Тендер - Поставка расходных материалов (химреактивов) №296744315

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть15 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Астраханская облМесто поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.04.2025 по 25.04.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_проект_документация

Приложение № 4

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на поставку товара

г. Астрахань «__»______ 2025г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дениса Николаевича Касаткина, действующего на основании Устава, и ___________________________________________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, действующего на основании ____________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных нормативно-правовых актов законодательства РФ», Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» и изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг, а также на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________2025 г. №__________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Поставщик обязуется передать Заказчику _____________ согласно Спецификации на поставку товара (Приложение № 1), в срок, указанный в разделе 5 Договора, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

Качество товара должно соответствовать нормативно-технической документации на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом качества.

Место поставки товара: складские помещения Заказчика, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.207 Б, (2 этаж). Погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами и средствами Поставщика.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Договора составляет _________________________ рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _________________________ рублей __ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса РФ и ________).

Стоимость единицы товара указана в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1).

2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки с поднятием на этаж, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:

2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

2.4.4. Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется по факту поставки товара в течение 7 (семи) банковских (рабочих дней) с момента подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.5 Договора, оплата поставленного товара (партии товара) производится в течение 7 (семи) банковских дней со дня поступления Заказчику от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных Заказчиком товарных накладных и представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленного товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

3.1.3. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

3.1.4. Подписать товарную накладную, а также счет либо счет-фактуру в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Исполнителем, либо направить мотивированный отказ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Договором.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1.Осуществить поставку товара в соответствии с условиями Договора, передав Заказчику товар надлежащего качества, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации на поставку товара (Приложение 1).

3.3.2. Обеспечить поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность и целостность.

3.3.3. В случае выявления Заказчиком товара ненадлежащего качества или при возникновении подозрения на таковой заменить некачественный товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента уведомления Поставщика.

3.3.4. В случаях, предусмотренных Договором, подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору.

3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

3.3.7. В течении 5 (пяти) календарных дней после передачи товара, передать всю необходимую документацию на товар в двух подлинных экземплярах, в том числе накладную и счет либо счет-фактуру.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать приемки поставляемого товара в соответствии с условиями Договора.

3.4.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

Качество товара и гарантийный срок

4.1. Срок предоставления гарантии качества: в соответствии с действующим законодательством РФ, на весь период поставки товара. Некачественный товар Поставщик обязан заменить в течение 10 рабочих дней со дня получения Претензии.

Порядок и сроки поставки товара

5.1. Поставка товара: со дня заключения договора и не позднее 20 мая 2025г. в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение №1).

5.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.

Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Поставщик должен передать Заказчику товар в срок, указанный в разделе 5 настоящего Договора.

6.2. Приемка товара осуществляется по месту поставки товара. Поставка товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет.

6.3. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику на месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия технической документации (инструкцию по эксплуатации на русском языке; документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, предусмотренную законодательством Российской Федерации для данного вида товара (паспорт, регистрационное удостоверение (обязательно для изделий медицинского назначения), удостоверение о качестве и безопасности, сертификаты соответствия (если товар подлежит обязательной сертификации) и т.п.).

6.4. По результатам проведения приемки товара Заказчик и Поставщик подписывают товарную накладную и /(или) акт сдачи-приемки товара и (или) универсальный передаточный документ.

6.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения товарной накладной и (или) акта сдачи-приемки товара, и (или) универсального передаточного документа должен направить Поставщику подписанную товарную накладную и(или) акт сдачи-приемки товара, и (или) универсальный передаточный документ или мотивированный отказ.

6.6. В случае досрочного выполнения Поставщиком поставки товара Заказчик по взаимному согласованию может принять и оплатить товар досрочно в порядке, установленном настоящим разделом.

6.7. В случае выявления несоответствия товара условиям Договора Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в товарной накладной, Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации на поставку товара (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 6.8 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

6.8. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.9. Поставщик в установленный в извещении (п. 6.8) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 10% от цены Договора.

7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.7. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном п. 2.5 Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

7.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключение просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 2,5% от цены Договора.

7.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

8.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий; ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп.

8.7. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

8.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

10.2. Претензионный порядок урегулирования споров по Договору обязателен. Срок рассмотрения претензий по настоящему Договору составляет 10 календарных дней с момента их получения стороной.

10.3. В случае, если указанные споры и разногласия не будут разрешены путем переговоров, стороны передают их на рассмотрения в Арбитражный суд Астраханской области.

11. Основания и порядок изменения и расторжения Договора

11.1. Договор, заключенный по итогам проведения закупки, исполняется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

11.2.1. если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.3. Расторжение договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и самим договором.

12.Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2025 года. Окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Договору.

13. Прочие условия

13.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2.Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

13.3.К Договору прилагается:

- Спецификация на поставку товара (Приложение № 1).

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. Настоящий Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Гражданско-правовому договору № ________________

от «___» ___________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Обоснование_НМЦД

Приложение № 2

Обоснование формирования начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ЗК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

г.Астрахань, ул.Н.Островского/Кирова, д.122/89

тел. 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3492,

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

________________ Д.Н. Касаткин

18 «апреля» 2025 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчик: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

Юридический и почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н.Островского/Кирова, д.122/89, тел/факс (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Контактное лицо: Маметьева Мария Владимировна

тел. (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Источник финансирования закупки: средства от приносящей доход деятельности.

Способ осуществления закупки: запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Наименование и количество товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): «Поставка расходных материалов (химреактивов) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».

Наименование, единицы измерения, количество, технические характеристики указаны в техническом задании (Приложение № 1).

Место поставки товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 138 (лаборатория обеспечения эпиднадзора за ООИ) силами и средствами Поставщика.

Сроки поставки товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): с момента заключения договора и не позднее 20 мая 2025г.

Цена предлагаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): указана в рублях с учетом всех затрат на упаковку, тару, перевозку (доставку Заказчику), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость прочих услуг (если таковые имеются).

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Семнадцать тысяч четыреста сорок девять) рублей 66 копеек

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

Срок и условия оплаты: в течение 7 (семи) банковских (рабочих) дней, в безналичной форме, по факту поставки товара.

Место подачи заявки на участие в запросе котировок: Запрос котировок цен проводится в электронной форме. В случае согласия принять участие в данном запросе котировок заявка на участие в запросе котировок предоставляется на электронную площадку УТП СБЕРБАНК-АСТ, по адресу: https://utp.sberbank-ast.ru.

Котировочная заявка подается участником процедуры закупки в электронной форме заверенная ЭЦП.

Место рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок находится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н.Островского/Кирова, д.122/89,

каб. 315.

Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Обязательные требования предъявляемые к участникам процедуры закупки:

• соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
• непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке;
• отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год;
• отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной и электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок. В течение одного рабочего дня со дня поступления запроса Заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации о проведении запроса котировок по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в единой информационной системе с содержанием запроса на разъяснение положений документации о проведении запроса котировок без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос.

Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок в единой информационной системе.

Дата начала подачи заявки на участие в запросе котировок: 18 апреля 2025 года.

Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в запросе котировок:

09:00 часов (местное время), 25 апреля 2025 года.

Дата и время (московское) рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и подведения итогов закупки: 10:00 часов (местное время), 28 апреля 2025 года.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок, документации о проведении запроса котировок не рассматриваются.

Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящей документации, или предложенная в них цена товара будет превышать максимальную цену, указанную в настоящей документации.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

В случае признания представленной котировочной заявки выигравшей, Победителю будет направлен в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, один экземпляр указанного протокола и проект договора.

Срок подписания договора: договор должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок не позднее 10 дней со дня размещения на Официальном сайте Протокола рассмотрения заявок.

Приложение № 1. - Техническое задание;

Приложение № 2. – Обоснование формирования НМЦД;

Приложение № 3. - Форма заявки на участие в запросе котировок;

Приложение № 4. - Проект договора.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

г.Астрахань, ул.Н.Островского/Кирова, д.122/89

тел. 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3492,

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

______________ Д.Н. Касаткин

18 «апреля» 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку расходных материалов (химреактивов) для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

№ 027/2025

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Астрахань

2025г.

I. Общие положения

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к документации о проведении

запроса котировок

Приложение № 1

к документации о проведении

запроса котировок

Техническое задание

на поставку расходных материалов (химических реактивов) для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

- Посмотреть таблицу с данными

1. Место поставки товара: г.Астрахань, ул. Н. Островского, д. 138 (лаборатория обеспечения эпиднадзора за оои) силами и средствами Поставщика.

2. Сроки поставки товара: с момента заключения договора и не позднее 20 мая 2025г.

3. Требования к качеству, техническим характеристикам товара: химические реактивы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: они не должны быть нестандартного качества, пришедшими в негодность, с истекшим сроком годности. Продукция должна быть сертифицирована.

4. Датой поставки товара является дата подписания акта сдачи приемки товара, подтверждающего передачу товара Поставщиком.

5. Требования к упаковке товара: поставляемый товар должен отгружаться в оригинальной заводской упаковке, исключая порчу и / или уничтожение товара на период поставки до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки.

6. Требования к маркировке товара: Маркировка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ и обеспечивать возможность количественного учета поставляемого товара.

7. Требования к безопасности товара: товары должны быть упакованы таким образом, чтобы предохранить их от повреждений.

8. Требования по отгрузке товара: произвести поставку товара на условиях настоящего контракта, обеспечить соответствие поставки товара действующим стандартам РФ, регламентирующим его выпуск и транспортировку.

9. Требования к сроку и объему представления гарантий качества товаров: гарантийный срок, указываемый Поставщиком должен быть не менее срока, установленного производителем данного товара. На момент поставки товара срок годности должен составлять не менее 80% с момента изготовления товара. Объем гарантий – Поставщик обязан бесплатно заменить по требованию Заказчика некачественный или некомплектный товар. Оперативность реагирования на замечания Заказчика в письменной, электронной форме, в том числе по замене некачественного / некомплектного товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения о неисправности / некомплектности.

10. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику: копии сертификатов качества на каждую партию химических реактивов, копии паспортов.

Форма_котировочной_заявки Приложение 3

(Рекомендуемая форма заявки на участие в запросе котировок)

ЗАЯВКА на участие в запросе котировок В Электронном ВИДЕ

Дата «___»________________2025 г.

Кому: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» Маметьевой Марии Владимировне

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н.Островского/Кирова, д. 122/89, тел/факс (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок (официальный сайт www.zakupki.gov.ru, извещение № __________), мы, нижеподписавшиеся,

__________________________________________________________________

наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________

должность, ФИО руководителя (для юридического лица)

действующего на основании ___________________________________________

устав, положение, доверенность (номер и дата)

предлагаем осуществить поставку_______________________________ для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области», подтвержденные приложением № 1 Техническая спецификация, которое является частью настоящей заявки.

Цена поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) указана в рублях с учетом всех затрат на упаковку, тару, перевозку (доставку Заказчику), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также стоимость прочих услуг (если таковые имеются) и составляет:

_____________ (________________________________________) рублей.

сумма прописью

В том числе НДС _____ % ________________________________ рублей.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора.
При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в контракте количество такого товара.
В случае принятия нашей заявки на участие в запросе котировок, мы обязуемся поставить товар, (работу, услугу) соответствующий требованиям технического задания, в:
- указанные Вами сроки: в течение __________________________________,
- указанное, в документации о запросе котировок место поставки товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).
Согласны с условиями проекта договора, с имеющемся в нем порядком платежей: в течение ____________рабочих дней, в безналичной форме и предоставления Исполнителем оригиналов счета (счета-фактуры), накладной, акта сдачи-приемки товара (выполнения работ, оказания услуг), универсального передаточного документа, подписанных обеими сторонами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление участником заявки на участие в запросе котировок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение: Техническая спецификация на ___ листах.
______________________ _____________________________
(подпись, печать) (должность)
Наименование Поставщика (исполнителя): _______________
Адрес: ______________________________________________
Телефон (факс) _______________________________________
электронный адрес ___________________________________
ОГРН _______________________дата выдачи_____________
ИНН/ КПП ___________________________________________
ОКПО_______________________________________________
Лицевой счет __________________________ р/сч. __________
наименование банка ____________________________________
БИК ___________ОКПО________________ОКАТО_____________
Контактное лицо(телефон)_______________________________________________
Приложение № 1
к заявке на участие
в запросе котировок
в электронном виде
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку ___________________________________для нужд Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области».
1.Наименование, характеристики, количество поставляемых товаров (работ, услуг) указаны в таблице: - Посмотреть таблицу с данными
____________________ __________________ _____________________________
(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)
Приложение № 2
Информация об участнике запроса котировок - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 3
Рекомендуемая форма для заполнения
Декларация о соответствии участника запроса котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в документации о закупке
Настоящей декларацией __________________________________________________ (наименование участника закупки)
подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке.

отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято

6. отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

7. отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

8. обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

9. обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

10. правомочность участника закупки заключать договор;

11. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документы, подтверждающие правомочность ______ (наименование участника закупки) заключать Договор, прилагаются. (для физических лиц – копии документов удостоверяющих личность; для ИП – копия выписки ЕГРИП; для юридических лиц – копия выписки ЕГРЮЛ).

Также настоящей декларацией участник подтверждает, что ознакомлен с условиями положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика и регламентом работы Электронной торговой площадки.

___________________ ______________________ ________________