, упакованным, упаковка без следов повреждения, не имеющим дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действий или упущений Поставщика при транспортировке. Поставщик гарантирует качество и надёжность Товара до момента передачи Товара Заказчику.

Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям изготовителя, требованиям документов, применяемых к данному виду Товара, и подтверждаться соответствующими документами. Товар должен иметь аналитический паспорт на каждую партию Товара.

Требования к качеству Товара:

Остаточный срок годности Товара на момент поставки составляет не менее 12 месяцев.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара в течение срока годности, Поставщик устраняет недостатки за счет своих средств в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления либо в иной срок, согласованный сторонами, а при невозможности устранить недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене Товара несет Поставщик.

- Посмотреть таблицу с даннымиНАТР ЕДКИЙ/НАТР ЕДКИЙ/Часть 4. Обоснование НМЦД.xlsx - Посмотреть таблицу с данными