Тендер - Поставка расходных материалов №298008890

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Бурятия Респ Место поставки (адрес):г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 05.05.2025 по 05.05.2025Место предоставления документации:сайт zakupki.gov.ruПорядок предоставления документации:согласно извещению Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Проект_Договора_расходка_извещение

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ______________

г. Улан-Удэ «___» ________ 2025 г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании свидетельства ОГРНИП _______________ от ______________, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования Сибирского отделения Российской академии наук (сокращенное наименование – БИП СО РАН) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Батомункуева Валентина Сергеевича, действующего на основании приказа от 16.04.2025 № 110 к, с другой стороны, в соответствии с п/п. 4 п. 1 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд БИП СО РАН, с соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.2. Цена договора (далее - цена договора) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тысяч) рублей, 00 копеек, без налога НДС.

2.3. Источник финансирования: _________________________________________________________________.

2.4. Цена договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора, в том числе стоимость поставляемого Товара, упаковку, тару, доставку, все расходы на перевозку, сборку, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.5. Все расчеты по договору осуществляются в российских рублях, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Предоплата товара в размере 30% производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания настоящего договора, на основании счёта на оплату. Окончательный расчёт 70% производится по факту поставки товара в течении 7 (Семи) рабочих дней, на основании подписанных сторонами товарной накладной или УПД, путем перечисления на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 настоящего Договора.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.8. При приемке Товара Заказчиком оформляется Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61 н (ред. от 30.10.2023) «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2021 № 63995).

2.9. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной либо универсального передаточного документа (УПД) направляет Поставщику на подпись заполненный Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в соответствии с Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н. Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Акта приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) подписывает его и возвращает в указанный срок его Заказчику.

2.10. Если учетная система Поставщика позволяет подписывать Акт приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) в электронном виде, то Акт подписывается электронно по ЭДО. Если такой возможности у Поставщика нет, то копия подписанного электронного акта направляется Заказчиком Поставщику на адрес электронной почты e-mail: _____________________.

2.7. В случае отказа Поставщика от подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (форма▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), Акт по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсчитается подписанным в одностороннем порядке с даты направления Заказчиком акта на адрес электронной почты e-mail Поставщика.

2.8. Представитель Стороны Поставщика ответственный за подписание Акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть: Данилова Эржена Викторовна, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ___________________________.

3. Условия и сроки поставки

3.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в течение 70 календарных дней, с даты подписания настоящего договора

3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в срок, указанный в настоящем договоре.

3.3. Качество и комплектность продукции должны отвечать соответствующим ГОСТам и ТУ, указанным в технической документации на продукцию.

3.4. Поставщик одновременно с Товаром или с использованием других способов доставки, обязуется передать Заказчику следующие документы: счет (счет-фактуру), товарную накладную, в случае если доставка осуществляется с привлечением 3-х лиц, то товарно-транспортную накладную, акт приемки-передачи товара, подписанные уполномоченным лицом Поставщика.

3.5. Упаковка, в которой отгружается продукция, и маркировка груза должны соответствовать установленным стандартам или техническим условиям и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность продукции во время транспортировки.

3.6. Право собственности на продукцию, а также риск случайной гибели или повреждения продукции переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания уполномоченным представителем Заказчика товарно-транспортной накладной Перевозчика при приемке продукции.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с настоящим договором.

4.1.2. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно п. 1.1 настоящего договора.

4.1.3. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим.

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы документов.

4.1.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

4.1.6. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 1(один) рабочий день с момента получения запроса Заказчика.

4.1.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.

4.1.8. В случае изменения своих банковских реквизитов сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в разделе 15 настоящего договора реквизиты Поставщика, несёт Поставщик.

4.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные в других пунктах договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком документов, указанных в п.3.4. настоящего договора.

4.2.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

4.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

4.3.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

4.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

4.3.5. Сообщать Поставщику обо всех недостатках переданного товара.

4.3.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

4.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в п. 3.4. настоящего договора.

4.4.3. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

4.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.5. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

4 .5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий договора, для согласования и принятия необходимых мер.

4.6. В целях оперативного взаимодействия ответственными представителями сторон по договору определяются:

от Заказчика Тараскин Василий Владимирович заведующий лабораторией химии природных систем БИП СО РАН.

от Поставщика ___________________________, тел. _______________.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее Постановление № 1042-ПП РФ от 30.08.2017).

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением № 1042-ПП РФ от 30.08.2017, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением № 1042-ПП РФ от 30.08.2017.

5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.5. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

-взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.9. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы.

5.10. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по договору.

6. Порядок приемки Товара

6.1. После фактической поставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара в части его соответствия требованиям, изложенным в договоре.

В ходе приемки товара Заказчик вправе использовать видеосъемку процесса приемки, а также фотосъемку. Данные видеозапись и фотографии будут являться одним из доказательств в случае возникновения спорной ситуации, разрешаемой сторонами в порядке переговоров или в судебных инстанциях.

6.2. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

6.2.1. Ответственным лицом заказчика, в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар, в соответствии с пунктом 3.4. договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

6.2.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, указанного в Спецификации, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

6.2.3. Товар должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в п. 1.2 договора., Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем, Заказчик утрачивает интерес к договору.

6.2.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

6.2.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в разумный срок, заменить Товаром надлежащего качества.

6.2.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого товара, в том числе:

- в случае признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в разумный срок. Поставщик согласует дату замены с Заказчиком. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приема/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

6.2.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах хранения или в процессе подготовки к использованию, а также в течение срока годности, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах 15 настоящего договора.

6.2.7. Если Поставщик в разумный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара, взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 5 договора и принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к контракту.

6.3. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

6.4. Приемка после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

6.5. Риск случайной гибели или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

7. Качество Товара

7.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов (регламентов), техническим условиям изготовителя, иным обязательным и/или согласованным сторонами требованиям, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товара.

Качество Товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

8. Упаковка и маркировка Товара

8.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

8.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

8.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, техническую документацию и инструкции на русском языке, а также наклейки, пломбы и наличие сертификатов (или др.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Гарантии качества товара

9.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

9.2. Гарантийный срок на товар устанавливается производителем, а если не установлен, составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта приемки-передачи товара, при условии соблюдения правил эксплуатации товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению Поставщиком самостоятельно или силами и средствами других лиц, но за счет Поставщика.

9.3. В случае выхода из строя (в том числе обнаружения недостатков в процессе эксплуатации) товара в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется самостоятельно или силами и средствами других лиц, произвести ремонт или замену такого товара в разумный срок.

9.4. В случае устранения недостатков в Товаре гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаруженных в нем недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для сторон. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента получения.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

12. Порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

13. Прочие условия

13.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Договору.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Поставщика.

Настоящий Договор, дополнения к нему могут быть заключены посредством факсимильной связи и/или электронной почты в соответствии со ст. 434 ГК РФ. Такой договор (приложения) имеют юридическую силу до момента получения оригинала с синей печатью. Стороны договорились принимать к работе факсимильные копии документов (договор, акты, счета, счета-фактуры и т.д.), что не освобождает Стороны от последующей передачи друг другу оригиналов документов в течение 10 (десяти календарных дней).

Документация, переданная по факсу или электронной почте, имеет юридическую силу до представления оригиналов.

13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

13.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Антикоррупционные обязательства сторон

14.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон договора на высоком уровне.

14.2. Стороны договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.

14.3. Стороны договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

14.4. Стороны договора обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении договора:

14.4.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по договору.

14.4.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).

14.4.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

14.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

15. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору поставки товара № _________от «___» ___________ 2025

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИТОГО наименований 29, на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести тысяч) рублей, 00 копеек, без налога НДС

Стоимость товара указана с учетом всех расходов: затрат на доставку до места поставки, погрузочно- разгрузочных работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, то есть является конечной.

На весь поставляемый товар предоставляются паспорта качества.

Подписи сторон.

Поставщик: Заказчик:

____________________/ ______________ / ________________ / В.С. Батомункуев /

М.П. М.П.

к Договору поставки товара № от

«___» _________ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

«БИП СО РАН»

________________ / Е.Ж. Гармаев /

м.п.

(Форма)

Акт приема передачи товара

№ _____ от «___» ______ 2025 года

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Байкальский институт природопользования (БИП СО РАН), в лице зав. лаб. ХПС Тараскина В.В., с одной стороны, и «Поставщик», в лице____________________., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что поставка товара выполнена в установленные сроки в полном объеме, согласно условиям договора № _____ от «_____» ________ 2023 г.

Стоимость поставленного товара составляет _____________________________________. Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению условий вышеупомянутого Договора.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными