Тендер - Поставка расходных материалов (РНФ) №302465182

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):ул. Тимирязевская д. 42
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.06.2025 по 27.06.2025Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:25.06.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):27.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговДата подведения итогов:30.06.2025Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией Приложение_2_к_Извещению_о_закупке_(Форма_заявки_на_участие_в_закупке).. - Посмотреть таблицу с данными

Предлагаем поставить товар, наименования и характеристики которого указаны в извещении о закупке и приложениях к нему, а именно:

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора_Поставка_расходных_материалов_(грант_РНФ_Дивашук)

ДОГОВОР № ____

г. Москва «____» ________________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Карлова Геннадия Ильича, действующего на основании Устава, Приказа Минобрнауки России № 10-2/81п-о от 11.03.2024 г, с одной стороны, и ____________ «__________» (___ «____»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», на основании Приказа ФГБНУ ВНИИСБ № 80 от 16.06.2025 г., пп. 54 п. 1 и п.9 Раздела 2 Главы IV Положения о закупке в целях выполнения научно-исследовательских работ по проекту: «Изучение генетических детерминант морозостойкости озимой твердой пшеницы с целью использования в селекционном процессе» по соглашению №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 от 06.05.2024 г. с Российским научным фондом, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора определена на основании Протокола подведения итогов процедуры № ____ от «__ »____ 2025 г. и составляет _______ рублей (__), в том числе НДС __%, что составляет ___ рублей (_).

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена единицы Товара включает стоимость Товара, упаковки, оформление необходимой документации, а также все расходы по исполнению гарантийных обязательств; расходы на страхование, уплату таможенных и иных пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставку до адреса Покупателя, а также все прочие издержки Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2.4. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется Заказчиком после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа), путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Датой (днем) оплаты договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств со счета Заказчика.

2.6. Источник финансирования Договора – Соглашение РНФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 от 06.05.2024 года.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара – в течение 120 календарных дней с момента заключения договора.

Поставщик согласовывает с Заказчиком дату и время поставки Товара. Возможна досрочная и /или частичная поставка Товара.

3.2. Доставка Товара осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 42. Стоимость доставки входит в общую стоимость Товара по настоящему Договору.

3.3. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поставки путем проверки Товара на предмет соответствия характеристикам, комплектности и количеству, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа).

3.4. В случае поставки ненадлежащего Товара, а именно, некомплектного Товара, Товара ненадлежащего ассортимента (номенклатуры), неполного количества или ненадлежащего качества, Заказчик вправе не принимать Товар (всю партию Товара) у Поставщика. По данному факту Поставщиком составляется акт об отказе в приёмке Товара, в котором указывается основание отказа в приёмке. Данный акт подписывается уполномоченным представителем Поставщика, представителями Заказчика и утверждается Заказчиком. Поставщик вправе получить один экземпляр данного акта. В случае отказа уполномоченного представителя Поставщика от подписания данного акта Заказчик вправе составить односторонний акт об отказе в приёмке товара, в котором указываются основания отказа и указывается, что представитель Поставщика отказался подписывать данный акт.

3.5. В случае отказа Заказчика от приёмки Товара, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Договора, Поставщик обязуется произвести вывоз всего доставленного Заказчику Товара с территории Заказчика своими силами и/или за свой счёт. Не переданный в установленном Договором порядке Товар на ответственное хранение Заказчиком не принимается, за его сохранность Заказчик ответственности не несет.

3.6. Отказ Заказчика от приёмки ненадлежащего Товара не препятствует Поставщику в поставке надлежащего Товара в установленном Договором порядке.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки поставленного Товара отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения и возмещения убытков.

3.8. Право собственности, риск случайной гибели или порчи Товара и иные риски переходят от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара и подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа).

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам и условиям, установленным производителем Товара, а также законодательству Российской Федерации.

4.2. Поставщик несет ответственность за качество Товара.

4.3. Поставщик гарантирует, что Товар поставляется в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями и документацией в соответствии с техническими требованиями и условиями настоящего Договора.

4.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.5. Остаточный срок годности реактивов на момент поставки Товара Заказчику должен составлять не менее 6 месяцев.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков оплаты Товара (согласно п.п. 2.4-2.5. Договора) Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости неоплаченного Товара.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости недопоставленного Товара.

5.3. Начисление и взыскание неустойки, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ, является правом, но не обязанностью Стороны Договора. Данным правом каждая из Сторон пользуется исключительно по своему усмотрению. О начислении пеней, штрафов, процентов, убытков, ущерба, иных санкций, предусмотренных Договором или действующим законодательством РФ, Сторона уведомляет другую Сторону путем предъявления письменной претензии. Без предъявления письменной претензии пени, штрафы, проценты, убытки, ущерб, иные санкции, считаются не начисленными.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине другой Стороны.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, войны или военных действий, забастовок или действий исполнительной и/или законодательной власти, транспортной катастрофы и т.п.), возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Договора, должна в 5-дневный срок оповестить другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и передать другой Стороне удостоверение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. В ином случае она не может ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, явившихся причиной невыполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров. В противном случае спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

7.2. Для целей претензионного порядка урегулирования споров и разногласий Стороны определяют следующую процедуру: претензия предъявляется в письменном виде и подписывается руководителем организации или лицом, имеющим на это полномочия, и рассматривается в течение 10 календарных дней с момента ее получения с приложением документов, подтверждающих принятое ответчиком решение.

7.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в настоящем Договоре.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств и осуществления всех взаиморасчетов.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими Сторонами.

9.2. Настоящий Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Поставщика, Заказчика.

9.3. По соглашению сторон обмен документами по настоящему договору может быть осуществлен с использованием электронного документооборота (далее – ЭДО), как приоритетный способ обмена документами (включая, но не ограничиваясь следующими документами: счета-фактуры, договоры, счета, дополнительные соглашения, акты сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ, расходные накладные). Стороны оставляют за собой право принимать решения в использование бумажного документооборота.

9.4. Обмен документами в электронном виде осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота, с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа. Документы, направляемые с использованием ЭДО, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно Поставщика, Заказчика.

9.5. Договор, а также иные, относящиеся к нему документы, переданные с помощью факсимильной связи/электронной почты, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов с синей печатью или подписанием этих документов через ЭДО.

9.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

ФГБНУ ВНИИСБ

/________________/ Г.И. Карлов

(подпись / И.О. Фамилия)

М.П.

Приложение № 1

к Договору № ______

от _____ ____________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований _, на сумму ______ руб. (______), в том числе НДС __%, что составляет ______ руб. (______) / НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

Директор

ФГБНУ ВНИИСБ

/________________/ Г.И. Карлов

(подпись / И.О. Фамилия)

М.П.

Извещение_о_закупке_у_ЕП_электронный_магазин_Поставка_расходных_материалов_(РНФ) - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

Поставка расходных материалов (РНФ)

- Посмотреть таблицу с данными

Ведущий специалист по закупкам

отдела договоров А.В. Новикова

Приложение № 1 к извещению о закупке

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки: г. Москва, ул. Тимирязевская д. 42

Срок поставки: в течении 120 календарных дней с даты заключения договора.

Руководитель проекта, распорядитель бюджета М.Г. Дивашук

Приложение № 3 к извещению о закупке

ДЕКЛАРАЦИЯ

факта отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика

В целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875), настоящим декларируем факт отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика по состоянию на дату составления настоящей декларации.

- Посмотреть таблицу с данными

Учитывая изложенное, установить, что информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара в заявке на участие в закупке в соответствии с пп.з. п 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 будет являться: указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара (за исключением случая, если в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товара, который по состоянию на момент подачи заявки на участие в закупке включен в реестр российской промышленной продукции).

Ведущий специалист по закупкам

отдела договоров А.В. Новикова

Документация_1