Тендер - Поставка расходных материалов №307312243

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть43 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32 (больничная аптека). Поставка товара осуществляется с момента заключения договора сторонами в течение 12 месяцев, партиями по заявке от Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки. Допускается досрочная поставка товара.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.08.2025 по 01.09.2025Место предоставления документации:https://lk.zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с регламентом официального сайтаОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:22.08.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):01.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32Дата подведения итогов:02.09.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ДОКУМЕНТАЦИЯ_№140

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

______________/В.Г.Денисов/

«___» _____________ 2025 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ о ПРОВЕДЕНИИ

Запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьЗК

по объекту закупки

«Поставка расходных материалов»

- Посмотреть таблицу с данными

Заказ размещен для субъектов малого и среднего предпринимательства

2025 год

Извещение о проведении запроса котировок

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Документации о проведении запроса котировок

Техническое задание на закупку: Поставка расходных материалов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к документации о проведении запроса котировок

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты

- Посмотреть таблицу с данными

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на поставку расходных материалов, исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Мы обязуемся, в случае признании нас победителями в проведении запроса котировок, в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведение запроса котировок и условиями нашей заявки на участие в запросе котировок, подписать договор не ранее чем по истечении 10 (десяти) календарных дней и не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты размещения Заказчиком в ЕИС протокола, составленного по итогам закупки.

Мы согласны осуществить поставку расходных материалов в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и согласно нашим предложениям о цене товара:

Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара

- Посмотреть таблицу с данными

* Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров (пункт 1 статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного союза (Собрание законодательства, 2010 год, № 50, ст. 6615).

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора включает все расходы Поставщика по его выполнению, в том числе стоимость товара с учетом НДС (при наличии), стоимость тары (упаковки), транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, все налоги, пошлины, прочие сборы, которые он должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего договора или на иных основаниях. Формирование цены на товар должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора.

Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения.

В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина», мы обязуемся подписать договор на поставку товара в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Мы извещены, что в случае уклонения от заключения договора сведения о

- Посмотреть таблицу с данными

заносятся в Реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника закупки

- Посмотреть таблицу с данными

следующим требованиям:

-непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

-отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 1928 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

-обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

-обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии, лицо, осуществляющее функции по организации и осуществлению закупок заказчика, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

-отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

**Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме участником закупки

В заявке участника закупки не допускается указание словосочетаний «аналог», «аналогичный», «не менее», «не более», «менее», «более», «меньше», «больше» по отношению к характеристикам поставляемых товаров, и других слов и/или словосочетаний, приводящих к разночтению или двусмысленному толкованию характеристик.

Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик и функциональных свойств товара, конкретные показатели товара, предоставляемые участником закупки, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».

Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование.

Участник закупки в своей заявке при описании характеристик и предложений должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единицы измерения, указанные в настоящем документе, являются конкретными показателями и подлежат к предоставлению участником закупки.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в настоящем документе. Заявки, поданные с нарушением данных требований, признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией и будут отклонены.

Участнику закупки стоит руководствоваться действующими нормативными актами, устанавливающими требования к товарам. В случае если какой-либо из указанных в настоящих требованиях ГОСТ устарел, то следует руководствоваться действующим ГОСТом. Если требованиями в рамках одного пункта установлены требования к характеристикам нескольких различных марок, типов и т.п., значения характеристик которых не совпадает, участник закупки указывает характеристики только одного из требуемых товаров.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Документации о проведении запроса котировок

Договор №______

на поставку товара

г. Верхняя Пышма «___»________ 2025 г.

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская клиническая больница имени П.Д. Бородина» (ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, действующего на основании _______, с одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, объявленного Извещением от «___»______ _______ г. №________, на основании _________ от «___»______ _____ г. № _______, заключили настоящий ____________ (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку расходных материалов (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору) и надлежащим образом оказать услуги по доставке товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Номенклатура товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к договору), технические показатели – Техническими требованиями (приложение № 2 к договору).

1.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРоссийская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского, 32 (больничная аптека) (Поставщик осуществляет доставку Товара до Заказчика и проводит погрузочно-разгрузочные работы в место по указанию работников ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П. Д. Бородина») (далее – Место доставки) Поставка товара осуществляется в часы работы больничной аптеки: понедельник – пятница с 08:00 до 13:00 и 13:30 до 15:00. Ответственным лицом Заказчика по приемке Товара является: Угрюмова Анна Асафовна, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, тел: +7 (34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена договора, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)_коп. (если НДС не облагается, указать основание. В случае если договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора).

2.3. Цена договора включает в себя все расходы поставщика по исполнению договора в том числе стоимость товара с учетом НДС (при наличии), стоимость тары (упаковки), транспортных расходов, погрузочно-разгрузочных работ, все налоги, пошлины, прочие сборы, которые он должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6 договора.

2.5. По соглашению сторон допускается изменить следующие существенные условия договора:

1) предусмотренный договором объем закупаемых товаров (объем оказываемых услуг, выполняемых работ, за исключением работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) в пределах 30% изначально предусмотренного объема. При увеличении объема закупаемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. В рамках действия настоящего подпункта допускается изменение объема закупаемой продукции (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) как в целом по лоту, так и по отдельным позициям лота, при условии не превышения 30 % объема продукции по соответствующей позиции лота;

2) предусмотренный договором объем и(или) вид выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия не более чем на 30 % цены договора;

3) сроки исполнения обязательств сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных сроков;

4) срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения договоров в рамках срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении;

5) цену договора, цену единицы товара, работы, услуги, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) цену договора путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

7) цену единицы товара, работы, услуги путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий исполнения договора;

2.6. Заказчиком может быть уменьшена сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.7. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, предусмотренных договором.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить товар в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению договора;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке товара;

3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями договора;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по договору;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.3. в соответствии с положениями гражданского законодательства Российской федерации поставщик (подрядчик, исполнитель) по согласованию с заказчиком вправе по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) уступать финансовому агенту (фактору) денежные требования к заказчику, возникшие из договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных по результатам осуществления закупок способами, определенными положением ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина».

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении обязательств по договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям договора;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по договору требованиям, установленным договором.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Заказчик (название): ___________

Поставщик (название компании): _________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты договора, с приложением документации на товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

4.4. Упаковка и маркировка на упаковке, а также документация внутри и вне упаковки должны строго соответствовать специальным требованиям, установленным в Технических требованиях (приложение № 2 к договору).

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 договора, в срок: Поставка товара осуществляется с момента заключения договора сторонами в течение 12 месяцев, партиями по заявке от Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки. Допускается досрочная поставка товара.

5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи товара (приложение № 3 к договору).

5.3. При поставке товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию действующего регистрационного удостоверения на товар;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) товара на русском языке (при наличии);

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке;

г) Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к договору) в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) копию документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии).

5.4. При заключении или исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанного в договоре.

5.5. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока, указанного производителем.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. По решению заказчика для приемки товара по договору (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна состоять не менее чем из трех членов.

6.2. Приемка товара по договору (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, либо в те же сроки заказчик направляет поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.3. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке товара по договору в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением случая несущественного отклонения таких результатов от требований договора, которые были устранены поставщиком договора в указанный заказчиком срок.

6.4. С даты подписания документа о приемке у заказчика возникает обязательство оплатить поставленный товар в порядке и сроки, предусмотренные договором.

6.5. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (приложение№ 1 к договору) и Техническим требованиям (приложение № 2 к договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной/транспортной упаковки товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на товар: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие товара, выданного уполномоченными органами (организациями) (при наличии на товар);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара на русском языке (при наличии на товар);

е) проверку комплектности и целостности поставленного товара.

Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к договору).

6.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу товара. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.7. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 5.3 договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к договору) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.8. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к договору), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи товара (приложение № 3 к договору) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора.

6.9. Со дня подписания Акта приема-передачи товара (приложение № 3 к договору) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.

7. УВЕДОМЛЕНИЯ

7.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его вручении, за исключение случая, предусмотренного п.7,2 настоящего договора.

7.2. В случае невозможности исполнения обязательств по договору Поставщик в течение одного дня уведомляет Заказчика посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала уведомления почтой.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в соответствии с договором, является новым, неиспользованным.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору), Техническими требованиями (приложение № 2 к договору).

8.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные cсоответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

8.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям договора, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

8.4. Гарантия Поставщика/Производителя на поставленный товар определяется в момент поставки и исчисляется в срок не менее 12-ти месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего Акта (приложение № 3 к договору).

8.5. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Оплата по договору осуществляется за счет внебюджетных средств автономного учреждения (ТФОМС)

9.2. Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата по договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по каждому этапу поставки товара.

9.3. Оплата по договору за поставленный товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов:

1) по факту каждой поставки:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной (товарных накладных, подписанных Заказчиком);

г) Актов приема-передачи товара (приложение № 3 к договору), подписанных Поставщиком и Заказчиком;

д) копий действующих регистрационных удостоверений на товар;

е) гарантии производителя (изготовителя) на товар (копии) (при наличии);

ж) гарантии Поставщика на товар (копии) (при наличии);

з) копии документа о соответствии товара, выданного уполномоченными органами (организациями)(при наличии на товар);

9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», «г», «ж», «з» пункта 9.3 договора обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата договора, даты оформления и подписания документов.

9.5. Оплата по договору осуществляется по факту поставки товара по каждому этапу поставки товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к договору) в течение не более 7 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), что подтверждается отметкой Заказчика в товарной (товарно-транспортной) накладной

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Поставщик при заключении договора должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 5% начальной (максимальной) цены договора.

10.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком либо безотзывной банковской гарантией, либо внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика:

Получатель: Министерство финансов Свердловской области (ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина»)

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк: Уральское ГУ Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

10.4. Выбор способа обеспечения исполнения договора из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о закупке осуществляется участником закупки.

10.5. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договор, заключаемого по результатам закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

1.1) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

3) независимая гарантия должна содержать:

условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 34 Федерального закона № 223-ФЗ;

указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о закупке срока исполнения основного (гарантийного) обязательства;

4) независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

10.6. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

10.7. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, предоставляется по типовой форме независимой гарантии, установленной Правительством Российской Федерации, должна соответствовать установленным Правительством Российской Федерации дополнительным требованиям к независимой гарантии, а также содержать по установленной Правительством Российской Федерации форме требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления Правительством Российской Федерации типовой формы независимой гарантии, дополнительных требований к независимой гарантии, формы требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии.

10.8. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение тридцати дней со дня надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору.

10.9. В случае частичного исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств), уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10.10. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) плюс тридцать дней.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном настоящим положением, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательства в размере:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

11.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

11.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа)

не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.7. В случае заключения договора с участником закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам осуществления закупки с особенностями участия, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, в договоре устанавливается штраф в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. В этом случае штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором.

11.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных настоящим положением), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

11.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

11.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

11.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.14. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

11.15. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и неполучения ответа поставщика (подрядчика, исполнителя) (или получения ответа о несогласии с предъявленным требованием), вправе:

удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пени), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю);

удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

предъявить требование об уплате неустойки (штрафов, пени) по банковской (независимой) гарантии гаранту;

взыскать неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.

11.16. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону

от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

11.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) возмещает убытки, понесенные заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

11.19. Срок уплаты неустойки, пени и штрафов, в течение 10 рабочих дней с момента выставления требования Заказчиком.

ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. Сторона, у которой возникли такого рода обстоятельства, не позволяющие ей выполнить обязательства по договору, должна в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств известить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств другую сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему договору.

12.3. Срок действия обстоятельств непреодолимой силы, по истечении которого, стороны должны принять решение по поводу дальнейшего действия договора составляет 2 (два) месяца.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, которые возникнут при исполнении настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

13.2. В случае недостижения согласия между сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

13.3. При проведении сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

14.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания его обеими сторонами по 31.12.2026 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

14.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. Расторжение договора по результатам осуществления конкурентных закупок, конкурентных закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, неконкурентных закупок, допускается:

по соглашению сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским и иным законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено договором.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам конкурентной закупки, конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требований, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 62 положения ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина» (в случае установления таких требований)) и (или) поставляемому товару;

2) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в подпункте 1 настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам неконкурентной закупки, если в ходе исполнения договора установлено, что:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным в договоре требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;

2) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, установленным в договоре.

При расторжении договора по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения, заказчик вправе при условии согласия такого участника закупки заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй порядковый номер. В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен третий порядковый номер. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым или третьим участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ таких участников закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.

Указанный договор заключается на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о закупке, по цене, предложенной таким участником, в порядке, определенном положением ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина».

Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена договора, заключаемого в соответствии с настоящим пунктом, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

Указанный в настоящем пункте договор заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнения гарантийных обязательств), если требование обеспечения исполнения договора (обеспечения исполнения гарантийных обязательств) предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о закупке.

14.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара Поставщиком с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора.

14.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС.

14.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

14.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

14.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанных услуг. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

14.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

14.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

14.11. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора.

14.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны от исполнения договора другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1.Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

15.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

15.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

15.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

15.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

15.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны. Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50% от общей цены договора.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. В случае изменения у какой-либо из сторон наименования, руководителя, юридического адреса и (или) адреса места нахождения (почтового адреса), банковских или иных реквизитов, она обязана письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения, при этом в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

16.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут вноситься по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением в письменном виде по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

16.3. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми стороны обмениваются в ходе исполнения договора (далее – корреспонденция), могут направляться сторонами друг другу любыми средствами связи, в т.ч. по электронной почте, указанной в разделе 16 договора, при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от стороны договора.

Для передачи юридически значимых сообщений в ходе исполнения договора стороны согласились использовать адреса электронной почты, указанные в разделе 17 договора.

Стороны самостоятельно обеспечивают работоспособность электронной почты, указанной в разделе 17 договора. В случае если стороне было направлено электронное сообщение и не доставлено по причине неработоспособности адреса электронной почты адресата, такое сообщение считается полученным данной стороной.

16.4. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения договора (далее – корреспонденция), могут направляться сторонами друг другу любыми средствами связи, в т.ч. по электронной почте, указанной в разделе 17 договора, при условии наличия подтверждения, что указанная корреспонденция исходит от стороны договора. Оригиналы указанных документов должны быть направлены стороне по договору в срок не более 15 календарных дней.

16.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.6. Настоящий договор составлен на русском языке. Договор заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями сторон, в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГКБ им. П.Д. Бородина».

16.7. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются:

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические требования;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара;

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

____________ /___________/ __________ /______________/

Э.Ц.П. Э.Ц.П.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

____________ /___________/ __________ /______________/

Э.Ц.П. Э.Ц.П.

- Посмотреть таблицу с данными

Образец

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
Заполняется при поставке каждой партии

от № _____ «____» _________ 202_ Г.

по ДОГОВОРУ от «__» _________202_ года №____________

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская клиническая больница имени П.Д. Бородина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и ______________ (наименование подрядной организации), именуемое в дальнейшем – Поставщик, в лице ______________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

В соответствии с условиями договора Заказчику поставлен товар (работы, услуги,)

_________________________________________________________________________( наименование)

Товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены полностью в соответствии с условиями договора и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации и подлежат приёмке.

Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны \ либо товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с существенными нарушениями условий договора и (или) предусмотренной им нормативной и технической документации и не подлежат приёмке

(нужное подчеркнуть)

В ходе приёмки товаров (работ, услуг) были выявлены следующие недостатки, не препятствующие (препятствующие) приёмке: _______________________________________________________________________________________________

Цена товара (работы услуги) в соответствии с договором составляет ____________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ, ОКАЗАННОЙ УСЛУГЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ № ____ от _______________

ЦЕЛЬ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка качества поставляемого товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору № _____________от _______________.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

По результатам проведенной экспертизы установлено, что в рамках договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) поставил товар (выполнил работы, оказал услуги) надлежащего /не надлежащего качества, в полном \ не полном объеме, в установленный срок и \ с нарушение срока в соответствии с взятыми на себя обязательствами по договору. Представленные документы соответствуют не соответствуют условиям договора.

РЕШЕНИЕ:

- Принять результаты исполнения по договору

- Отказаться от приемки результатов исполнения по договору

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (выполнение работ, оказание услуг):

1. Товарная накладная от «_____» __________ 20___г. № ______

2. Счет \ Счет-фактура от «_____» __________ 20__г. № _______

«ЭКПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА»
Уполномоченное должностное лицо (специалист, эксперт)

_________________________________/ __________

Поставщик: Заказчик:

____________ /___________/ __________ /______________/

М.П. М.П.

Приложение № 4

к документации о проведении запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, являющихся предметом закупки, определяются и обосновываются заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.